劳务施工合同
某某精装修工程装饰工程劳务分包合同合同名称：某某装修工程劳务分包合同工程地点：合同编号：20110216005发包人：劳务分包合同合同编号：20110216005发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就该建设工程劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地址：二、承包工程范围、形式及合同价款1. 承包工程范围：2. 承包形式：承包方包工不包料，发包方提供材料到施工工地由承包方自行搬运到仓库和施工点。
承包方负责将施工垃圾清运到发包方指定地点，发包方负责垃圾外运。
发包方应向承包方提供每楼层临时供电二级配电箱和临时用水。
3. 合同价款：本合同为单平米人工费固定单价合同。
经发包方、承包方协商一致。
承包方以每平米元的价格该项目工程的劳务部分。
该价格为包死单价，包含该工程设计图所表现的全部装饰工程内容。
包含但不限于清单中描述的内容，以及清单中虽未描述但为施工过程不可缺少的相应施工内容，同时也包含为完成项目所需的其他辅助用工费用，该固定单价为承包商充分了解施现场情况及施工内容所作的综合平米包死单价，不做变更。
工程竣工时以实际完成的工程室内净空面积为准进行结算。
三、分包管理1.合同签订后，承包方参与该项目施工的人员须遵守发包方的规章制度，服从发包方或其指定人员的领导和管理，不准出现违纪违法现象。
2.发包方按发包方9000质量管理体系组织施工，承包方的施工人员按工程施工计划完成施工任务。
四、双方职责发包方：1. 负责工程的总体安排和全面管理工作。
2. 负责预算及现场签证的处理。
3. 依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。
4. 负责工程的技术问题和技术变更。
6. 负责提供施工所需的材料及安全防护设施(其中安全帽、安全带费用由承包方自负)。
7. 发包方有权对承包方工程质量进行检查（特别强调工程的整体装修效果和细部处理），并有权对不合格工程作出处理决定。
8. 做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。
9. 按协议支付承包方的工程款。
10. 发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，有权当场作出处理，包括但不限于经济处罚。
承包方：1.组织具有相应资格证书、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发包方保卫部门)，随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资，尽量避免劳务纠纷的发生。
2.按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，各工序交接前应做好自检记录，并提供有关质量自检记录资料，做好交接检查，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方，配合承包方做好工程隐蔽记录。
3.保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。
4.严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家有关规定执行。
承包方如果不按施工操作规程施工且不听劝阻，所造成的安全事故费用自理。
承包方自身原因造成的工伤事故，所有的费用由承包方自行承担。
5．承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。
6．做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每周一次的文明工地检查，所用清理用工均由承包方负责。
7．施工用的所有电动工具和施工机器、拖线等由承包方自带（技工常用的专业工具和三级电箱、电缆线等），应发包方要求夜间作业，其临时照明电源线、灯具由承包方自行承担。
8．施工用的损耗性配件和材料（如锯片、钻头、修边刀磨片、碘钨灯管等）由承包方负责购买，替代性工具由承包方购买（如用曲线锯开孔改用开孔器开孔）。
9．执行材料限额领取，超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。
10．承包方往返交通费自理，承包方不再支付任何费用，未经承包方同意，承包方一切施工人员不得在工地现场留宿。
自立的食堂必须服从发包方行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，燃料费用由承包方自负。
11．承包方应保证主要的施工人员具有特种作业证书和持证上岗。
12．根据施工现场的特殊情况，承包方工人在室内临窗作业使用脚手架时必须把窗关上，如有违反，发包方每次在承包方工程款内扣除壹仟元，承包方承担由此而产生的一切后果。
13．承包方工人进入现场不得任意拿走材、物，不得有盗窃行为，如有发现按财物价值10倍罚款并扭送公安机关。
14．不论在任何情况下，承包方不得存在报复思想，有意损坏财物。
一经发现按财物价值10倍罚款。
15．承包方施工人员不得在工地现场煮食及使用电炉烧水，一经发现勒令该工人离场，并在承包方工程款内扣除贰佰元。
16.承包方的管理人员必须配备一名装修工程师及一名机电工程师。
五、工期工程绝对工期，日历天数为180日历天。
2011 年 9 月 23 日开工至 2012年 4 月 10 日完工。
（具体开工时间以发包方开工令为准）2、承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，按人工费结算总额的5‰进行向发包方支付违约金，逾期累计达 10日，发包人有权解除合同并要求承包人承担发包人因此造成的一切损失。
3、工期顺延3.1对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包人处获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非因承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
3.2由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在情况发生后的7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人书面报告。
发包人应在接到上述报告后的7日内予以书面答复。
承包人逾期未提出申请，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：（1）第3.1款（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同意的其他情况： / / /六、质量1.本工程是甲方所要求的精品工程，也叫精装修工程，承包方所承包的本工程质量应按照国家有关《室内装饰工程质量规范》1838-93和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001的标准执行工程验收。
2．该项目竣工验收以业主方进行、并完成竣工验收为准。
发包方不单独对施工方进行质量验收及工地接受。
3.承包人施工质量不符合上述标准，工程质量一次验收不合格时（不包括初验），承包人应向发包人支付违约金20000.00元，工程质量两次验收不合格时，发包方有权拒付所有工程款，并没收质发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委托其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。
