建筑工程施工合同备案范本
建设工程施工合同结算备案书简洁范本
建设工程施工合同结算备案书建设工程施工合同结算备案书一、合同基本信息1. 合同名称：建设工程施工合同2. 合同编号：x3. 承包商：x公司4. 建设单位：x公司二、合同结算情况1. 工程量总工程量：x已完成工程量：x未完成工程量：x2. 结算金额总合同金额：x元已支付金额：x元待支付金额：x元3. 结算方式根据合同条款约定，结算采用按进度支付方式，按照实际完成工程量进行结算。
已进行次进度支付，支付比例为%。
现进行最终结算，待结算金额为x元。
三、最终结算依据1. 工程量确认建设单位对已完成工程量进行核实，确认结算依据的准确性。
承包商提供相关的工程量清单和计量单据，供建设单位核对。
2. 施工质量建设单位对已完成工程质量进行验收，确认达到合同规定的质量要求。
完成工程已符合国家相关标准和规范要求，达到交付使用的条件。
3. 合同条款结算依据遵循合同约定，按照合同条款进行结算。
合同中明确了结算方式、价格计算公式和支付条件等内容。
四、最终结算金额计算1. 结算金额计算公式：最终结算金额 = 已支付金额 + 待支付金额。
2. 待支付金额计算：根据合同约定，按照实际完成工程量和对应的单价计算出待支付金额。
单价根据合同条款确定，工程量根据实际工作量进行计算。
待支付金额为未进行结算的工程量乘以对应的单价。
3. 最终结算金额为已支付金额与待支付金额的总和。
五、结算审核流程1. 工程施工单位提供结算资料和相关证明文件。
2. 建设单位对结算资料进行审核，并与实际情况进行对比核实。
3. 审核结果如存在差异，则双方进行沟通协商，达成一致意见。
4. 最终审核结果由双方签署确认，并进行结算备案。
六、结算备案1. 签订结算备案书，包括双方签章和签字。
2. 结算备案书为合同结算的有效凭证，具有法律效力。
3. 结算备案书需备存，作为合同结算的重要文件之一。
以上为本次建设工程施工合同最终结算备案书，供各方参考和备案使用。
合同双方应遵守合同约定，积极配合完成最终结算工作，确保工程结算的准确性和公正性。
施工合同备案样板
施工合同备案样板一、备案信息1. 项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程2. 项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 项目性质：新建/改建/扩建4. 建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 设计单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7. 监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8. 合同金额：人民币XXXXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）9. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日10. 合同备案日期：XXXX年XX月XX日二、合同主体信息1. 建设单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 施工单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 设计单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 监理单位：- 名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同内容摘要1. 工程概况：- 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 工程内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 工程进度：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 质量标准：- 工程质量要求符合：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 验收标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 质量保证期：XX个月3. 合同价款：- 合同总价：人民币XXXXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX） - 付款方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 付款进度：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 工期要求：- 工程开工日期：XXXX年XX月XX日- 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日- 工期延误责任：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 违约责任：- 违约金计算方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 赔偿限额：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 争议解决：- 争议解决方式：协商解决/仲裁/诉讼- 仲裁机构：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 诉讼法院：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、备案手续1. 