建设工程施工合同延期补充协议
工程施工合同延期补充协议
工程施工合同延期补充协议在工程建设领域，合同是双方合作的基础和保障。
由于各种不可预见的因素，工程进度可能会受到影响，导致原合同规定的工期无法满足实际需求。
在这种情况下，双方需要签订一份工程施工合同延期补充协议，以明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
本文将为您提供一份工程施工合同延期补充协议范本，供您参考。
一、协议背景甲方（业主）与乙方（承包商）于____年__月__日签订了《____工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定工程总工期为____天。
由于____原因，工程进度受到严重影响，无法按照原合同约定的工期完成。
为确保工程质量和安全，甲乙双方经友好协商，同意对原合同进行延期处理，并签订本补充协议。
二、延期内容1. 工程延期时间：自原合同约定的竣工日期起，延长至____年__月__日。
2. 延期原因：由于____原因，导致工程进度受到严重影响，无法按照原合同约定的工期完成。
3. 延期责任：甲乙双方确认，本次延期非因乙方原因造成，乙方不承担违约责任。
三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的单价和计价方式计算延期期间的工程款，并在工程竣工后向甲方提交完整的工程结算资料。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程结算资料后的__个工作日内，完成审核并支付工程款。
四. 质量保证1. 乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2. 乙方应对延期期间完成的工程负责，如发现质量问题，应及时整改，确保工程质量合格。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
六、争议解决甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：____年__月__日。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。
建设工程施工合同延期补充协议(二)
建设工程施工合同延期补充协议（二）一、协议背景本协议是根据双方之间签订的建设工程施工合同，并鉴于现实情况变化的需要，经双方协商一致，特作出以下补充协议。
二、延期原因及依据1.因施工过程中出现技术问题，需要重新设计和调整施工方案，导致工期超出原合同约定的期限。
2.由于疫情等不可抗力因素影响，施工期延迟。
根据合同约定第X条第X款，双方同意对工程施工合同进行延期处理。
三、延期期限1.本协议的延期期限自本协议签订之日起开始，至延期工期届满之日止。
2.延期期限为X天。
四、延期补偿方案1.因技术问题导致的工期延长，由承包方负责重新设计和整改，承担由此产生的全部费用，并按照约定工期履行合同义务。
2.由于不可抗力因素导致的延期，按照建设工程施工合同约定的合理迟延赔偿标准进行补偿。
3.在工期延期期间，甲方应按照原合同价格和支付方式，及时支付相应款项。
五、其他约定1.本协议未尽事宜，按照原建设工程施工合同的约定执行。
2.双方同意遵守国家相关法律法规，保护各自的合法权益。
3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。
4.对原合同的其他条款不作修改。
六、违约责任1.如任何一方未按照本协议约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此所受的一切损失。
2.如因一方违约，导致工期延误影响工程进度，违约方应承担相应的迟延赔偿责任。
七、协议变更与解除1.本协议的任何变更或解除，需经双方协商一致，并以书面形式作出。
2.本协议一经签署并生效后，具有自动解除前一个补充协议的效力。
八、争议解决双方因本协议的履行发生争议的，应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上是关于建设工程施工合同延期补充协议（二）的具体内容。
双方应当严格遵守协议约定，在协议期限内完成工程，并按照约定的方式进行补偿。
如有违约行为，应承担相应的法律责任。
同时，双方应加强沟通和合作，共同努力保障工程的顺利进行。
建筑施工进度延期合同补充协议范本
建筑施工进度延期合同补充协议范本合同补充协议范本一、背景和出发点根据原合同的约定，承包商需在约定的时间内完成建筑施工，并按照约定的进度进行工作。
然而，由于某种特殊原因，施工进度可能会发生延期的情况。
为了双方能够就延期事宜达成共识，并保障各方的权益，特制订此补充协议，明确双方就建筑施工进度延期的相关责任、补偿等事项进行约定。
二、补充协议条款第一条：延期期限1.承包商承诺向业主准时提交延期申请，并在与业主协商后确定延期的期限。
2.延期的期限不得超过原合同约定的交付日期，并应在延期申请获得批准后开始生效。
第二条：延期原因1.延期原因应是无法控制的不可抗力因素所致。
例如：自然灾害、政府行为等。
2.承包商应提供充分的证据来证明延期原因属于不可抗力因素。
3.即使延期原因属于不可抗力因素，承包商仍有责任采取合理措施来缩短延期时间，并最大限度地减少损失。
第三条：补偿责任1.承包商在延期期间，应负责继续完成其在原合同中规定的施工任务，以保证工程的顺利进行。
2.若承包商未按延期期限完成工程，应承担违约责任，并支付业主相应的违约金。
3.业主有权要求承包商承担延期所产生的额外费用，包括但不限于材料费用、监理费用等。
第四条：违约责任1.任何一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
2.若因不可抗力因素导致无法履行本补充协议的义务，双方应及时通知对方，并采取合理措施来减少损失。
第五条：争议解决双方如对本补充协议的解释和执行产生争议，应友好协商解决。
协商不成时，可依法向相关仲裁或法院进行处理。
第六条：其他事项本补充协议涉及的其他事项，双方可再行协商并书面确认，形成补充协议的内容并作为本补充协议不可分割的一部分。
三、签署人员及日期此补充协议一式两份，双方各持一份，自签署之日起生效。
业主：_________________________签署日期：_____________承包商：_________________________签署日期：_____________。
