建设工程勘察设计合同范文范本(4篇)
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXX承包人（乙方）：XXXXXX工程名称：XXXXXX签约日期：XXXX年XX月XX日签约地点：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实守信的原则，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、合同概况与工作内容本合同由甲方委托乙方进行XXXX工程勘察设计工作。
具体内容包括初步勘察和施工图设计等内容。
设计工作将分为若干个阶段完成。
项目包括：（包括但不限于以下内容，详细列明合同范围内的内容）。
主要技术标准和技术参数应根据项目实际制定并附于合同后作为附件。
工作内容的具体细节见合同条款第XXX条的内容要求及规定。
本项目包括的建设内容和深度须达到规范标准要求并满足国家行业技术规范、技术标准的规定和甲方提出的设计标准的要求。
二、合同工期与进度安排乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察设计工作，并按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作内容。
甲方应及时确认里程碑事件的完成进度并进行相关评估和审查，并在每个环节给乙方充分的时间和便利支持完成工作任务，并确保后续阶段工作顺利进展和项目实施的正常安排等详细内容约定详见合同附件。
合同工期延期情况发生时，双方应按照合同约定共同协商解决并明确延期责任和处理方式等事项。
三、设计费用及支付方式甲方应向乙方支付工程勘察设计费用共计人民币XXXXXX元整（小写）。
支付时间和支付方式根据合同所规定的具体支付条件和金额如下表：（这里根据具体工程填写设计费用数额和时间安排）。
支付方式可以是现金转账等方式。
本合同不涉及开具发票等问题应做出约定说明并加盖双方公章予以确认作为合同条款内容之一备案执行等具体约定详见合同正文中的条款。
若甲方未能按时支付款项时，应按照合同约定承担违约责任等相应后果并约定相应的违约责任和赔偿方式等条款内容。
双方共同遵守执行本合同约定内容，保证合法合规完成交易行为等约定内容。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同样式5篇
建设工程勘察设计合同样式5篇篇1甲方（发包人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________乙方（承包人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，承担本建设工程的勘察设计工作。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划、施工图设计等工作。
具体工作内容和范围详见附件一。
三、合同工期及进度安排1. 合同工期：本合同的工期为合同签订之日起计算，共计XX天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方可协商顺延工期。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的工程进度要求，按时完成各阶段的工作任务。
具体进度安排详见附件二。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同的总费用为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体费用明细详见附件三。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款；（2）工程阶段性成果验收合格后XX日内，甲方支付乙方相应阶段的费用；（3）工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付乙方剩余费用。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术标准、规范以及甲方的要求进行勘察设计工作，确保工程质量和安全。
建设工程勘察设计合同范文通用版4篇
建设工程勘察设计合同范文通用版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同范文【合同编号】：________________甲方（设计单位）：________________乙方（勘察单位）：________________鉴于甲方具有相关建筑设计资质，且有能力完成______（项目名称）的设计工作；乙方具有相关勘察资质，且有能力完成______（项目名称）的勘察工作，双方经友好协商，就______（项目名称）的勘察设计工作达成如下协议：第一条项目基本信息甲方授权乙方进行______（项目名称）的勘察设计工作。
项目地点位于______，项目范围包括但不限于______。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至验收合格之日止，期限为______。
第三条工作内容1. 乙方应按照甲方提供的设计任务书要求，完成______（项目名称）的勘察工作，包括但不限于地质勘察、勘测测绘等项目；2. 甲方应按照相关规范要求，完成______（项目名称）的设计工作，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计等项目。
第四条设计报酬1. 甲方应支付乙方设计报酬______元（大写：______元整）；2. 乙方应支付甲方设计报酬______元（大写：______元整）。
第五条设计文件1. 设计文件由乙方制作并出具设计报告、设计图纸等相关文件，必须经甲方审核确认无误后方可提交有关部门审批；2. 设计文件应符合国家有关法规和标准要求，保证设计的规范性、合法性。
第六条项目奖罚1. 如因乙方原因导致设计文件迟交或质量不合格，甲方有权要求乙方补救，补救期限为______（具体时间要求），如逾期仍未达标，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应责任；2. 如因甲方原因导致施工延误或其他损失，乙方有权要求甲方赔偿相应的损失；3. 双方应在合同履行中保持有效沟通，减少不必要的误解和矛盾。
第七条保密义务1. 双方均应对涉及项目的相关信息进行保密，不得泄露给未经授权的第三方；2. 如因一方违反保密协议而导致损失，应承担相应的赔偿责任。
建设工程勘察设计合同书范本4篇
建设工程勘察设计合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对某项工程进行勘察设计工作，乙方有能力并愿意承担该项工程的勘察设计任务。
经双方友好协商，现就该工程的勘察设计工作达成如下合同：一、工程名称及地点1. 工程名称：2. 工程地点：二、服务内容1. 勘察范围及要求：2. 设计范围及要求：三、勘察设计费用1. 根据本合同约定的服务内容，乙方应向甲方收取的勘察设计费用为：2. 付款方式：四、工作进度1. 双方约定的工作开始时间为：年月日；工作结束时间为：年月日。
2. 双方应在签订本合同后的五个工作日内将详细的工作计划书提交对方。
五、质量保证1. 乙方应保证勘察设计工作的质量符合国家有关标准和规定，确保工程的安全性和可行性。
2. 如勘察设计工作出现错误或任何质量问题，乙方应承担相应的法律责任，并免费修正错误。
六、保密条款双方在执行本合同过程中所获悉的任何商业秘密和机密信息，均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
七、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期为_______。
2. 本合同一式若干，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日日期：年月日（以上为建设工程勘察设计合同书范本，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
）篇2建设工程勘察设计合同书范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对某项建设工程项目实施勘察设计工作，经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：一、项目基本情况甲方委托乙方进行某项建设工程项目的勘察设计工作，工程项目的基本情况如下：1. 项目性质：2. 项目规模：3. 项目地点：4. 工程内容：二、勘察设计范围乙方应根据甲方的要求，对工程项目进行勘察设计工作，具体工作范围如下：1. 勘察范围：2. 设计内容：3. 交付成果：三、合同价款及支付方式1. 合同价款：2. 支付方式：3. 确认支付方式：四、工作进度及验收1. 工作进度安排：2. 验收标准：3. 工作进度确认：五、保密条款1. 保密责任：2. 保密内容：3. 保密期限：六、合同变更和解除1. 合同变更：2. 合同解除：3. 违约责任：七、争议解决1. 争议解决方式：2. 法律适用：3. 签订地点：八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后终止；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决。
