110kV输变电工程施工合同范本
110KV变电站工程安装合同
110KV 变电站工程安装合同合同编号110KV变电站施工合同编制日期：2023年月输变电工程建设施工合同工程单位〔全称〕：(以下简称甲方) 施工单位〔全称〕：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围- 3-意见，则视为同意顺延工期。
4、工程竣工4.1乙方必需依据合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
4.2因乙方缘由不能依据合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任。
4.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商全都后应签订补充协议，作为合同文件组成局部。
其内容应包括：⑴提前的时间和修订后的进度打算。
⑵乙方为保证工程质量和安全实行的措施。
⑶甲方为提前竣工供给的条件。
五、质量标准1、工程质量标准：《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收标准》〔DL/T782-2023〕《电气装置安装工程高压电器施工能验收标准》〔GBJ147-1990〕《输变电工程达标投产考核评定标准》〔2023 版〕2、工程质量2.1工程质量应当到达合同商定的质量标准，质量标准的评定应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定。
2.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。
双方均有责任时，由双方依据其责任分别担当。
2.3消灭质量事故乙方应在发生后 24 小时内通知甲方，并在 7 天内供给工程事故分析报告。
3、双方责任⑴由于设计缘由试运行达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重安装。
甲方担当修改设计、撤除及重安装的全部费用，工期相应顺延。
⑵由于设备制造缘由试运行达不到验收要求，由该设备选购一方负责重购置或修理，乙方负责撤除和重安装。
设备由乙方选购的，由乙方担当修理或重购置、撤除及重安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方选购的甲方担当上述各项费用，工期相应顺延。
110kv供电施工合同范本
110kv供电施工合同范本甲方：（施工单位名称）乙方：（供电公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方为乙方提供110kv供电施工服务事项达成如下协议：一、服务内容及标准1.1 甲方将按照乙方的要求和设计要求，在约定的时间内完成110kv供电施工工作。
1.2 甲方应确保施工过程中符合相关法律法规和技术标准要求，保证施工质量。
1.3 乙方应提供必要的工程资料和技术指导，协助甲方完成施工工作。
二、服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，供电施工工作的服务期限为（具体施工开始和结束时间）。
2.2 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致工期延误，双方应协商解决，并按实际情况调整工期。
三、服务报酬3.1 乙方应按照本合同约定的标准支付甲方服务报酬。
3.2 服务报酬支付方式：乙方将服务报酬支付方式约定为（一次性付清/分期付款），具体支付时间和金额双方协商确定。
四、保证与责任4.1 甲方承诺所提供的服务符合相关法律法规和技术标准，并保证施工质量。
4.2 如因甲方过错导致施工质量不符合要求，甲方应承担相应的责任和修复费用。
4.3 乙方应提供必要的技术支持和协助，保证施工工作的顺利进行。
五、合同解除5.1 若一方未能履行合同规定的义务，经通知后仍未改正的，对方有权解除合同。
5.2 在解除合同的情况下，双方应协商解决因解除合同而产生的问题。
六、其他6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
合同内容一旦双方签字盖章即视为双方接受并同意其中各项条款，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：法定代表人（签名）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：日期：。
2024年110KV输变电工程施工合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年110KV输变电工程施工合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期1.5 施工地点2. 合同价格2.1 工程总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工计划3.3 施工材料3.4 施工设备3.5 施工安全4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量争议解决5. 进度管理5.1 施工进度计划5.2 进度延误5.3 进度加快6. 变更管理6.1 变更申请6.2 变更批准6.3 变更费用7. 合同的解除和终止7.1 合同解除7.2 合同终止8. 违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 保险10.1 保险责任10.2 保险办理10.3 保险费用11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同语言13.3 合同的附件14. 其他条款14.1 发包方和承包方的信息14.2 合同签署日期14.3 合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年110KV输变电工程的所有权人或其合法授权人。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，即取得发包方施工许可的施工企业。
