建筑工程泥工承包合同包工范文
泥工工程承包合同官方版(6篇)
泥工工程承包合同官方版甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为____年____月____日开工，至____年____月____日结束。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
（1）施工现场不符合安全施工;（2）设计范围内重大设计变更;（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度;（4）甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。
甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款工程总价：人民币____元整（￥元）。
五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币____元整（￥元）;2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币____元整（￥元）;3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币____元整（￥元）。
六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。
甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。
乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。
若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。
七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。
泥工工程承包合同（6篇）
泥工工程承包合同一、合同双方：甲方：乙方：作业班组二、承包内容：三、工程质量等级：该工程质量等级为优良。
四、合同双方的权力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。
乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。
如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方认真按照施工技术交底施工，做好下班前的质量检查和分项工程质量自检，负责施工的工程质量必须达到质量验评标准中优良的规定，教育本组人员精心施工保护成品。
在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
6、乙方施工完的每道工序必须经项目部技术质量人员复检合格之后，方可进行下道工序施工。
每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。
7、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。
甲方有义务向乙方提供安全保护用品。
8、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
9、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
四、承包款结算方法：乙方必须在每月日前报上月工作量（如在日后上报则与下月一起结算），履行签字手续后结算完成工程量的80%工资，工程完工后经有关单位验收达到优良标准后一次结清全部承包款工程。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
泥工工程承包合同范本(6篇)
泥工工程承包合同范本承包单位：_____建设单位：_____（以下简称甲方）施工单位：_____（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：_____ 工程名称：_____第二条：_____ 工程地点：_____第____条：_____工程范围：_____第四条：_____ 承包方式：_____1、包工包料。
2、工程造价按____元/m2,面积暂定m2总造价人民币____元（大写）。
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：_____工程承包范围包括：_____制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。
第六条：_____工程期限：_____乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。
第七条：_____工程结算1、本合同订立生效后____日内，甲方支付乙方备料款____%，计____万元。
2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的____%，计____万元。
3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的____%，计____万元。
4、竣工验收合格一星期内，付工程款的____%，计____万元。
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。
第八条：_____工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一____年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。
工程泥水包工合同6篇
工程泥水包工合同6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方工程泥水项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：包括水泥浆抹灰、混凝土铺设、砖石砌筑等泥水作业。
二、承包方式乙方以包工不包料的形式承包本合同约定的泥水项目工程。
甲方提供原材料，乙方负责施工。
三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如因特殊原因造成工期延误，乙方必须提前向甲方报告并征得同意。
四、工程质量要求及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范执行。
3. 甲方有权对工程质量进行检查、监督，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款计算方式：按实际完成的工程量乘以约定的单价计算。
具体单价详见附件《工程单价表》。
2. 工程款支付方式：工程完工后，经甲方验收合格，支付至合同价款的XX%；剩余XX%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
3. 乙方需提供合法有效的税务发票，否则甲方有权顺延支付时间。
六、保修条款及违约责任1. 乙方承诺对工程进行保修，保修期限为一年。
保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
泥工承包合同书（精选7篇）
泥工承包合同书（精选7篇）泥工承包书篇1发包单位： (甲方)承包单位: 泥工组 (乙方)为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:一、承包方式及内容：清包工。
施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价/M2，一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用：1、所用材料、机械、工具由甲方供应。
其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。
日常保养、维修的人工费用由乙方承担。
