2019年土石方工程合同范本
【2019年整理】土石方施工合同
土方承包合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同价款以为准，价格为。
六、甲乙方双方责任（一）、甲方责任1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
（二）、乙方责任1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。
七、工程款支付与竣工结算1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量时，支付已完工程价款，剩余工程款于竣工后天内付清。
八、协议生效与终止1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。
九、争议和违约处理发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
如有一方违约，必须向对方赔偿。
十、本协议份数本协议一式贰份，由发包人、承包人各持壹份。
发包方：承包方：发包人（签章）：承包人（签章）：年月日年月日。
土石方工程承包合同精选版（5篇）
土石方工程承包合同精选版甲方：_____ 乙方：_____因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容。
主要包干内容有：_____清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。
四、工期合同工期为90个日历天。
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。
甲方：_____ 乙方：____年____月____日土石方工程承包合同精选版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。
双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为____年，即____年____月____日到____年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。
3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式：日清月结。
第三条：燃油费用甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。
（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。
第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
2019年土方承包合同范本五篇
2019年土方承包合同范本五篇土方工程是建筑工程施工中主要工程之一，包括一切土( 石) 方的挖梆、填筑、运输以及排水、降水等方面。
下面是小编搜集的2019年土方承包合同范本五篇，希望对你有所帮助。
2019年土方承包合同范本(一)发包方: (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据国家和上海市建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量和安全，保障双方的合法权益经双方协商，特签订本协议。
一、工程项目名称：上海市保障性住房三林基地3号地块项目(二标)二、工程地点：浦东新区三林镇C2-1地块三、工程承发包范围和内容：①、此单价包括所有机械设备的进出场费，挖土地点的挖机、运输车辆、走道板的配备，卸土地点的挖机和推机、走道板的配备，暗浜的挖运等。
回土期间装点的机械和运输车辆、走道板的配备、回土地点的挖机配备，负责土方外运的申报并承担所申报的费用及卸土地点土方堆置费用，工地门外的保洁由乙方负责并承担由于门外保洁不力所产生的罚款。
②、工程量确定：a、基础土方开挖：在挖土前双方测定场地原始标高(作书面确认)，挖土完成后根据现场实际深和大小测量计算方量。
b、基础土方回填：回填前确定回土完成面标高，并在回土前根据现场实际深和大小测量计算方量(作书面确认)。
③、基础回土含基础周边所有开挖范围内的场地平整、压实。
④、不在土方外运承包范围内的临时挖机台班以甲方有效签证为准计取，承包范围内的工作不得另行签证，所有签证必须经甲方三人以上签字有效，签证程序按甲方要求执行，每月发生的临时用机械费必须每月结算，在下月10前上报确认，隔月作废。
四、双方的职责范围甲方：1、严格审定乙方的资质2、负责乙方进现场时的安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督检查，发生问题督促整改;3、负责组织施工现场管理，治安管理和廉洁自律管理;4、挖前做好基坑的放线和对乙方技术、安全交底工作;5、挖土和回土期间安排相应的管理人员和工人做好挖土(回土)的指挥、标高的控制和扦土工作;6、提供场地必要的照明、抽水设备以便乙方施工;7、负责工地现场内的场地保洁工作;8、保持道路畅通，安排好车辆的行车路线和推土场地。
土石方工程施工合同范文6篇
土石方工程施工合同范文6篇第1篇示例：土石方工程施工合同范文甲方：（委托方单位名称）地址：（委托方单位地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方联系电话）鉴于甲方需要进行土石方工程施工，并且乙方有能力胜任该工程施工任务，经双方协商一致，特签订本合同，以明确双方权利义务，依法遵循，共同遵守。
一、工程名称：土石方工程施工二、工程地点：（具体地址）三、工程内容：根据相关规划设计文件要求，包括但不限于土地平整、填方、挖方、回填等工程内容。
四、工程工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，工期为（具体天数）天。
五、工程造价及支付方式：1. 工程总造价为：（具体金额）元；2. 工程款支付方式：工程款分次支付，根据实际工程完成情况进行进度款支付。
首次支付：工程开始施工时支付合同总金额的30%作为首次支付；中间支付：工程进度达到50%时支付合同总金额的30%作为中间支付；完工支付：工程竣工验收合格时支付合同剩余金额的40%作为完工支付。
六、质量保证：1. 乙方保证按照甲方要求和相关规划设计文件进行土石方工程施工；2. 乙方保证所使用的施工材料符合相关标准要求，确保工程质量合格；3. 工程竣工后，如发现存在质量问题，乙方将承担相应的返工责任。
七、安全保障：1. 乙方保证施工现场安全，遵守相关安全规范，确保施工人员和设备安全；2. 乙方需提供施工人员必要的安全培训，确保施工人员具备相应的安全意识和技能。
八、违约责任：1. 若乙方延误工期或施工质量不符合要求，应按照约定支付违约金；2. 若甲方违约，致使乙方无法正常施工，应按照损失赔偿。
九、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜或争议，由双方协商解决，解决不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
甲方（委托方单位盖章）：日期：年月日本合同自双方盖章之日起生效。
第2篇示例：土石方工程施工合同甲方：___________（委托方名称）乙方：___________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就土石方工程施工事项达成如下合同：一、项目名称：土石方工程施工二、项目地址：___________（施工地点）三、项目内容及范围：本合同约定的土石方工程施工范围包括但不限于挖土、填方、平整地表等工程内容。
全文版土石方工程承包合同样例五篇
全文版土石方工程承包合同样例五篇第一篇：合同前言本合同由以下双方于日期签订：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方拥有土石方工程的需求，并且乙方愿意承担该工程的施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第二篇：工程概况2.1 工程名称：（工程名称）2.2 工程地点：（工程地点）2.3 工程内容：本工程主要包括土石方开挖、运输、填筑、压实等工作。
具体工程量及施工要求详见附件。
2.4 工程进度：工程计划开工日期：（开工日期），计划竣工日期：（竣工日期）。
第三篇：合同价格3.1 工程总价：本工程总价款为人民币（大写）：（金额），小写：（金额）。
3.2 付款方式：（付款方式，如：进度付款、验收合格后付款等）3.3 付款条件：（付款条件，如：提供正式、工程进度达到一定比例等）第四篇：合同履行4.1 乙方义务：1. 按照合同约定的工程内容、工程量、工程进度等要求，完成本工程的施工。
2. 保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3. 负责工程现场的安全管理，确保工程顺利进行。
4.2 甲方义务：1. 提供工程现场，并保证乙方施工所需的场地、道路、水电等基础设施。
2. 按照合同约定支付工程价款。
3. 协助乙方办理工程所需的相关手续。