4、由于承包方施工质量原因导致的返工，所产生的一切费用承包商承担。
5、承包商在材料卸车、搬运、倒运过程中须保证材料的完好，无任何损坏情况，由于承包商在材料卸车、搬运、倒运所导致的材料损坏，承包商须赔偿相应材料费。
七、结算方式及付款方式1.承包方进场施工后，发包方付给承包方按每栋楼3万元的预付款。
2.承包方每月25日前将上月完成的实物工程量进行申报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，5日内支付给承包方人工费的80%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。
整体完工及经过业主方验收合格后，再支付至结算总额的97%。
发包方按结算额的3%预留保修金，该保质金作为质量保证，在工程完工并通过验收后贰年质保期满三个月内由发包方退还予承包方。
质保期内如因质量，技术力量等问题导致承包方无法完成维修任务，则该质保金不予退还。
3，承包方每次领取工程款须上报所雇用施工工人签名的工资表，并由发包方财务人员监督发放。
八、其它事项1.发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。
2.承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换需在7日前书面征求发包方意见，获得发包方同意后方可更换。
承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。
保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。
3、承包方进场后应按照甲方项目部要求完成样板间施工，施工完成符合甲方各项质量验收要求后，经甲方许可进行大面积施工，如施工质量及施工配合过程不能满足甲方要求，甲方有权利清退承包方。
4、如承包方在完成全部工程过程中配合密切，服从安排，施工质量优良受到好评的情况下，甲方将按照劳务工费的35%对承包方进行奖励。
九、因设计变更、业主或发包方原因造成的停工、窝工导致的劳务费用追加或补偿等未尽事宜双方另行协商。
十、承包方应给参加本工程施工的工作人员购买意外伤害事故安全保险。
十一、发包方如果需要承包方做以外的工作，计时工按每小时15.00 元计算，技术工按每小时 20.00元计算。
十二、有关验收单位检查验收施工程质量不合格者由承包方自行负责整改。
由此产生的材料损耗及人工费由承包方负责；十三、协助发包方做好工程资料，包括材料送审、隐蔽工程验收、竣工资料等。
十四、负责每天晚上收工后把本装修范围内的垃圾清理干净，发包方每天十八时后进行检查，如发现承包方施工队未能及时打扫卫生，每次在工程款内扣除贰百元。
十五、承包方工人进场未有暂住证者，应即时办理，费用自行解决，如被公安部门查获，发包方不负责任。
十六、承包方工人进入施工现场不准吸烟、不准着拖鞋、不准有聚赌行为、不准酒后施工、不准随地大小便，如有违者，发包方在其工程款内每次扣除伍百元。
屡教不改者直接清除出场并扣除当月一半工资（发包方在每层提供吸烟区和临时卫生间。
）十七、因一方不履行协议，而造成对方的经济损失，由违约方承担经济责任。
十八、本合同未描述、约定事宜，承包方须严格按照发包方与业主方签订的合同中的相应内容执行，如承包方违反合同或因不当行为引起发包方受到损失，或引起发包方受到业主方处罚的全部责任由承包方承担。
十九、本协议未尽事宜，双方协商解决。
协商不成可申请政府有关机构仲裁或工程所在地法院诉讼。
二十、合同有效期：为合同的责任和义务履行完毕，合同自动失效。
二十一、本协议壹式肆份，甲乙双方各贰份，经双方签字盖章后生效，都具有同等法律效力，至承包结算款项付清后失效。
发包方(签章) 承包方(签章)开户行名称银行账号：年月日年月日劳务用工进度付款申请表工程名称：进度时段：年月日～年月日备注：1、此表需以劳务合同中相关条款和材料费、施工队人工费、零星材料费、管理费等实际发生额及工程进度申报表为依据。
工程施工劳务合同完整版模板6篇
工程施工劳务合同模板（一）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供工程施工劳务事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程规模：二、劳务内容2.1 乙方承担本工程的施工劳务，包括但不限于：（1）模板制作与安装；（2）钢筋制作与绑扎；（3）混凝土浇筑；（4）砌体施工；（5）防水施工；（6）装饰装修；（7）其他施工劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成劳务工作，并接受甲方的监督和管理。
三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为：人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 甲方支付劳务费用的期限和方式如下：（1）工程开工后【】天内，甲方支付乙方劳务费用的【】%；（2）工程进度达到【】%时，甲方支付乙方劳务费用的【】%；（3）工程竣工验收合格后【】天内，甲方支付乙方劳务费用的【】%。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺，本工程的施工工期为：【】天。
4.2 乙方应严格按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应保证施工质量，工程质量应达到甲方要求的质量标准，否则乙方应承担返工、修复等费用。
5.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。
六、甲乙双方的权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）提供合格的施工场地和施工条件；（2）提供完整的施工图纸和技术资料；（3）按时支付乙方劳务费用；（4）对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量。
6.2 乙方权利和义务：（1）按照约定完成施工劳务；（2）保证施工质量和安全；（3）遵守甲方的管理制度和规定；（4）爱护甲方的财物，如有损坏，乙方应承担赔偿责任。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
简单施工劳务合同范本(精选11篇)
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
劳务施工合同范本5篇
劳务施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需劳务施工项目达成以下协议：一、合同概况1. 项目名称：____________________。
2. 项目地点：____________________。
3. 工程内容：____________________。
4. 承包方式：____________________。
二、工期要求1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如有变更，需经双方书面确认。
三、合同价格及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________元整）。