备案单位需提交以下材料：- 施工合同正本一份- 施工合同副本若干份- 施工单位资质证书复印件一份- 施工单位营业执照复印件一份- 建设单位、施工单位、设计单位、监理单位联系人身份证复印件一份 - 其他相关材料：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 备案流程：- 建设单位或施工单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交备案材料- 建设行政主管部门对备案材料进行审核，。
建设工程合同备案怎么写
建设工程合同备案怎么写我们需要明确合同备案的基本要求。
根据相关法律规定，建设工程合同备案需要包含合同的主要条款，如工程名称、合同双方、工程规模、合同金额、工期要求、质量标准、付款方式等。
这些内容的详细记录，不仅有助于双方了解合同的基本情况，也是后续可能出现争议时的重要依据。
我们来具体撰写一份建设工程合同备案的范本。
【标题】《建设工程合同备案范本》【】一、合同基本信息（1）工程名称：XX工程项目（2）甲方（业主）：XX有限公司（3）乙方（承包商）：XX建筑有限公司（4）合同编号：XX-2023-XXX（5）签订日期：XXXX年XX月XX日（6）备案日期：XXXX年XX月XX日二、工程概况（1）工程地点：XX省XX市XX区XX路（2）工程规模：总建筑面积约XX平方米，包含XX栋楼（3）工程内容：土建工程、安装工程、装修工程等（4）工程质量标准：符合国家及行业相关标准三、合同金额与支付方式（1）合同总金额：人民币XX亿元（2）支付方式：按照工程进度分期支付，具体比例和时间如下：- 首期款：合同签订后10日内支付合同金额的10%- 进度款：根据工程进度分批支付，每达到约定节点支付相应比例- 竣工款：工程竣工验收合格后支付剩余款项四、工期要求（1）开工日期：XXXX年XX月XX日（2）竣工日期：XXXX年XX月XX日（3）工期延误：如因乙方原因导致工期延误，应按日支付违约金五、质量保证（1）乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定（2）对于出现的质量问题，乙方应在接到通知后及时修复六、变更与解除（1）合同变更：任何一方提出变更请求，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面协议（2）合同解除：在出现合同约定的解除条件时，一方可以提出解除合同，并按约定处理已发生的费用和损失七、争议解决（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议（2）协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼八、其他事项（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力（2）本合同自双方签字盖章之日起生效（3）未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
建筑工地合同备案证明模板
建筑工地合同备案证明模板1. 甲方信息•甲方名称：[甲方名称]•法定代表人：[法定代表人]•注册地址：[注册地址]•联系电话：[联系电话]2. 乙方信息•乙方名称：[乙方名称]•法定代表人：[法定代表人]•注册地址：[注册地址]•联系电话：[联系电话] 3. 工地信息•工地名称：[工地名称]•工地地址：[工地地址]•工地面积：[工地面积]•工地类型：[工地类型]4. 合同内容4.1 合同名称：[合同名称] 4.2 合同编号：[合同编号] 4.3 合同金额：[合同金额]4.4 合同期限：[合同期限]5. 附件清单•[附件1]•[附件2]•[附件3]•[附件4]•[附件5]6. 备案证明6.1 甲方备案证明证明：本人，为甲方的法定代表人，特此证明，甲方与乙方签订的合同已真实存在并双方均同意履行合同约定的义务。
甲方法定代表人签名：_____________日期：_____________6.2 乙方备案证明证明：本人，为乙方的法定代表人，特此证明，乙方与甲方签订的合同已真实存在并双方均同意履行合同约定的义务。
乙方法定代表人签名：_____________日期：_____________7. 相关说明•本备案证明模板适用于建筑工地合同备案，模板内容可根据实际情况进行修改和调整。
•合同双方应妥善保管好该备案证明，如有遗失或损坏，需及时补办并通知对方。
•本备案证明模板仅作为参考，具体合同备案还需根据相关法律、法规和政策进行操作。
以上为建筑工地合同备案证明模板，甲方和乙方应根据实际情况填写相应内容，并在备案证明部分进行签名和日期的确认。
同时，双方应保留好该备案证明，并在需要时提供给相关部门或第三方进行查阅。