工程延期补充协议书范本
工程延期补充协议书范本发包人（甲方）：________________________承包人（乙方）：________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程内容：____________________________二、工程承揽范围承包范围：_____________________面积为准三、协议工期开工日期：______年______月______号坯房完工日期：______年______月______号（中途例如存有下雪一天则往后延后一天）竣工日期：______年______月______号协议工期总日历天数：______天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量减少；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为依据。
（不包含材料质量）七、协议价款金额：建筑面积每平方米￥______元× 建筑面积的总平方米工程预支款：￥______万元完工日退款：余下总金额的______%工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、共同组成协议的文件1.本协议协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、更改等书面协议或文件视作本协议的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需以的建材所需提早10向甲方明确提出书面提出申请，甲方则须要及时提供更多全部建筑严禁误工，确保施工期间的通畅。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议摘要：本文将就建设工程施工合同延期补充协议进行详细的阐述。
以确保合同双方在工期延长的情况下，能够达成一致，明确延期的相关要求和责任。
一、背景介绍建设工程施工合同是在建筑工程的进行过程中，由发包方和承包方签订的合同。
合同约定了双方的权利和义务，包括工程的内容、工期、质量标准等。
在实际施工过程中，可能会出现一些无法预料或不可抗力的情况，导致工期延迟。
为了应对这些情况，双方可以通过签署延期补充协议来作出相应的调整。
二、延期补充协议的必要性1. 确保双方的合作关系持续稳定：工期延长可能会对项目进度和交付时间造成不利影响，容易引发纠纷。
通过签署延期补充协议，明确双方的权益和义务，能够有效避免纠纷和争议的发生，维护双方的合作关系。
2. 明确延期的相关要求和责任：延期补充协议应明确工期延长的原因、延长的期限、延期后的工作安排等。
双方应共同承担延期给对方带来的不便和损失，并制定相应的补偿机制。
三、延期补充协议的主要内容1. 延期原因的说明：详细描述导致工期延迟的原因，如天气条件恶劣、政府审批延迟、质量问题等。
明确是由于发包方的原因还是承包方的原因导致工期延长。
2. 延期的期限：明确工期延长的具体时间，即延长多长。
例如，延长30天、60天或更长时间。
3. 延期后的工作安排：根据实际情况，调整工期延长后的施工计划和交付时间。
双方应互相协商，达成一致。
4. 补偿机制：如果工期延长对工程项目造成了经济损失，延期补充协议应明确相关赔偿责任和金额。
例如，承包方需要向发包方支付延期费用或罚款来弥补损失。
5. 合同的其他条款：延期补充协议还应包括其他与延期有关的条款，如合同的终止、解除、争议解决等条款。
四、延期补充协议的签署及生效1. 签署方：延期补充协议应由发包方和承包方及其代表签署。
双方需确认代表有签署权和代理权。
2. 签署时间：为确保延期补充协议的有效性，双方应在工期延长后及时签署，以便在工程项目的进行过程中一直有效。
施工期延长补充协议
施工期延长补充协议
1. 引言
本协议是根据原施工合同，在施工期限需要延长的情况下，为了明确双方权益和责任，达成的一致意见。
本协议将确定施工延期的原因、延期时间、延期期间的费用和支付方式等关键问题，以确保项目顺利进行。
2. 延长原因
不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；
工程变更：由于设计图纸修改或工程范围调整；
供应链问题：原材料供应出现延迟或质量问题。
3. 延期时间及补偿期限
双方约定，在补偿期限内，发生的除正常合同履约义务外的额外费用由甲方承担，乙方将不承担额外费用。
4. 费用和支付方式
人工费用：包括延长工期所需的工人工资和福利；
设备租赁费：延长工期导致设备租赁时间延长；
材料费用：延长工期导致额外的材料采购费用。
费用支付方式如下：
人工费用和设备租赁费用：甲方将按照原合同约定的支付方式支付；
材料费用：甲方在材料采购时提前支付，并提供相关付款凭证。
5. 协议生效和解释
本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议包含了双方就施工期延长达成的一致意见，具有合同效力。
在履行本协议过程中如果发生争议，应由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。
本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_________________
乙方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即工程施工合同，合同编号，合同造价人民币万元，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。
该工程如期开工，但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今，工程未能如期竣工，目前甲乙双方均已做好复工准备。
甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议：
工程复工日期为年月日，现延长该工程竣工日期至年月日。
本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，协议生效后即成为主合同的一部分，主合同与本协议不一致的条款，以本协议约定内容为准，其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日。