该价格包括但不限于劳务费用、材料费、机械设备费用等所有完成本工程所需的费用。
具体金额按实际完成工程量结算。
2. 支付方式：分期支付。
工程开工前支付工程总价的____%作为预付款；工程进度达到____%时支付____%；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
甲方支付款项时，乙方需开具合法有效的税务发票。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、说明、技术要求和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家施工验收规范规定的合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后___日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收证书并办理移交手续。
如验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。
五、安全施工与文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，落实各项安全防护措施，确保施工期间的安全生产。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守施工现场管理规定，做好文明施工，保持施工现场整洁有序。
因乙方原因造成的环境污染和破坏，由乙方负责恢复并承担相关费用。
工程施工劳务合同范本(精选8篇)
工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同1甲方：_______________________乙方：_______________________按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在双方平等协商的根底上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完本钱工程工程，双方签订了本工程合同。
一、工程概况1、工程名称：_______________________2、工程地点：_______________________3、资金_______________________二、承包方式______平米包干〔包工不包料〕。
1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内平安用电、临时用水等。
2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
三、工程内容图纸范围内的土建、室内外简装修、安装工程及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工〔包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等工程〕。
以上分包工程、乙方不计取任何费用。
四、承包费按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程开工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
五、工期工期为______天，乙方必须按照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。
六、双方约定应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、互相配合、互相支持、互相信任，部分利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常施行。
2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元〔如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场〕。
劳务施工合同范本（3篇）
劳务施工合同范本依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，为明确双方的责、权、利在平等自愿的原则，经双方协商，下达成以下条款：项目：地址：单位：一、承包范围：土建工程（地下一层、地上三十一层）按图纸施工，其中包括一部分辅材、包机械、包模板、方条、内架、外架、包施工专业技术人员、电工及相关相操作人员和作业工具。
二、承包方式：1、施工的水工包括：地基放线（但不包括工地外第二次搬运）、清理、夯实、砌砖模、浇砼、每层砌砖、内外墙批灰、粘贴外墙砖（注：无灰房按图纸施工每项目，清理自己施工队留下的垃圾余泥放在一起。
（注：甲方压好桩锯好桩头挖清开余泥交给乙方施工）2、施工的木工包括：放样、模板安装（含模板铁钉、止水螺丝、紧扣、钢管等零星材料）。
3、施工的铁工包括：开料表、制作、布钢筋绑扎（含扎线）。
4、施工机械包括：安装塔吊1台、快速井架、钢筋调直弯箍机、切断机、对焊机、焊机、台钻、手钻、伴浆机、电锯等小型机械按实际施工进度相应数量，满足施工所用。
塔吊、施工梯按化州市安监有关规范、批文验收执行（含施工中所需电缆电线、电箱、插座等一切施工所用工具及配件），包括上楼层的电箱线路。
甲方必须拉总电箱水电到吊塔提升机边。
5、施工人员及管理人员：塔吊施工梯指挥数名、电工及焊工（广东省建设厅发证）2名、机操员数名（广东省发证）、外架子工满足施工要求（广东省建设厅发证）。
6、内顶架材料包括龙门架、上顶、下顶配件按施工方案需要数量进场安装。
7、外架材料包括50钢管、槽钢、管扣、安全网、脚手机、安全挡板按施工方案所需的材料数量进行安装，材料质量要达安全规范合格为准。
8、临设由甲方统一安排。
9、包括统一大饭堂，由乙方自行安排管理，要有卫生许可证、消毒器械，保持清洁卫生。
10、测量、放线仪器、控制垂直仪器、通信对讲器，要满足本项目施工的数量，另配2台对讲器给甲方，为方便管理协助工作。
施工劳务合同6篇
施工劳务合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程项目的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，本着公平、诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就本施工劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：____________________4. 承包方式：劳务承包（包工不包料）二、工期要求1. 乙方应按照甲方要求的工期进行施工，确保工程进度。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款为固定劳务报酬，包含但不限于人工费、管理费、税费等所有费用。
2. 甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 乙方完成工程竣工验收后，经甲方确认无误后支付尾款。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的工程验收资料，甲方组织验收。
如验收合格，双方签署验收合格证书；如验收不合格，乙方应负责整改至验收合格。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应制定安全施工措施，进行安全技术交底，并配备必要的安全设施和劳动保护用品。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
