安置房建设合作框架协议
2024年安置房联建协议书模板
2024年安置房联建协议书模板甲方（建设方）：_____________________地址：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________乙方（联建方）：_____________________地址：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________丙方（安置方）：_____________________地址：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________鉴于甲方拟在____省____市____区____路____号地块（以下简称“项目地块”）建设安置房项目，乙方愿意与甲方联合建设该项目，丙方作为安置方，负责安置房的分配与管理。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就安置房联建事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：安置房联建项目。
1.2 项目地点：____省____市____区____路____号。
1.3 项目规模：总建筑面积约____平方米，其中住宅建筑面积约____平方米，商业建筑面积约____平方米，其他配套建筑面积约____平方米。
1.4 项目性质：本项目为____省____市____区重点安置房项目，旨在解决____等区域拆迁户的安置问题。
第二条联建方式2.1 甲方负责项目地块的土地使用权、项目规划、设计、施工、监理等相关工作。
2024年安置房联建协议书范文
2024年安置房联建协议书范文甲方（建设方）：_____________________乙方（联建方）：_____________________鉴于甲方为满足城市发展需要，拟在____________________（地址）建设安置房项目，乙方愿意参与该项目的联建工作，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目联建事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：安置房联建项目。
1.2 项目地点：位于____________________（具体地址）。
1.3 项目规模：总建筑面积约为____________________平方米。
1.4 项目用途：主要用于安置因城市发展需要搬迁的居民。
第二条联建方式2.1 甲方负责提供项目土地使用权，并负责项目的规划、设计、报建等前期工作。
2.2 乙方负责提供建设资金，并按照甲方要求参与项目的建设。
2.3 双方按照本协议约定的比例分享项目收益。
第三条资金投入3.1 乙方应按照甲方要求，按时足额投入建设资金。
3.2 乙方投入的资金应专款专用，不得挪作他用。
3.3 乙方投入的资金应按照甲方要求，存入指定账户。
第四条建设要求4.1 乙方应按照甲方提供的规划、设计图纸进行施工。
4.2 乙方应确保施工质量，符合国家和地方的建筑标准。
4.3 乙方应按照甲方要求，按时完成建设任务。
第五条收益分配5.1 项目建成后，甲方和乙方按照约定的比例分享项目收益。
5.2 收益分配的具体比例为：甲方____%，乙方____%。
5.3 收益分配的具体方式和时间由双方另行协商确定。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定提供土地使用权，应向乙方支付违约金，违约金的数额为乙方已投入资金的____%。
6.2 如乙方未按约定投入资金，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未投入资金的____%。
6.3 任何一方违反本协议其他条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
安置房合作建房协议书模板
甲方（土地权属方）：_________（以下简称甲方）乙方（建设单位）：_________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有土地使用权，乙方具备房地产开发建设资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方将土地使用权出让给乙方用于合作建设安置房事宜，达成如下协议：一、合作项目1.1 项目名称：_________安置房项目1.2 项目地点：_________（具体地址）1.3 项目性质：安置房1.4 项目规模：_________平方米1.5 项目建设周期：_________年二、合作方式2.1 甲方将土地使用权出让给乙方，乙方负责项目的投资、建设、销售及经营管理。
2.2 甲方负责办理项目所需的相关手续，包括但不限于土地使用证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证等。
2.3 乙方按照国家相关法律法规和政策要求，在项目建设过程中确保工程质量、安全、环保等。
三、土地使用权及费用3.1 甲方将土地使用权出让给乙方，出让期限为_________年，自项目竣工之日起计算。
3.2 土地使用权出让金及有关税费按国家和地方相关政策执行。
3.3 乙方在项目竣工后，将土地使用权过户至乙方名下。
四、投资及收益4.1 乙方按照项目总投资额的_________%作为投资比例，具体金额为人民币_________万元整。
4.2 项目总投资额为人民币_________万元整，其中甲方出资_________万元，乙方出资_________万元。
4.3 项目建成后，甲方按出资比例享有项目收益的_________%，乙方按出资比例享有项目收益的_________%。
4.4 项目收益分配方式：每年按项目实际收益的_________%进行分配，分配时间为每年的_________月。
五、项目建设与管理5.1 乙方负责项目的整体设计、施工、监理、验收等工作。
5.2 甲方对项目建设进行监督，确保项目符合国家相关法律法规和政策要求。
安置房合作建房协议书范本
安置房合作建房协议书范本甲方（开发商）：________________________乙方（合作方）：________________________丙方（安置户）：________________________丁方（政府相关部门）：________________鉴于甲方拥有位于_____________________的地块使用权，拟在该地块上开发建设安置房项目，乙方具有相应的资金及资源，丙方为需要安置的居民，丁方为政府相关部门，经各方协商一致，就合作建房事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________安置房项目。
