建设工程施工合同通用条款(完整版)共40页
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。
建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。
1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务，保证工程质量、工程进度和合同履约。
1.4 合同形式本合同以书面形式签订，并经双方盖章后生效。
二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规，包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。
2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工，并及时与业主沟通工程进展情况。
2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案，并严格执行安全操作规程，保障工人和现场人员的生命安全。
三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容，应与承包商协商一致，并签订变更协议。
3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失，应由业主进行赔偿。
如因承包商原因导致工程质量不合格，应由承包商进行赔偿。
3.3 争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金，用于保障合同的履行。
保证金金额和支付方式由双方协商确定。
4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件，以便业主进行审查。
4.3 交工验收工程完成后，业主有权进行交工验收，并有权提出合理的整改意见。
承包商应积极配合整改，确保工程质量达到合同要求。
五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。
5.2 解除合同如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并有权追究违约方的法律责任。
5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害，应根据损害情况进行合理的赔偿。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务，达成一致，以明确双方权利义务，保证工程质量，维护双方合法权益，共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于，工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后，按照合同约定的范围和要求履行各自的责任，确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中，若有需要对合同内容进行修改或补充的，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行，不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求，保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查，甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排，保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的，甲方应当及时通知乙方，并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后，甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收，若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失，违约方应当赔偿受损害方的损失，并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决，并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
建设工程施工合同通用条款(完整版)共40页
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
建设工程施工合同条款(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方：[发包方全称]，以下简称“甲方”；2. 承包方：[承包方全称]，以下简称“乙方”。
二、合同标的1. 工程名称：[工程名称]；2. 工程地点：[工程地点]；3. 工程规模：[工程规模]；4. 工程类型：[工程类型]。
三、合同工期1. 合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
四、工程质量标准1. 工程质量标准应符合国家现行有关工程质量标准及设计文件要求；2. 乙方应严格按照设计文件、施工规范和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、工程款支付1. 甲方应按合同约定的时间和比例向乙方支付工程款；2. 工程款支付方式：[支付方式，如：按月进度支付、按形象进度支付等]；3. 乙方应按照甲方要求提供相关工程进度报告和结算资料。
六、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期和工程进度计划进行施工；2. 乙方应确保工程进度与甲方要求相符，如因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应承担相应责任。
七、工程变更1. 工程变更应经甲方同意，并签订书面变更协议；2. 工程变更费用由双方协商确定，并纳入合同总价。
八、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任；（3）擅自变更工程内容、规模等，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任；（3）擅自变更施工方案、工艺等，应承担相应责任。
九、争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议；2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 合同履行完毕或经双方协商一致解除合同，本合同终止。
十一、其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同(通用条款)
建设工程施工合同(通用条款)1. 合同目的和效力本合同根据相关法律法规，旨在明确并约定建设工程施工过程中各方的权利和义务，确保建设工程施工的有序进行。
该合同对乙方施工行为产生规范作用，具有法律效力。
2. 合同的签订本合同由甲方与乙方共同签订，并在合同签订时由双方授权代表进行签字确认。
双方签字确认后，本合同生效。
3. 工程范围和规模工程名称工程位置工程规模工程内容4. 施工期限和工期管理4.1 本合同所述施工期限为，自合同生效之日起计算。
4.2 如乙方因故无法按时完成工程施工，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后，可申请延期。
4.3 若乙方未得到甲方书面同意而擅自拖延工期，甲方有权要求乙方支付逾期履约违约金。
5. 施工技术要求和质量保证5.1 乙方应按照相关法律法规及本合同约定的施工技术要求进行工程施工。
5.2 乙方应负责施工过程中工程质量的保证，并承担因施工质量不合格所产生的一切责任和费用。
6. 施工安全和保险责任6.1 乙方施工期间，应依法制定施工安全管理方案，并严格执行。
6.2 乙方应为施工期间所产生的人身伤亡和财物损失等风险购买相应的保险。
7. 工程款支付方式和期限7.1 工程款支付方式甲方按照工程进度支付工程款。