六、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 如甲方未按合同约定支付劳务费用，甲方应承担违约责任，并支付相应的滞纳金。
劳务施工合同(16篇)
劳务施工合同（16篇）劳务施工合同（1）甲方：(以下简称甲方)__________乙方：(以下简称乙方)__________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及平安，经双方协商一样，签订本合同，以此共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：__________2、工程地点：__________其次条：承包方式、价格及范围1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、平安、进度。
2、承包单价：110隐框玻璃幕墙__________/㎡，面积约__________㎡;点式玻璃采光顶__________元/㎡，面积约__________㎡。
3、范围：贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容第三条：工程结算方式1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款；结算总价依据实际完成工程量据实结算。
2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。
3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方担当。
第四条：工期1、在施工条件具备的状况下，工人进场施工开头计算工期，_________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工，历时__________天。
2、在施工中如遇特别状况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
第五条：工程质量1、工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。
乙方必需严格依据施工图纸和要求，细心组织施工，保证工程质量，并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。
2、乙方在施工中保质、保量进行施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限期整改。
施工劳务合同范本大全5篇精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版施工劳务合同范本大全5篇施工劳务合同范本大全1发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：新上城原上城影院。
3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
二、合同工期：开工日期：______年月____________日竣工日期：______年______月______日合同期总日历天数：三、质量标准：合格四、工程款(进度款)支付及结算办法：甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。
五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。
如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。
六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。
双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。
承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。
延期罚款总额不超过总价的。
七、补充条款：在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。
本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。
施工劳务合同范本十篇
施工劳务合同范本十篇施工劳务合同范本十篇施工劳务合同范本篇1甲方：代表(以下简称甲方)乙方：代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：二、工程地点三、工程承包范围工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;(7)防雷接地安装;(8)消防所有管网预埋;(9)弱电预埋;(10)通风、太阳能孔洞预留;四、工期要求乙方必须在___年___月___日前竣工。
乙方经调试并自检合格。
五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款本合同价款为人民币：35.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。
八、付款和结算方式1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。
劳务合同劳务施工合同6篇
劳务合同劳务施工合同6篇篇1甲方（雇主）：__________乙方（劳务方）：__________鉴于甲方需要乙方提供劳务服务，就有关事宜达成如下协议：一、合同目的及背景本合同旨在明确甲、乙双方在劳务施工过程中的权利与义务，确保双方遵守国家法律法规，保障项目的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，从事指定项目的劳务施工工作。
具体工作内容包括但不限于：__________（根据实际项目需求填写）。
2. 乙方应遵守甲方的安全生产规定，确保施工现场安全。
3. 乙方应按时完成工作任务，确保施工进度。
三、工作期限及地点1. 本合同的劳务施工期限为：自合同签订之日起至项目完工止。
具体以甲方通知为准。
2. 劳务施工地点：__________（填写具体地点）。
四、劳务费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定和合同约定向乙方支付劳务费用。
具体支付标准、金额及支付方式如下：__________（详细约定费用情况）。
2. 甲方应按时支付劳务费用，不得无故拖欠。
五、质量标准和验收方式1. 乙方应确保所提供的劳务服务符合国家相关质量标准。
2. 甲方有权对乙方提供的劳务服务进行验收，验收标准、程序和方法如下：__________（详细约定验收事宜）。
六、保密条款1. 双方同意在本合同履行过程中，对涉及商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得泄露、传播或利用对方的商业机密、技术秘密等信息。
七、违约责任1. 若因乙方提供的劳务服务不符合合同约定，导致甲方损失，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任，并按约定支付滞纳金。
八、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。