不用的工具应保质保量如数交还。
无故损坏，乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。
四、工程质量：1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。
否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，折价从承包款中扣除。
土建工程主体部分争创优质主体。
2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求：主体工程工期自本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，工期相应顺延，以施工为准。
工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付：主体工程结束拨付至工程款50%，装饰工程结束拨付40%，余款除扣留3%的质量维修金外，工程验收合格后，一个月内付清。
七、工程款拨付条件：1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求：乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。
施工期间所发生的一切责任安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
泥工施工承包合同协议书5篇
泥工施工承包合同协议书5篇篇1#甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[公司电话]#乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[公司电话]#一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：泥工施工及相关配套工程4. 工程造价：[工程造价]#二、承包方式及内容1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包内容：乙方负责施工范围内的所有泥工工程，包括但不限于以下内容：- 地面铺装- 墙面抹灰- 天花板吊顶- 门窗安装- 防水处理- 其他相关配套工程#三、工期及进度1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 工期延长：如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
4. 进度款支付：甲方应按合同约定及时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
#四、质量与验收1. 质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 验收标准：工程竣工后，乙方应按照国家相关验收标准进行自我验收，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
3. 质量保证金：甲方应预留一定比例的质量保证金，待工程保修期满后返还给乙方。
具体比例和返还时间按合同约定执行。
#五、保修及售后服务1. 保修期：工程竣工后，乙方应提供至少1年的保修期。
在保修期内，乙方应对工程中出现的任何质量问题负责免费维修。
2. 售后服务：保修期满后，乙方应继续提供有偿的售后服务。
具体费用按市场价格执行。
#六、违约责任及赔偿1. 甲方违约：如甲方未按照合同约定支付工程进度款或违约金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
具体赔偿金额按合同约定执行。
2. 乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
泥工劳务承包合同范文（4篇）
泥工劳务承包合同范文甲方：乙方：身份证号为使香榭公寓工程能保质保量的顺利进行，本着平等互利，协商一致的原则，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，达成以下协议，供双方执行。
一、工程概况1、工程名称：香榭公寓1#、2#、3#楼（4#楼单价另定）。
2、工程地址：邢台市车站南路3、建筑面积：按图纸实际建筑面积计算二、承包形式清工大包（包括自备机械），单价一次包定，自负盈亏。
三、承包单价按建筑面积结算（所有机械费已包括在单价内）每平方90元人民币（原定承包单价为80元/平方，因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方，经协商单价增加10元/平方，假如业主的原因取消外墙面砖，则承包单价仍为80元/平方）。
四、承包范围及具体内容承包范围：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。
具体内容：砌砖，砼浇捣及保养，保温板的铺贴，钢丝网的安装，抹灰，面砖铺贴，楼地面清理及装修，剪力墙封板前的墙内清理，现浇平板上钢筋上的砼桨处理，止水条（带）安装，楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润，后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣，室内外回填土方，场地内所有的临时设施，零星工程，文明施工用工，验收前的清理…等均由乙方负责施工。
五、付款方式（主体工程按30元/平方作为计算依据，装饰工程按60元/平方作为计算依据）±0.000以上五层开始付款，按实际完成工程量的70%结算;五层以上按每五层支付一次，按实际完成工程量的70%结算;待主体工程砌筑完成，中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%，二个月后，付清剩余的20%;装饰工程按月计算，按实际完成工程量的70%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后，在下月____号左右支付，领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后三月内付清，甲方在此付款条件下，乙方必须付清每位职工的人工工资。
六、质量外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工，外墙面砖面积≤0.01㎡/块，施工时，严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求，按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过，不得因质量问题出现停工、返工现象，如由乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件返工，使工程达到合格，返工的一切费用（包括材料费、人工费及由此造成的检测费等）均由乙方支付，并处罚款10000元/次，另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。
房屋建筑混凝土浇筑包工施工合同5篇