1.3 工程工程是指发包方委托承包方施工的2024年110KV输变电工程，包括所有施工图纸、技术文件、设备、材料及相关工作。
1.4 施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.5 施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
2024版110KV变电站施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版110KV变电站施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式第三条施工期限3.1 施工开始日期3.2 施工结束日期3.3 延期条款第四条施工质量标准4.1 施工规范4.2 质量保证4.3 验收标准第五条材料及设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料和设备验收第六条施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理6.3 安全生产责任第七条知识产权保护7.1 知识产权归属7.2 侵权责任第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约责任第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律适用第十一条合同的变更和解除11.1 合同变更11.2 合同解除第十二条继承和转让12.1 合同继承12.2 合同转让第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力责任第十四条合同的生效、终止和解除14.1 合同生效14.2 合同终止14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点施工地点位于（具体地址），详见附件二。
1.4 施工内容乙方应按照本合同约定的施工图纸、技术规范和质量标准，完成110KV变电站的施工，包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等全部施工内容。
具体施工内容详见附件三。
第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整合同总价在签订合同后，如因不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生重大变化，双方可协商进行价格调整。
价格调整的具体办法详见附件四。
2.3 支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同总价。
110k变电站施工合同 完整版doc
110k变电站施工合同完整版doc 甲方：XXXX公司
乙方：XXXX工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
协议背景：为了顺利完成110k变电站的施工工作，甲方与乙方达成以下协议：
一、双方基本信息：甲方为XXXX公司，乙方为XXXX工程有限公司。
二、协议目的：本协议旨在规范110k变电站的施工过程，确保工程顺利进行。
三、具体条款和条件：双方应按照合同约定的时间和质量要求完成变电站的施工工作，并按照约定的报酬支付方式进行结算。
四、保密事项：双方应对在合作过程中获取的商业机密和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。
五、不可抗力因素：如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应商议解决，并延期完成工程。
六、协议终止条件：如一方违反合同规定，经多次催告仍不改正，对方有权解除合同。
七、违约和争议解决方式：如发生违约行为或者争议，双方应通过友好商议解决，如商议不能达成一致，可向相关仲裁机构申请仲裁。
八、其他附加条款：本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
以上为110k变电站施工合同的完整版，希翼双方能够遵守合同规定，共同完成工程，实现互利共赢。
110kv输变电工程合同模板
110kv输变电工程合同模板第一章总则。
为了规范110kv输变电工程的合同管理，保障工程质量和工期，双方遵循合同法及相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下合同：第二章项目概况。
甲方（施工单位），___________。
乙方（业主单位），___________。
项目名称，110kv输变电工程。
项目地点，___________。
工程范围，___________。
工程内容，___________。
工程工期，___________。
工程造价，___________。
第三章合同条款。
第一条交付标准。
1.1 甲方应按照国家相关标准和规范进行工程设计、施工、验收，并保证工程质量符合国家标准。