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就本次工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体地点]。
（三）勘察设计的范围和内容：（详见附件）。
（四）勘察设计的阶段和要求：（按照项目实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式（一）本合同总金额为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。
此费用为甲方支付给乙方进行本次工程勘察设计的全部费用。
支付方式根据工程进展情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：1. 合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总金额的XX%作为预付款；2. 勘察设计工作完成并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
（二）如因甲方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，甲方应按实际完成的工作量支付相应费用。
（三）乙方在完成勘察设计工作后应提供正规发票，甲方在收到发票后按照约定支付款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并提交甲方确认。
（二）乙方应按照确认后的进度计划进行勘察设计，确保按时完成。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。
（三）甲方有权对乙方的进度计划进行调整和修改提出建议和要求，乙方应积极响应并配合实施。
（四）由于乙方原因导致勘察设计工作未能在约定时间内完成，乙方应承担违约责任。
四、技术标准及质量要求（一）乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同书5篇
建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书甲方：_____(以下简称甲方)为明确双方在建设工程勘察设计合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方自愿达成如下协议，共同遵守并履行：1. 乙方承诺按照国家相关法律法规、规范和标准，对甲方提供的建设工程进行勘察设计，并保证设计方案符合国家有关规定。
2. 甲方应按照乙方编制的勘察设计方案，提供必要的场地、资料和配合，以便乙方顺利开展工作。
3. 双方应共同签订勘察设计合同，并在确定设计方案后签署最终方案确认书，确认设计方案内容。
二、合同价款及支付方式1. 甲方应按照勘察设计合同中约定的价格支付相应的设计费用，支付方式为_____(例如：一次性付清、分期付款等)。
2. 若因勘察设计过程中出现超出约定范围的工作，乙方应及时向甲方提出变更合同，并约定额外费用，双方另行协商确定。
3. 甲方应在乙方交付设计成果后的_____(例如：15个工作日）内支付相应的设计费用。
三、设计成果的验收与交付1. 乙方应在约定的时限内交付符合设计要求的成果，由双方共同进行验收。
验收合格后，乙方应将设计资料提交甲方并办理相关手续。
2. 若设计成果有不符合合同约定的地方，甲方有权要求乙方免费进行修改或补正，直到满足合同约定为止。
3. 设计成果一经验收通过后，乙方应立即提供甲方必要的建设工程施工图纸、技术说明书等设计文件，并配合甲方进行后续工程的实施。
四、合同的履行及变更1. 双方应严格按照合同约定履行各自的义务，如有违反，应承担相应的法律责任。
2. 若在勘察设计过程中，遇到不可抗力或其他不可预见的情况，致使合同无法继续履行，双方应及时协商解决，约定后续措施。
3. 如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致后，以书面方式进行确认，并作为合同的附件。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获得的商业秘密和商业机密进行保密，未经对方许可，不得泄露或用于其他用途。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察设计合同范文范本建设工程勘察设计合同发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……（２）……（３）……３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任１．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：（１）……（２）……（３）……２．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
３．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费５‰的违约金。
４．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：（１）……（２）……（３）……５．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
６．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的５‰计算。
第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本２份，委托方、承包方各执１份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证意见地址：地址：经办人法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：签约时间年月日签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年月日有效期限至年月日附表一：建设工程设计委托书委托方委托承包方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计工作。
建设工程勘察设计合同范文范本（二）工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_________年 ____月 ____日订建筑安装工程设计合同订立合同双方：_____建设单位：_____ 以下简称甲方;设计单位：_____ 以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为_____万元，建设地点在二，甲方的义务1，甲方应在年_____月_____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在年_____月_____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三，乙方的义务1.乙方必须在年_____月_____日以前，向甲方交付初步设计文件;在年_____月_____日以前，向甲方交付技术设计文件;在年_____月_____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式_____份，技术设计文件一式_____份，施工图设计文件一式_____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。
年_____月_____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。
)2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五，设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_____天内，甲方应向乙方支付_____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六，奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_____%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。
对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七，其它本合同自年_____月_____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，送计委，_____......等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：_____ 设计单位(乙方)：_____ 代表人：_____ 代表人：_____ 联系人：_____ 联系人：_____通讯处：_____ 通讯处：_____ 电话或电报：_____ 电话或电报：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____ 帐号：_____ _____年_____月_____日订建设工程勘察设计合同范文范本（三）委托方_____(以下简称甲方)承包方_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。