1.2 项目地点：_____________________。
1.3 项目规模：总建筑面积约______平方米，包括住宅、商业及其他配套设施。
1.4 项目用途：主要用于安置丙方居民，并兼顾商业开发。
第二条合作方式2.1 甲方负责项目的整体规划、设计、施工及销售。
2.2 乙方负责提供项目所需的资金支持，并协助甲方进行项目管理。
2.3 丙方同意按照本协议约定的条件接受安置，并配合甲方完成项目建设。
2.4 丁方负责提供政策支持和监管，确保项目顺利进行。
第三条资金安排3.1 乙方应按照项目进度向甲方支付资金，具体支付计划由双方另行商定。
3.2 甲方应确保资金专款专用，不得挪作他用。
第四条建设期限4.1 项目建设期限自本协议签订之日起至______年______月______日止。
4.2 如遇不可抗力因素导致建设延期，甲方应及时通知乙方和丙方，并提出解决方案。
第五条质量与验收5.1 甲方应保证项目建设符合国家及地方相关建筑标准和质量要求。
5.2 项目竣工后，甲方应组织验收，并邀请乙方和丙方参与。
第六条交付与安置6.1 甲方应在项目竣工验收合格后______日内将安置房交付丙方使用。
6.2 丙方应在接到甲方交付通知后______日内完成验收，并签署验收文件。
建设工程项目合作框架协议模板(精选3篇)
建设工程项目合作框架协议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
项目合作人：*********合作方本着公正、公平、互利的原则订立协议如下：第一条合作方自愿合作所接建筑工程项目，依据项目大小，合作方进行垫资，资金占用费为1分利息，出资人占有***%股份，其他合作方依据实际状况按比例进行安排。
其次条合作方依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随便分割。
第三条合作方共同经营，工程项目所产生的收益归全体合伙人全部，结算后按比例进行安排，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人按比例担当。
第四条合作方负有工程项目管理的义务及对工程项目进行监督查账的权利，参加管理的合作方按市场行情进行工资发放。
前期承接项目及工程建设过程中所产生的费用均纳入费用报销范畴，由合作方共同聘请财务及会计进行资金核算及管理。
第五条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第六条本协议一式贰份，合伙人各一份。
本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第七条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决；2、假如双方通过协商不能达成全都，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉；合作人签字：*********建设工程项目合作框架协议模板（第二篇）建设工程项目合作框架协议模板合同编号：[编号]摘要：本建设工程项目合作框架协议（以下简称“协议”），由以下合作方（以下简称“甲方”及“乙方”，合称为“双方”）共同签署，旨在约定双方在建设工程项目中的合作、权利与义务，确保项目的顺利进行。
一、定义与解释1.1 甲方：[甲方名称]，注册地址：[地址]1.2 乙方：[乙方名称]，注册地址：[地址]1.3 项目：[项目名称]，具体描述：[项目描述]1.4 合同有效期：自[日期]起至[日期]1.5 其他定义及解释：[根据需要自行补充说明]二、合作范围2.1 双方同意在本项目中合作，并按照本协议约定的方式和条件执行各自的权利和义务。
安置新区合作建设合同4篇
安置新区合作建设合同4篇篇1安置新区合作建设合同一、合作双方甲方：安置新区开发建设公司法定代表人：地址：联系电话：乙方：法定代表人：地址：联系电话：二、合作内容甲方是一家专业从事安置新区开发建设的公司，具有丰富的经验和优秀的团队。
乙方是一家具有强大资金支持和技术实力的企业。
为了实现双方的互利共赢，特订立本合作建设合同。
1.合作项目：甲方将根据安置新区规划拟定建设方案，乙方提供资金支持和技术支持，共同开展安置新区的开发建设工作。
2.建设内容：合作项目包括但不限于地块选址、规划设计、土地开发、基础设施建设、房屋建设等内容。
3.合作标准：双方均按照国家相关规定和标准进行合作建设，确保建设质量和安全。
4.合作期限：合作期限为____年，自双方签署本合同之日起生效。
5.合作费用：双方均按照约定的比例分担建设费用，并确保项目建设按计划进行。
6.合作风险：双方将共同承担合作过程中的风险，协商解决各类问题。
7.合作成果：如合作项目取得成功，双方按约定分享合作成果。
8.合作期满：合作期满后，双方可根据实际情况决定是否继续合作或结束合作。
三、法律责任1.如因不可抗力因素导致合作项目不能按时完成，双方应协商解决，并确保损失最小化。
2.如一方违约导致合作项目受损，应承担相应的违约责任。
四、合同解释和争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决。
在协商无果的情况下应向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他事项本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是安置新区合作建设合同的文档范本，甲乙双方在签署前应仔细阅读并讨论内容，确保双方权益得到保障。
希望本合同能够促进双方的合作顺利进行，共同开创美好未来。
篇2合作建设合同甲方：新区发展管理局乙方：合作方鉴于，为加速新区的建设和发展，实现经济全面发展，提升区域竞争力；甲乙双方共同商定，签订本合作建设合同。
第一条合作内容甲方与乙方合作，共同承担新区的规划、建设、运营等工作。
安置房建设协议书模板
---安置房建设协议书甲方：（政府或相关建设单位名称）乙方：（施工单位名称）丙方：（监理单位名称）鉴于：1. 甲方因城市基础设施、公共事业建设等需要，依法对原址房屋进行拆迁，并决定对被拆迁户进行安置。
2. 乙方具备承担安置房建设项目的资质和条件，愿意承担本项目建设任务。
3. 丙方具备对安置房建设项目进行监理的资质和条件，愿意承担本项目监理任务。
甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：_________安置房建设项目2. 建设地点：_________3. 建设规模：总建筑面积_________平方米4. 建设工期：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止5. 质量标准：符合国家现行施工质量验收规范及标准二、工程内容1. 乙方负责本项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 丙方负责本项目的全过程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。
三、合同价款1. 本项目合同价款为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 合同价款包括但不限于：工程费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润等。
3. 合同价款按工程进度分阶段支付。
四、付款方式1. 甲方按工程进度支付合同价款，具体支付比例及时间节点如下：- 首付款：合同签订后_________日内支付合同价款的_________%；- 进度款：每完成合同约定工程量后_________日内支付合同价款的_________%； - 结算款：工程竣工验收合格后_________日内支付合同价款的_________%；- 保修金：保修期满后_________日内无质量问题，甲方退还乙方保修金。
五、工程质量与安全1. 乙方应严格按照国家有关法律法规、技术规范和设计文件进行施工，确保工程质量符合合同约定。
安置区建房包工合同协议书
安置区建房包工合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就位于__________（地点）的安置区房屋建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________安置区建房项目2. 工程地点：_________3. 工程规模：总建筑面积约_________平方米，共计_________户住宅。
4. 工程质量要求：按照国家及地方相关建筑规范执行，确保工程质量达到合格标准。
二、合同期限1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定延期事宜。
三、合同价格1. 合同总价：人民币_________元整（大写：_________元整）2. 付款方式：分阶段支付，具体按以下比例进行：- 预付款：签订合同后7日内支付合同价款的10%作为预付款。
- 进度款：根据实际工程进度，分期支付相应款项。
- 竣工款：工程验收合格后，支付剩余的合同价款。
四、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按时支付工程款项。
- 提供必要的施工条件和资料。
- 监督乙方施工质量，组织工程验收。
2. 乙方权利与义务：- 保证工程质量符合国家标准。
- 按期完成工程建设任务。
- 负责施工现场的安全文明施工。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期付款的违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量未达标，应承担相应的违约责任。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（签字/盖章）：______________________ 日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：______________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：签约地点：重庆合川区重庆市合川区安置房建设合作框架协议甲方：_____________________________________法定住址：_________________________________法定代表人：_______________________________乙方：_____________________________________法定住址：_________________________________法定代表人：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用，特签订本协议，共同遵守。
第一条开发项目项目名称：安置房项目（暂定），具体（名称）最终以政府批准文件为准（以下简称“本项目”）项目地址：（见附件一）第二条项目用地性质甲方已取得下列项目用地的土地使用权证书（编号为_______）（见附件二）1．地块1.1 地址: ；规划控规编号为；1.2 土地使用权性质:划拨；1.3 地上建筑物、附着物：无；1.4 四至：以规划控规约定范围为准。
2. 土地协议及年限：渝地（****）合字（***区）第***号；（见附件三）；3. 规划主要指标：（见附件四）；地块规划控规编号为，，容积率≤，规划净建设用地面积约平方米；第三条项目规模在本协议所述地块上：第四条合作方式1．甲方在取得安置房建设项目执行“重庆市合川区安置房政策”的条件下，授权乙方作为_______安置房建设项目的建设施工方，乙方严格按照甲方的要求进行施工建设，并在建成后将整体项目移交给甲方，甲方以回购的方式分期支付乙方的投资额的建设框架模式。
2．安置房建设项目总投资预计为人民币_________圆整（￥.00），由乙方自行提供，其中费用包括但不限于项目前期费用、工程勘察费用、工程设计费用、工程监理费用、工程土建费用、工程配套费用、工程管理费用、工程决算费用等甲方在安置房建设项目经验收合格且取得房地产权证时止所需的一切成本、费用。
3．甲方在安置房建设项目完工后向乙方进行回购，具体项目回购金额按照政府相关部门批复为准。
第五条前期工作安排（1）乙方落实本项目用地，土地使用权人为乙方，土地使用不附带第三者的利益限制。
（2）甲方应协助和配合乙方取得政府各职能部门对本项目的相关批准文件，依法取得对本项目的安置房建设资格。
（3）乙方负责本项目开工的相关手续的办理，使合作项目可以作为安置房项目合法开工建设，甲方应负责配合办理。
第六条甲乙双方权利与义务6.1 甲方的权利6.1.1 甲方有权利对本项目工程的设计、工程进度、工程材设和工程质量等行使监督权。
对乙方原因造成的工程材设和工程质量不合格或工程进度滞后而影响工期，甲方有权责令乙方限期整改。