合同备案是规范工程建设行为、保护双方合法权益的重要环节，双方应共同遵守合同约定，确保工程项目的顺利进行。
施工工程备案协议书(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方拟进行施工建设，乙方愿意承接该工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就施工工程的备案事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程类别：____________________5. 工程建设周期：____________________二、备案范围1. 乙方应按照国家有关法律法规及地方政府的具体要求，对施工工程进行备案。
2. 乙方应在施工工程开工前，向工程所在地建设行政主管部门提交以下备案材料：（1）施工许可证；（2）施工合同；（3）施工图纸及技术资料；（4）施工组织设计；（5）其他相关材料。
三、备案责任1. 乙方负责施工工程的备案工作，确保备案材料的真实、完整、有效。
2. 乙方应按照建设行政主管部门的要求，及时办理备案手续，并接受其监督检查。
3. 如因乙方原因导致备案工作未按时完成，乙方应承担相应责任。
四、备案费用1. 备案费用按照当地建设行政主管部门的规定执行。
2. 乙方承担备案费用，并负责将相关费用支付给建设行政主管部门。
五、违约责任1. 乙方未按时完成备案工作，导致工程无法正常开工，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致备案材料存在虚假、遗漏等问题，乙方应承担相应的法律责任。
六、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1. 施工许可证2. 施工合同3. 施工图纸及技术资料4. 施工组织设计5. 其他相关材料第2篇甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方拟在[具体地址]进行[具体工程名称]施工，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程规模：[具体规模]4. 工程内容：[具体工程内容]5. 工程工期：[具体工期]二、备案要求1. 乙方在签订本协议后，应按照《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的要求，在[具体时间]内完成施工工程备案手续。
建筑单位施工合同备案
建筑单位施工合同备案范文
尊敬的各位领导：
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，现将我单位承担的XXX工程项目施工合同备案如下：
一、工程概况
1. 工程名称：XXX工程项目
2. 工程地点：XX市XX区XX路XX号
3. 工程规模：XXXX平方米
4. 工程总投资：XXXX万元
5. 工程质量要求：达到国家验收标准
二、合同双方
1. 建设单位：XXX公司
2. 施工单位：XXX建筑工程有限公司
三、合同主要条款
1. 工程合同价款：人民币XXXX万元
2. 工程合同工期：XX个月
3. 工程质量标准：合格率达到百分之百
4. 工程付款方式：按工程进度分阶段支付
5. 工程保修期限：两年
四、合同备案材料
1. 《建设工程施工许可申请表》原件
2. 合同正式文本一式四份原件
3. 合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件
4. 承包人为外地企业的，应提交承包人资质证书以及项目经理（建造师）资格证书复印件（核原件）
5. 招标工程，应提交招标文件和建设工程招标（发包）程序完成证明书或中标通知书复印件（核原件）
6. 非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件。
特此备案，敬请审查。
建筑单位：（盖章）
联系人：XXX
联系电话：XXX
备案日期：XXXX年XX月XX日
附件：相关资质证书复印件、工程图纸等。
以上内容仅供参考，具体备案信息请根据当地建设行政主管部门的要求进行调整。
建筑施工的合同备案
建筑施工合同备案范文一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程性质：XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同备案依据1. 合同双方依法签订的《建设工程施工合同》。
2. 国家和地方有关建设工程施工合同备案的管理规定。
3. 工程建设的相关法律法规、规范标准。
三、合同备案资料1. 施工合同正本一份。
2. 合同双方营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等相关证件复印件。
3. 合同双方法定代表人的身份证明、授权委托书、代理人身份证明等相关文件。
4. 施工合同的标的、价款、质量、工期等主要条款的证明材料。
5. 工程设计文件、施工图纸、施工方案等相关技术资料。
6. 施工合同备案申请表。
四、合同备案程序1. 合同双方按照相关规定，准备合同备案所需资料。
2. 合同双方在合同备案管理系统进行网上申报，填写合同备案表。