第五篇：违约责任5.1 乙方违约：乙方如未能按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）。
5.2 甲方违约：甲方如未能按照合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）。
第六篇：争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七篇：其他约定7.1 合同附件：（附件内容，如：工程量清单、施工图纸等）7.2 合同修改：本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。
7.3 合同解除：在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
土石方工程承包合同标准范文（6篇）
土石方工程承包合同标准范文甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。
二、工程承包范围室外土方回填（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实）三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款1、合同总价按照实际用量进行结算。
固定综合单价：元/立方（含一切包干费用，不另计取任何费用）2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。
乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。
每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。
否则，甲方不予付款。
六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天（遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延）。
七、工程质量及验收标准要求所有的部位必须合格。
严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。
建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。
隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。
验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
3、甲方按照合同约定及时足额付款。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。
5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20CM以上大石块、淤泥。
土石方工程合同范本10篇
土石方工程合同范本1甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，甲方同意将【工程名称】的土石方工程发包给乙方施工。
为确保双方的权利和利益，现就有关条款明确如下：一、工程内容：1. 土石方开挖：包括但不限于土方挖掘、石方钻孔、爆破、装车、运输等工作。
2. 土石方填筑：包括但不限于土方回填、石方堆放、场地平整等工作。
3. 弃土处理：按照业主要求进行弃土处理，包括运输、堆放、环保等工作。
二、工程地点：【工程地点】。
三、工程量：工程总量约为【工程总量】立方米。
具体工程量以实际测量为准。
四、承包方式：1. 本工程采用包工包料的方式，乙方负责所有施工材料和设备的采购、运输和保管。
2. 工程单价为【元/立方米】，含括所有施工费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、环保等费用。
五、结算方法：1. 乙方进场后，甲方先支付【元】作为进场费。
2. 工程进度按月进行结算，每月25日前，乙方提交当月工程量报表，经甲方审核无误后，甲方应在5个工作日内支付当月工程款。
3. 工程竣工后，乙方应按照约定时间提交工程验收申请，甲方应在验收合格后5个工作日内支付剩余工程款。
六、工程质量：乙方应按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。
工程验收时，应按照国家标准和行业规定进行。
如有质量问题，乙方应负责返工和修复，并承担相应费用。
七、工期：本工程工期为【工期】个月，自乙方进场之日起计算。
八、违约责任：1. 乙方未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期工程款×0.05%。
2. 甲方未按约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期工程款×0.05%。
九、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2019年土石方工程合同3篇-范文模板 (12页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==土石方工程合同3篇本文目录1.土石方工程合同2.土石方工程施工合同3.土石方工程承包合同托运方（甲方）：承运方（乙方）：合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条合同期限自年月日起至年月日止。
第三条运输起止地起始地：。
到达地：。
第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。
车辆需配备防尘、防抛洒装置。
第五条运费结算运费按元/吨*公里计算。
因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。
甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。
按月结算。
于每月五日前对上一月运费进行结算支付。
第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。
如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。
第八条合同保证金为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金万元人民币（￥：元）。
上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。
合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还（从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外）。
第九条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019年土石方工程合同范本
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方
施工,现就相关条款明确如下：
一、工程内容：地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点：
三、工程量：土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实
际完成工程量计算。
四、承包方式：采用包工的方式,单价以元/m3基数。
本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和
混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法：乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以后按立方
米结算一次,以此类推。
余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七
天内实行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任
1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,增强工程质量监督,
确保工程质量达到要求,并即时实行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人即时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利实行后
续工作。
八、施工日期：从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。
设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相对应顺延。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。