房屋建筑混凝土浇筑包工施工合同5篇篇1房屋建筑混凝土浇筑包工施工合同甲方（委托方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）地址：（详细地址）乙方（承包方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）地址：（详细地址）根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方权利义务，甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行房屋建筑混凝土浇筑包工施工事宜达成如下协议：一、工程内容及要求1. 项目名称：房屋建筑混凝土浇筑包工施工2. 工程地址：（详细地址）3. 工程范围：混凝土浇筑包工4. 工程规模：（具体规模）5. 施工内容：包括混凝土浇筑、模板搭建、钢筋绑扎、抹灰等相关工程6. 施工要求：按照设计图纸和相关技术标准进行施工，确保施工质量和安全二、工程期限1. 开工日期：（年月日）2. 竣工日期：（年月日）3. 工期：根据实际情况确定，双方协商确定合理的工期三、工程费用及支付方式1. 工程价款：（具体金额）2. 付款方式：按工程进度分期支付，分为：开工前支付定金，施工中支付工程款的60%，竣工后支付工程款的40%3. 付款时间：双方协商确定，以双方签字确认的工程进度为准4. 工程价格的调整：若因工程变更或其他原因导致工程价格发生变化，双方应重新协商确定新的价格四、工程质量保证1. 乙方应保证施工质量符合国家相关标准和规定，确保工程质量达到设计要求2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，保证施工质量五、安全保障措施1. 乙方应加强安全生产管理，制定相关安全技术措施，保障施工现场的安全2. 乙方应为施工人员购买相关的工伤保险，确保施工人员的安全六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款，应承担滞纳金及逾期违约金2. 若乙方未按要求完成工程，导致工程质量不达标或延误工期，应承担相应的违约责任七、争议解决1. 本合同的有效期为工程竣工之日起至验收合格之日止2. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁八、其他事项1. 本合同自双方代表签字盖章之日生效2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方（盖章）：乙方（盖章）：（签字）：_______ （签字）：_______日期：（年月日）日期：（年月日）篇2房屋建筑混凝土浇筑包工施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟建房屋建筑工程，计划委托乙方承担混凝土浇筑包工施工任务，为保障双方的合法权益，特订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程泥工承包合同包工范文甲方：乙方：_____ 身份证号：_____一、合作项目：建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容：工作与包含范围：l、工作内容：基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水，全部砖砌体工程，砼浇捣及养护工程、清理工作，临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造，场地硬化，文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。
本工种临时架子，预制过梁及预制块、钢筋垫块，电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作，室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净，楼层放样乙方必须固定二位技工，二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。
晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关，开人货两用梯工资由乙方支付，与甲方无关。
总之泥工在施工的全过程中，无任何理由向甲方记入点工费用。
2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期，按实际做的建筑面积工程量结算。
3、施工工具由乙方自备：翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管，铁锹，扫帚，大小榔头，大小铁丝，大小扳手，墙线，老虎钳，安全帽，雨衣，雨鞋，手套，铝合金靠尺及泥工用的工具。
甲方只负责提供塔吊一台，人货两用梯，一级配电箱，搅拌机，砂浆机，其余小型工具全部由乙方自备，二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。
二、工期与质量1.0工期要求：工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求，达不到要求，甲方有权组织其他施工力量进场施工，其费用按实际扣除。
2.0质量要求：市优2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，如图纸，发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后。
以质量要求较高者为施工依据。
2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工，因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生费用由承包人承担。
2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
三、劳务价格：泥工按图纸实际建筑面积元/㎡计算。
1、单价中包括：在施工过程中安全风险金，工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。
2、本基价一次包干，今后不再进行调整。
(图纸变更单项工程超过500元的按实调整，其他不作调整)，实行乙方自负盈亏，与甲方无任何交涉。
四、劳务费用的结算和支付A、进度款结算：项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。
B、劳务费用的发放：乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取，由公司财务监督发放，并上交工资表，乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。
C、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款)，其余款项在竣工验收后50天内付10%，竣工验收审计后四个月内支付10%。
五、安全生严事故处理A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生，轻重事故发生频率控制在零以内。
B、乙方使用的各类机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。
C、乙方人员发生伤亡事故时，双方应全力抢救，同时保护好事故现场以便有关部门进行检查，鉴定伤亡事故的性质。
发生于天灾人祸，医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。
超出伍万元的医药费，由甲乙双方按7：3比例分配，但甲方不承担其他任何费用。
如是乙方管理不妥，不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负，甲方不承担任何责任与经济赔偿。
六、双方义务A、甲方义务1、乙方工人驻在甲方施工现场时，甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作，并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。
2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料，并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求，及时提供必备的机械和材料。
3、甲方应负责安排好乙方连续生产，避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。
4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。
5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。