3. 合同备案管理系统对提交的合同备案资料进行审核，审核通过后，打印合同备案表。
4. 合同双方携带合同备案表及相关资料，到合同备案管理机构办理合同备案手续。
5. 合同备案管理机构对合同备案资料进行审核，审核通过后，颁发合同备案证书。
五、合同备案注意事项1. 合同双方应确保备案资料的真实性、完整性和合法性。
2. 合同双方应按照相关规定，及时办理合同备案手续。
3. 合同备案证书是施工合同合法有效的证明，合同双方应妥善保管。
4. 合同双方在施工过程中，应严格遵守国家法律法规、规范标准，确保工程质量、安全。
六、合同备案有效期合同备案证书的有效期与施工合同的有效期一致，自合同备案之日起至合同终止之日止。
七、合同备案变更1. 合同双方如发生变更，应依法办理合同备案变更手续。
2. 合同备案变更手续包括：提交变更申请、相关证明材料，重新办理合同备案。
施工工程合同备案说明(3篇)
第1篇一、备案目的施工工程合同备案是指发包人与承包人在签订施工合同后，按照国家相关法律法规的要求，将合同报送工程所在地建设行政主管部门进行备案。
备案的目的是为了规范施工工程合同管理，保障合同当事人的合法权益，促进建筑市场的健康发展。
二、备案范围1. 依法必须进行招标的施工工程合同；2. 依法直接发包的施工工程合同；3. 分包工程合同。
三、备案时间发包人与承包人应在施工合同签订之日起15日内，将施工合同报送工程所在地建设行政主管部门备案。
分包工程发包人与承包人应自订立分包合同后7个工作日内，按照前款规定报送备案。
四、备案流程1. 登录备案系统：承包人登录辽宁省建设工程施工合同备案管理系统，录入合同信息，选取备案人员，人员录入企业锁。
2. 提交申请：承包人提交备案申请，打印《预约办理单》和《合同用工备案花名册》。
3. 初审：建管处企管科对备案申请进行初审。
4. 终审：建设工程劳务发包承包交易中心对初审通过的备案申请进行终审。
5. 办理备案手续：合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理备案手续。
6. 正式签发备案表：备案机构审核合同当事人提供的备案资料，符合要求的，加盖合同备案专用章，正式出具《合同备案表》。
五、备案所需材料1. 《建设工程施工分包合同备案申请表》原件；2. 合同正式文本一式4份原件；3. 合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；4. 招标工程，应提交招标文件和建设工程招标（发包）程序完成证明书或中标通知书复印件（核原件）；5. 非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书。
六、备案注意事项1. 合同备案实行网上备案与书面备案相结合，以网上备案为主的方法。
2. 未经备案的建设工程项目，将不能在辽宁省建设工程施工合同备案管理系统完成施工合同备案工作。
3. 合同备案资料应真实、完整、有效，不得有虚假、伪造、篡改等情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同备案范本
一、合同的缘由和目的
本合同是为了明确建筑工程的施工方案、责任分工、工期安排、施工质量等相关事项，维护建设单位和施工单位的合法权益，确保建筑工程的顺利进行而制订的。
二、合同的主要内容
2.1 合同的基本信息
1.合同名称：建筑工程施工合同
2.合同编号：[填写具体编号]
3.合同签订日期：[填写签订日期]
4.合同当事人信息：
–建设单位：[填写建设单位名称及法定代表人]
–施工单位：[填写施工单位名称及法定代表人]
5.工程地点：[填写具体工程地点]
2.2 工程基本信息
1.工程名称：[填写工程名称]
2.工程用途：[填写工程用途]
3.工程规模：[填写工程规模]
4.工程期限：[填写工程期限]
5.工程造价及支付方式：[填写工程造价及支付方式]
2.3 合同的主要条款
1.工程方案：施工单位应根据建设单位提供的工程方案进行
施工，确保工程质量和安全。
2.施工责任分工：明确各方在施工过程中的责任及分工，确
保施工的顺利进行。
3.工期安排：按照工程期限，明确施工单位的工期安排，保
证工程按时完工。
4.施工质量要求：根据国家相关规定，明确工程质量要求，
施工单位应按照标准进行施工，确保工程达到要求的质量水平。
5.工程款支付：明确工程款的支付方式和节点，建设单位应
按时支付相应款项。
6.竣工与交付：工程完工后，施工单位应按时进行竣工验收，经双方确认后交付使用。
7.违约责任：针对一方违约，明确违约责任及补偿方式。
2.4 合同的附则
1.合同变更：对合同的变更应按照合同约定进行，提交相关
申请和程序。
2.争议解决：如发生争议，应协商解决；协商不成的，可通
过法律途径解决。
3.合同生效及期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，并
有效期至工程竣工验收合格之日止。
三、合同的签订和备案
1.合同的签订应当由双方当事人亲自签署，并加盖单位公章。
2.建设单位应按照《建筑工程施工合同备案管理办法》规定
的要求，将合同的复印件及相关资料及时报送当地建设行政主管部门
备案。
四、合同的保密性
本合同及其附件为双方当事人之间的商业秘密，未经双方当事人
书面同意，任何一方不得向第三方泄露。