1.2 乙方应提供相应的工程资料和配合甲方进行施工，确保工程进度和质量。
第二条工程价格。
2.1 工程价格为___________元人民币，包括设计、施工、材料、设备、运输等费用。
2.2 工程价格不包括因乙方原因导致的工程变更和延期等额外费用。
第三条工程进度。
3.1 工程工期为___________，自合同签订之日起计算。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求相应的延期费用。
第四条施工保证。
4.1 甲方应保证施工人员具备相应的资质和技术能力，保证施工安全和质量。
4.2 甲方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合国家标准。
第五条工程变更。
5.1 若乙方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定变更内容和费用。
5.2 工程变更涉及的费用由乙方承担，甲方按照变更后的工程内容和工程量进行调整。
第六条质量保证。
6.1 工程竣工验收合格后，甲方对工程实行一年的质量保修期，保修期内，因工程质量问题导致的损坏由甲方负责修复。
6.2 质量保修期过后，甲方对工程提供相应的维修服务，维修费用由乙方承担。
第七条违约责任。
7.1 若甲方未按照合同约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合国家标准，甲方应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。
110kv合同范本
110kv合同范本《110kv 合同范本》1. 甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、工程概况1. 工程名称：110kv 输变电工程2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于变电站的设计、设备采购、施工安装、调试等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（4）剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]，竣工日期：[预计竣工日期]。
2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行工程设计、施工和安装；（2）确保工程质量和工期；（3）提供工程质量保证和售后服务。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
110kV输变电工程施工合同
110kV输变电工程施工合同渭南莲花寺110kV输变电工程（线路工程）施工合同发包人：XXX承包人：XXX签订时间：2015年3月19日签订地点：渭南市潼关县本合同书由发包人与承包人于2015年3月19日商定并签署。
鉴于发包人拟建设渭南莲花寺110kV输变电工程（线路工程），并通过中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：a）合同书；b）中标通知书；c）标价工程量表；d）合同专用条件；e）合同通用条件；f）招标文件和投标文件；g）技术规范的组成文件；1）包括在合同文件中的书面技术规范；2）参考资料中包括的技术规范；h）图纸的合成资料；1）标明的尺寸；2）文字注释；3）图解显示；i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺：1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规；（2）参考资料中包括的技术规；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
7、本合同十份，发包人和承包人各执五份。
8、本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：年月日第二部分：通用条件按现行最新的水利、电力行业合同通用条款。
第三部分：专用条件1．合同名称：******110kv线路工程2.发包人：名称：***地址：*****3.承包人：名称：地址：4. 建设监理工程师：名称：地址：5．开工日期”见前附表。
“竣工日期”见前附表。
6. “工地”指包含在承包人承包围之，由承包人负责办理一切需要的手续并支付一切费用的永久性征地、障碍物拆除、施工临时占地、青苗赔偿、跨越施工及许可等获得的工程用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其它场所。
7. 监理工程师在履行下述职责前需取得发包人的同意：7.1对工程质量有影响的事件作出处理决定前；7.2作出有背于设计原则的决定前；7.3处理的结果对工程建成后的运行有影响时；7.4事件处理的结果需要追加投资，且承包人对此持有异议时；7.5处理重大设计变更前；7.6工程进行过程中需要再分包时；7.7事件处理对发包人履行合同有较大影响时；除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。
8. 不得以任何形式分包。
9. 技术条件、规、图纸保管和提供技术条件、规、图纸应使用中文设计单位提供图纸的日期：工程开工前15天发包人免费提供图纸的份数：三份发包人提供图纸计划：由发包人按计划提供给承包人发包人对图纸的特殊要求及费用：本工程图纸、技术资料不准转移给其他单位和工程使用。
承包人要求更多的图纸份数时，自行向设计单位定购，费用自理。
承包人自行准备施工所需规。