6、甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生零星用工列入结算依据。
B、乙方义务1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不低于l8周岁，不得高于55周岁，乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证)，并将其人登记上花名册(注上身份证号码)，必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。
2、乙方人员必须保证人员相对稳定，不能随意变动注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务，服从甲方的统筹安排，统一调动。
当甲方因故不能保证连续生产时，可将队伍临时调整，对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。
3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工，如有变更的建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可施工。
在施工中注意成品、半成品的保护，爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备，如发生损坏、丢失照价赔偿，如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时，给予相应的处罚。
4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方面的教育。
乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
七、违约责任A、甲方违约责任1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方，在结算后三十日后仍不能支付劳务费，如双方对此仍无解决的办法，乙方有权书面通知甲方，采取相应的措施。
B、乙方违约责任1、乙方人员未按约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费，乙方在约定进场时间五日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔：乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工期造成影响时，甲方可书面通知乙方，在五日内乙方仍未采取措施确保工期，甲方有权拒付未领的劳务费，终止合同，并有权要求索赔。
2、乙方进场人员不符合要求，并直接影响工期及质量，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负)，并书面通知乙方，由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%，在三个月内支付，直至合同终止。
3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料损失费一概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。
八、双方确认如遇不可抗拒因素，如是国家政策性调整使合同不能继续实施时，本合同允许变更或终止，双方协商解决。
九、双方履行合同过程中发生争议时，双方先协商，如协商不成，再向人民法院起诉。
十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下：A、安全奖罚管理措施：1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方，做好每天安全生产、文明施工及安全日记，专职安全员不到位罚款500元;若专职安全员到位不尽职，不配合甲方专职安全员工作，处罚100～1000元。
2、乙方把没进场新职工做好花名册，新职工必须经过三级安全教育后方可上岗，特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元，并责令退场。
3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者，每一次罚款20元，班组承包人每人次30元，需系安全带，违者罚款每人次50元。
4、在工地现场打闹者，每人次罚款500元。
5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办，做到三级保护严禁乱拉，违者罚款200元，并责令整改。
6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施，违者罚款200元，并责令整改。
7、机械操作严格按各类操作规章进行施工，严禁无证上岗，要做好机具保修和养护工作。
人机固定，持证上岗，违者罚款每人次50元。
8、乙方必须配合甲方做好消防工作，严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖，违者由承包人自负，每人次罚款100元;若动用明火作业，必须到项目部办动火证，并做好防火措施，违者每次罚款500元。
B、施工奖罚管理措施1、乙方进场必须设各工种专职管理人员，负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元，若到位不尽职，不配合甲方管理人员工作，可处罚l00元。
2、乙方承包者在工作期间，必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会，确保工作正确进行和其它配合协调，若有要事离开，必须向项目部管理人员请假，经同意后才可离开，否则罚款200元/天。
3、乙方必须及时加强自身职工管理教育，如由乙方职工违法犯罪造成不良影响，罚款____元，并把其工人无条件开除现场。
4、乙方必须确保施工进度，无条件地服从甲方每月每周进度安排，若不能及时完成，每拖延一天罚款1000元/天，若能提前完成，甲方创造有利条件，则给予奖励。
5、乙方应根据工程进度的实际情况，及时组织劳动力进场。
如不能满足甲方提出的人数要求，每延误一天100元/工进行处罚，甲方并有权补充进场的劳动力工资，其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。
6乙方要确保施工现场整洁，材料归类堆放整齐，甲方有随时检查乙方的权利，如不符合要求，每次耷到罚500元。
C、材料奖罚管理制度措施1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员，配合甲方专职材料员做好材料管理工作。
2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度，爱护甲方的机械设备及周转材料，发现对甲方的设备，任意损坏，将原价进行赔偿。
3、钢管材料不得任意切割，若发现没有通过甲方同意切割，每个切割头50元进行罚款。
4、任何周转材料都不得任意浪费，甲方若发现浪费材料，将以材料的采购价赔偿。
D、后勤奖罚管理措施1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员，配合甲方专职后勤管理员，做好后勤管理工作，并签订治安承包责任及奖罚管理条例。
2、乙方负责日常卫生、文明工作，甲方每天进行检查，发现损坏公物、损坏公物照价赔偿，卫生评比达不到甲方要求，按规章制度处50-100元不等的罚款。
3、乙方所有施工人员进场后，严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区，违者罚款l00元，并责令带家属人员退场。
4、严禁在施工现场自开伙餐，如发现将没收所有炊具，并处100元罚款5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件，凡参与打架者一律清退出场，如严重者将移交公安机关处理，上级的所有处罚由乙方自负，甲方并再对乙方处100-500元的罚款。