7.2 乙方应提供相应的工程款申请，并在甲方审核通过后的15个工作日内，将款项支付至乙方指定的账户。
8. 变更和索赔8.1 如乙方需要变更施工方案或工程内容，应提前书面通知甲方，并经书面同意后方可进行变更。
8.2 乙方因履约变更而产生的费用增减，由双方协商确定。
9. 违约责任9.1 如一方未按照本合同履行义务，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并采取适当措施维护自身权益。
9.2 一方违约给另一方造成损失的，应当赔偿相应的损失并承担违约金。
10. 合同终止10.1 本合同自工程竣工验收合格之日起终止。
10.2 若一方严重违反本合同约定，影响工程施工的顺利进行，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的责任。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的订立与履行，维护建设市场的正常运作，根据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本条款。
第二条本条款适用于境内的建设工程施工合同，包括住宅工程、公共建筑工程、基础设施工程等各类建设工程。
第三条施工单位与业主在订立工程施工合，应当依法平等自愿，并遵守法律法规、行政法规以及建设工程施工安全、质量、环境等方面的要求。
第四条本条款所列条款，适用于工程施工合同的订立、履行和解决争议等各个环节。
在合同中双方可以增加其他具体条款，但不得与本条款相抵触。
第二章合同的订立第五条工程施工合同的订立应当满足下列基本要求：1. 办理相应的建设工程施工许可手续；2. 由施工单位向业主提供完整的施工方案、施工报价等资料；3. 业主根据施工单位提供的资料进行评审，并与施工单位协商签订合同。
第六条施工单位应当向业主提供真实、准确的施工方案、施工报价等资料，并在合同中载明施工的质量、工期、报酬等具体内容。
第七条业主在选定施工单位后，应当与施工单位签订书面合同，并在合同中明确双方的权利和义务，约定合同的履行方式及验收标准等。
第三章合同的履行第八条施工单位应根据合同的约定，按照合同的工期和质量标准进行施工，并确保施工质量与工程进度的符合。
第九条业主应按合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助施工。
第十条合同的变更应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
未经协商一致不得变更合同内容。
第十一条施工单位应当按照合同要求对施工过程进行记录，并对工程质量进行检测和验收。
第十二条工程竣工后，业主应按合同约定进行验收，并支付工程结算款项。
第四章合同的解决争议第十三条合同双方在履行过程中发生争议，应当本着友好协商、和平解决的原则进行处理。
第十四条如无法协商解决，可根据合同约定或者双方的选择，提交仲裁机构或者人民法院进行仲裁或诉讼解决。
第十五条仲裁裁决具有法律效力，双方应当按照裁决履行。
2023建设工程施工合同通用条款(完整版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条合同的目的和依据本合同的目的是为了明确建设工程的施工范围、质量要求、工期、费用及支付方式等基本条款，保证建设工程的顺利进行。
本合同依据相关法律法规和国家有关建设工程合同的规定。
第二条合同的主要内容本合同主要包括内容：1.建设工程的名称、地点、施工范围和规模；2.工程质量要求；3.工程价款及支付方式；4.工程进度计划；5.各方的权益与责任；6.合同履行保证；7.合同变更和解除；8.争议解决方式等。
第三条合同的解释和适用合同的解释和适用应遵循相关法律法规和合同的规定。
对于合同中未规定的事项，可以参照相关的法律法规和习惯做出合理解释。
第二章施工范围和工期第四条施工范围的确定1.甲方应向乙方提供完整的建设工程设计文件，并明确施工范围。
2.乙方根据设计文件编制施工方案，并在施工方案中准确确定施工范围。
第五条工期的确定1.工期应在合同中明确规定。
2.如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应及时协商解决，并根据实际情况进行工期调整。
第六条工程变更和工期调整1.如因设计变更等原因需要调整施工范围，应及时协商，并签订变更合同。
2.如因变更导致工期调整，应在变更合同中明确调整后的工期。
第七条施工条件和保障措施1.甲方应提供施工所需的场地、设备、材料等，并保证施工过程中的安全和环境保护。
2.乙方应按照相关规定采取必要的施工安全措施，并负责保障施工人员的生命安全。
第三章工程质量和验收第八条工程质量要求1.工程应符合国家和地方规定的相关工程质量标准。
2.工程质量问题由甲方进行验收，并出具相关的质量验收报告。
第九条质量保证1.乙方应按照合同的要求和相关标准进行施工，确保工程质量。
2.如工程存在质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
3.如经修复后仍不能满足质量要求，乙方应承担相应的违约责任。
第十条工程验收1.乙方完成工程后应向甲方提出工程竣工申请，并申请验收。
2.甲方应根据工程的质量和合同约定进行验收，并在验收合格后及时支付工程价款。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期与进度1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准：________________2. 验收程序：________________五、合同价款与支付1. 合同总价：________________2. 支付方式：________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务：________________2. 乙方权利与义务：________________七、变更与解除1. 合同变更：________________2. 合同解除：________________八、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果，可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款：________________2. 知识产权：________________3. 其他未尽事宜，双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）乙方（承包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款（1）建设工程施工合同通用条款（示例）一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：________________四、质量标准1. 质量要求：________________2. 质量检验：________________五、价款与支付1. 合同价款：________________2. 工程变更价款：________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：________________2. 乙方权利义务：________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式：________________2. 材料设备质量标准：________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收：________________2. 结算：________________九、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________十、争议解决1. 争议解决方式：________________十一、其他约定________________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同通用条款(完整版)--(带目录)
