桩基础工程施工承包合同
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
静压桩基础工程施工承包合同
静压桩基础工程施工承包合同一、合同双方及背景介绍本合同由下述双方共同订立，分别是承包商（下称“甲方”）和建设单位（下称“乙方”）。
甲方：【承包商名称】地址：【承包商地址】法定代表人：【法定代表人姓名】注册资金：【注册资金额度】联系方式：【联系方式】乙方：【建设单位名称】地址：【建设单位地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系方式：【联系方式】背景介绍：乙方为特定项目的建设单位，拟委托甲方进行该项目的静压桩基础工程施工，双方遵循法律法规、契约精神和互利合作原则，达成本合同。
二、工程描述1. 工程名称：静压桩基础工程施工（以下简称“本工程”）。
2. 工程地点：【工程地点】。
3. 工程内容：本工程的施工范围包括但不限于以下方面：（1）静压桩设备的选型、采购和调试。
（2）场地准备，包括土地平整和清除障碍物等。
（3）静压桩的施工，包括桩基的钻孔、冲模、浇筑、恰打底等。
（4）进行土质分析和质量检验。
（5）相关工程的施工安全和环境保护。
（6）工程交付后的维修和售后服务。
三、合同条款1. 合同价款与支付方式（1）甲方应根据经双方协商确定的工程进度，按阶段性支付合同价款。
（2）乙方应于收到相应的工程进度证明文件后，按约定时间支付相应的合同价款。
2. 工期（1）合同工期为【合同工期】工作日/个月/年。
（2）如因乙方原因导致施工工期超出约定时间的，乙方应支付甲方相应的违约金。
3. 质量保证（1）甲方应按照国家有关标准和技术规范要求进行施工，确保工程的质量。
（2）工程结构和质量受到损害的情况下，甲方应负责免费修复或进行相应补偿。
4. 材料与设备（1）甲方应提供符合国家标准和技术要求的原材料和设备。
（2）乙方有权对甲方所提供的材料和设备进行质量检查，如有瑕疵或不符合要求，甲方应及时更换或修复。
5. 管理与监督（1）甲方应组织合理的工程管理和施工人员，并保证工程的安全与顺利进行。
（2）乙方有权派遣监理人员对施工进行监督，并提出合理的建议和要求。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________桥梁桩基基础工程。
（二）工程地点：位于_________________________。
（三）工程范围：包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求（一）承包方式：乙方采用包工包料方式，承担本合同规定的全部工程施工任务。
（二）工期要求：本合同总工期为____日历天，自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准（一）技术标准：遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
（二）验收标准：工程完工后，按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币________元整（￥________元），为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价，不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付款项，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任（一）乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
（二）工程保修责任：本工程保修期限为_____年，保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
基础(桩)工程施工承包合同
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程结构类型：________________
1.5工程质量标准：________________
1.6工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表）：
法定代表人（或授权代表）：
签订日期：____年____月____日
5.3乙方应保证工程安全，确保工程质量和施工人员的安全。
六、甲方义务
6.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3甲方应协助乙方处理施工现场的协调、沟通工作。
七、违约责任
7.1甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
4.2甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。
4.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
五、乙方义务
5.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期等要求，完成施工任务。
5.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工现场的管理规定进行施工。
7.2乙方未按约定时间完成施工任务的，应当按照迟延完成部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础工程施工承包合同
建设单位： (以下称甲方)
施工单位： (以下称乙方)
根据《经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定结合本工程实际情况，为明确双方在施工过程中的权力，义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目概况：
l，工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：静压预制管桩基础。
4、承包方式：包工。
5、工程造价：按甲方签证工程量结算。
第二条甲方责任：
1、做好施工场地“三通一平”(水、电、路及场地平整，甲方提供150KA的三相电源到地)；如场地不能施工，由甲方负责加固费用。
2、向乙方提供施工图纸、施工技术资料办好开工一切手续(即地质勘探和建筑物标高控制点及建筑物四角定位)各一份，配合乙方放样并复核。
3、甲方驻工地代表；
第三条乙方责任：
1，组织人员。
机械施工：
2、负责做好施工记录及内业资料，桩基竣工每座交叁套给甲方。
3、负责桩位放样。
4，乙方驻工地代表：
第四条工程期限：
1、工程工期为个日历天
2，工程定于年月日开工，打试桩不计工期，工期从正式打桩开始。
3、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺廷。
(1)、甲方书面通知暂停施工，因甲方原因影响施工进度的。
(2)、因停电八小时以上或连续间歇性停电三天以上(每次连续停电四小时以上)影响工程进度的。
(3)、不可抗力影响工期的(含雨天等自然灾害)。
第五条工程质量：
1、本工程质量要求达到合格以上桩偏位及补强每座3000元内由甲方自负，3000元以外由乙方负责。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程按规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表监督。
3。
管桩的长度调配、工程数据、技术签证必须经甲方代表检查、验收签证后，方可进行下一道工序。
4，乙方在施工中发生质量事故应及时通知甲方共同研究处理方案。
第六条工程款的支付与结算：
1、桩机进场，预付万。
每座完成量％，其余款验收合格付清。
如无法验收按打桩完成一个月内付清工程款。
2、本工程为自然人委托施工。
工程应缴税费、管理费等均由甲方负责。
（乙方以领款单领款）
3、静压管桩基工程的面议价均按下列计取：
(1)、压桩、送桩、砍桩及探桩长度均按元／米桩尖长
度加0.15米。
(2)、砍桩每根50元，抱括挖土方深0．5以内。
(3)、甲方滞付款按月息2％算乙方，付款拖欠时间不得超过五天。
(4)进场费每台次按万元计算。
退场由乙方自行解决。
(5)如使用桩机做静载每根****元。
(6)工程上所用的各种材料及水电旨均由甲方提供。
第七条工程验收：，
工程竣工验收，以国家颁发的有关规定、规范，质量广东标准进行验收。
第八条工程的施工安全：
乙方对施工过程安全生产付全部责任。
第九条违约责任：
1，由于甲方原因造成工程质量或场地软基产生桩质量，中途停建。
缓建由于设计变更造成反工日期以顺延，及一切费用由甲方负责。
2、因甲方原因引起停工，从第五天算起甲方每天补给乙方停工费用2000元。
第十条其他约定：
1、打桩如碰到基础或其它障碍物，其费用由甲方负责。
2、打桩如遇有施工场地周边纠纷阻挠施工等原因，甲方应即时协调解决并承担费用。
因甲方引起的工程质量问题，由甲方负责。
第十一条附则：
1、本合同未尽事宜双方可协商订立补充协议或按有关规定进行。
2、本合同经乙、甲双方签章生效。
3、本合同一式四份甲、乙双方各执二份。
甲方：乙方：
签订日期：。