6.1.2 甲方有权利取得本项目的回购权，未经甲方同意，乙方不得进行任何产权转让、过户行为。
6.2 甲方的义务6.2.1甲方应协助和配合乙方取得政府各职能部门对本项目的相关批准文件；6.2.2 甲方有义务在本项目立项、报件、验收及交房等项目开发建设全过程中配合乙方共同办理相关手续；6.3 乙方的权利6.3.1 乙方有权要求甲方在本项目完成后进行回购，回购金额按照本协议第四条第二款执行；6.4 乙方的义务6.4.1 以乙方为主办理相关证照、手续，甲方予以配合；6.4.2 乙方提供本项目开发建设过程中的全部建设资金，并保证建设资金如期到位，不得影响本项目的开发建设进程；6.4.3 乙方不得未经甲方同意的前提下擅自转让本项目土地使用权或项目开发权；6.4.4 乙方不得无故拖欠本项目的工程款和民工工资，应按国家相关规定按时支付；6.4.5 乙方负责保管本项目的全部原始资料，待本项目结束后双方另行约定其他保管方式；第七条物业交付1．本项目物业建设应在本协议生效后天内完成，整个项目工程应在本协议生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工。
竣工以本项目取得《建设工程质量核验证书》为准。
2．本项目物业竣工交付时，甲乙双方应共同参加项目工程竣工验收，并均有权利要求对竣工验收没有达到合格标准之处进行限期整改。
第八条产权确认与产权过户依照法律政策及本协议的规定，甲乙双方在竣工验收合格、甲方支付相关项目回购款项后五个工作日内完成产权登记手续。
第九条保证按下列第 2.种方式解决1．有1.1 _________方经济责任由_________担保。
保证方有权检查督促_______ __方履行协议，保证方同意当_________方不履行协议时，由保证方连带承担经济责任。
1.2 _________方愿以_________作抵押品，另附明细清单作为本协议的附件。
_________方不履行协议时，_________方对抵押品享有处分权和优先受偿权。
2. 无第十条房屋的维修及管理：_由乙方负责_。
第十一条违约责任：1．本协议生效后未经合作方同意，任何一方必须遵守且不得与第三方签订本项目开发权益的任何协议或协议，否则视其违约，并应承担相应的违约责任；2．如乙方未能按本协议的约定时间完成工程设计或在本协议生效后第天内项目未能开工、或在第个月内未能完成项目的竣工验收工作，及除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按时完成项目的报批工作而导致工期延误的，甲方均有权解除协议，并有权要求乙方赔偿损失。
3．本协议生效后，如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间超过12个月以上时，乙方有权解除协议，并有权要求甲方赔偿损失。
4．若乙方违反本协议约定，导致甲方按本协议约定行使协议解除权的，乙方应无条件退出，本协议解除后，甲方只承担乙方为本项目已投入的实际费用，甲方有权对在建项目进行最终处置。
第十二条声明及保证甲方：1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。
2．甲方签署和履行本协议所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方：1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。
2．乙方签署和履行本协议所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十三条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
第十四条通知1．根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：____________________________________________ _。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十五条协议的变更本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。
未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十六条协议的转让除协议中另有规定外或经双方协商同意外，本协议所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。
任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十七条争议的处理1．本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决（1）提交_________仲裁委员会仲裁；（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十八条不可抗力1．如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后___日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力，则双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十九条协议的解释本协议未尽事宜或条款内容不明确，协议双方当事人可以根据本协议的原则、协议的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本协议作出合理解释。
该解释具有约束力，除非解释与法律或本协议相抵触。
第二十条补充与附件本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。
本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
第二十一条协议的效力1．本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或协议专用章之日起生效。
2．本协议正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 法定代表人（签字）：_______ 法定代表人（签字）：_______ 委托代理人（签字）：_______ 委托代理人（签字）：_______ _________年______月______日 _________年______月______日。