建设工程施工合同通用条款(完整版)建设工程施工合同通用条款（完整版）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围：__________1.4 工程面积：__________1.5 工程质量：__________1.6 工程造价：__________1.7 工程期限：__________第二条合同价款及支付方式2.1 合同价款：本合同工程的总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后____日内支付乙方合同价款的____%作为预付款，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出支付申请，甲方在收到申请后____日内支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方按照实际工程量进行结算，甲方在收到结算报告后____日内支付剩余款项。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应按照国家有关工程质量标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后____日内组织验收。
3.3 验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工验收报告，并办理相关手续。
第四条工程变更及违约责任4.1 在合同履行过程中，如需变更工程范围、设计、材料等，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。
4.3 甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款提供的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.2 合同当事人和人员1.1.1 合同当事人：指发包人和承包人。
1.1.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.6项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.1.7 专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.8 劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.9 监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.10总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.11 造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织，以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.12 争议评审小组：指合同当事人为解决工程争议，按照第19.3款任命的组织。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指有独立的设计图纸，能单独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知：指监理人按照第1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按照第1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按照第9.5款和第18.1款所作的工期调整。
1.1.4.4 竣工日期：指第10.3款确定的日期。
1.1.4.5 缺陷责任期：指按照第14.1款承包人承担修复工程缺陷责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由当事人自行约定，但不得超过24个月。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前第28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24：00.1.1.4.8 保修期：指按照第14.3款对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。
从全部工程竣工验收合格之日起计算，具体时间长度由当事人自行约定，但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价格：指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：是指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：是指发包人与承包人在合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
1.1.6 工程文件与档案1.1.1 工程文件：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
1.1.2 工程档案：是在项目建设、管理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。
1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书及合同附件;中标通知书;投标函及投标函附录;合同专用条款;合同通用条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单;其他合同文件。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件做为本合同的组成部分，并具有最高优先顺序。
1.5 图纸和承包人文件1.5.1 发包人提供图纸发包人应在专用条款约定的期限内，将图纸按照专用条款约定的数量提供给承包人。
承包人需要的图纸超过专用条款约定数量的，发包人应代为复制，图纸超过专用条款约定数量部分的复制费由承包人承担。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，根据第7.3款的约定，并按照第18.1款承包人有权要求：发包人延长工期;发包人增加费用，并支付合理的利润。
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用条款中约定。
承包人应按修改后的图纸施工。
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。
监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.5.2 承包人负责设计图纸如果为实施第9条中的变更工作或承包人合理化建议的需要，要求部分永久工程由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。
承包人同时应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料报监理人，并经监理人报发包人批准。
按专用条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。
监理人应在专用条款约定的期限内批复。
1.6 联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
当事人能够证明接收人拒绝签收的，视为已签收。
1.7 权益转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得将合同义务全部或部分转移给第三人。
1.8 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。
因一方当事人或其成员的贿赂造成对方损失的，应对受损害方予以赔偿。
承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬。
1.9 化石、文物在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。