10. 承包人承包的工作容：10.1本工程全部本体施工（所有施工机具自备）；10.2负责发包人供应材料在施工过程中的管理；10.3负责发包人供应材料到承包人中心材料站的质量验收工作；10.4发包人供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；10.5建设场地占用及清理中的塔基永久征地、青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等，施工用临时道路及临时场地、封航费（包括措施费、赔偿费等相关费用）、水土保持费、场外临时设施费、材料站租赁、过路过桥费、桥梁修补、牵场地费、特殊跨越（跨越铁路、高速公路、高压电力线、河流等）措施补助费、施工措施费、森林植被恢复费、文物普探费、通讯保护费、工程质检验收费（包括会务费）、整套启动调试费、施工单位参加整套启动试运费、标志牌、投标人按规定办理各种施工手续以及投标人认为有必要的其它一切费用。
10.6办理施工跨越线路停电手续。
10.7办理环评、林勘、地灾、水保、文物（如果有）、压矿（如果有）等批文手续。
10.8组织系统调试（含系统通讯），负责移交前的维护。
10.9竣工资料（包括竣工图）的编制移交（纸质叁套，电子版一份）。
11.1放线(复测)承包人应负责:11.2根据设计文件给定的地面原始基准点复测线路，包括线路中心线、档距、塔位标高、局部地段的断面（如有必要）、塔位十字断面（如有必要）、重要交叉跨越等。
11.2按上所述，正确补设遗失的塔位中心桩。
如果在复测过程中，发现现场情况与设计不符，应及时报监理。
承包人应仔细保护线路塔位中心桩和测量参考桩，随时补设遗失的测桩。
12. 发包人的责任12.1负责工程项目的资金筹集、组织工程建设。
12.2负责办理本工程项目建设的相关法定手续(委托承包人负责办理的相关手续除外)。
12.3提供合同文件规定应由发包人提供的材料及其它实物。
12.4负责对项目经理进行考核、审定。
13. 发包人的保险责任：由发包人自行负责。
14. 承包人的保险责任：承包人按规定自行负责。
15. 材料供应及检验A、发包人供应的材料：导线、铁塔(不含地脚螺栓)。
15.1发包人供应的材料或设备由发包人统一组织招标采购，向承包人供应实物。
15.2以上材料在出厂前的各项理、化试验和外观质量检验必须项目齐全，指标达到规要求，否则不得出厂发货；15.3发包人供应材料的预计交货时间，见招标文件及相关条款。
15.4承包人在交货地点要详细核对收货件数，收件以后如再发生件数短少，责任由承包人负责；15.5发包人供应的材料或设备交货地点为项目部材料站，由承包人负责卸车。
15.6发包人提供的铁塔运抵承包人材料站后，按铁塔加工合同的规定由厂家派人与承包人一起对到货进行清点（清点办法另定），厂家按确认的缺件补齐后，如再发生数量短少，由承包人自费自订货补齐。
15.7在安装过程中承包人对发现发包人提供的材料质量缺陷做好书面记录，及时提供给发包人，以便向厂家洽商处理。
承包人对厂家在现场处理质量缺陷的工作要予以配合，费用按责任方承担。
15.8导线线股直径误差在国家标准围的，发包人不因股径误差而增供。
线股直径误差超出国家标准围，承包人应通知监理工程师和制造厂家协商解决。
B、承包人供应的材料：15.9除发包人供应的材料外，本工程所需的其他材料均由承包人自行采购；15.10承包人所采购的材料所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或专业部标准、线路施工验收规以及设计技术要求。
承包人应对其质量完全责任，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并完全负责更换费用；15.11承包人采购的材料和加工的预制件必须有完备的产品合格证、材质证明书并向监理工程师提供复印件，如果不符合规定发包人和监理工程师有权拒绝承包人在工程中使用；15.12承包人在现场加工制作的预制件，必须征得监理工程师的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明；15.13承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、砼试块等必须按规规定抽样或送检到有关质量检验部门进行检验，工程中使用的材料与送检样品必须一致；15.14承包人采购的水泥必须是经过发包人同意的生产厂家，承包人要按施工验收规的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法，在工程中实施；15.15必要时，发包人和监理工程师有权到承包人选定的供货厂检查材料质量；15.16承包人应将自购主要材料（金具、地线、水泥、绝缘子等）的供应商报发包人审核批准后方可签订材料采购合同。
16. 临时工程用地临时工程用地是承包人的承包围，由承包人自行解决并支付费用。
17. 质量等级评定本工程的质量目标：合格18. 预付款18.1 本工程预付款为合同总价的20%。
18.2 预付款支付与扣回1、合同签订后28日支付预付款的25%，承包人自购主要材料采购合同签订并送发包人备案后28天支付剩余预付款。
2、预付款的扣回：预付款在完成合同总价的40%后开始扣回，完成合同总价的80%时全部扣完。
19.1月进度款工程进度款按月结算。
月进度款包括：1、实际完成安装工程形象进度的价款；2、其他费用按实际工作进度支付价款。
19.2月进度款结算与支付每月25日，承包人向发包人报送当月工程形象进度表、完成投资额统计表和价款结算单、申请支付月进度款。
20. 质量保证金每月付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。