建设工程施工合同延期补充协议
工程施工合同延期补充协议
工程施工合同延期补充协议在工程建设领域，合同是双方合作的基础和保障。
由于各种不可预见的因素，工程进度可能会受到影响，导致原合同规定的工期无法满足实际需求。
在这种情况下，双方需要签订一份工程施工合同延期补充协议，以明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
本文将为您提供一份工程施工合同延期补充协议范本，供您参考。
一、协议背景甲方（业主）与乙方（承包商）于____年__月__日签订了《____工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定工程总工期为____天。
由于____原因，工程进度受到严重影响，无法按照原合同约定的工期完成。
为确保工程质量和安全，甲乙双方经友好协商，同意对原合同进行延期处理，并签订本补充协议。
二、延期内容1. 工程延期时间：自原合同约定的竣工日期起，延长至____年__月__日。
2. 延期原因：由于____原因，导致工程进度受到严重影响，无法按照原合同约定的工期完成。
3. 延期责任：甲乙双方确认，本次延期非因乙方原因造成，乙方不承担违约责任。
三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的单价和计价方式计算延期期间的工程款，并在工程竣工后向甲方提交完整的工程结算资料。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程结算资料后的__个工作日内，完成审核并支付工程款。
四. 质量保证1. 乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2. 乙方应对延期期间完成的工程负责，如发现质量问题，应及时整改，确保工程质量合格。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
六、争议解决甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：____年__月__日。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。
建设工程施工合同延期补充协议(二)
建设工程施工合同延期补充协议（二）一、协议背景本协议是根据双方之间签订的建设工程施工合同，并鉴于现实情况变化的需要，经双方协商一致，特作出以下补充协议。
二、延期原因及依据1.因施工过程中出现技术问题，需要重新设计和调整施工方案，导致工期超出原合同约定的期限。
2.由于疫情等不可抗力因素影响，施工期延迟。
根据合同约定第X条第X款，双方同意对工程施工合同进行延期处理。
三、延期期限1.本协议的延期期限自本协议签订之日起开始，至延期工期届满之日止。
2.延期期限为X天。
四、延期补偿方案1.因技术问题导致的工期延长，由承包方负责重新设计和整改，承担由此产生的全部费用，并按照约定工期履行合同义务。
2.由于不可抗力因素导致的延期，按照建设工程施工合同约定的合理迟延赔偿标准进行补偿。
3.在工期延期期间，甲方应按照原合同价格和支付方式，及时支付相应款项。
五、其他约定1.本协议未尽事宜，按照原建设工程施工合同的约定执行。
2.双方同意遵守国家相关法律法规，保护各自的合法权益。
3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。
4.对原合同的其他条款不作修改。
六、违约责任1.如任何一方未按照本协议约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此所受的一切损失。
2.如因一方违约，导致工期延误影响工程进度，违约方应承担相应的迟延赔偿责任。
七、协议变更与解除1.本协议的任何变更或解除，需经双方协商一致，并以书面形式作出。
2.本协议一经签署并生效后，具有自动解除前一个补充协议的效力。
八、争议解决双方因本协议的履行发生争议的，应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上是关于建设工程施工合同延期补充协议（二）的具体内容。
双方应当严格遵守协议约定，在协议期限内完成工程，并按照约定的方式进行补偿。
如有违约行为，应承担相应的法律责任。
同时，双方应加强沟通和合作，共同努力保障工程的顺利进行。
施工合同工期补充协议书
甲方（建设单位）：[建设单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]乙方（施工单位）：[施工单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。
鉴于工程实施过程中，由于[具体原因]，原合同约定的工期无法按期完成，经甲乙双方友好协商，特就原合同工期进行如下补充：一、原合同工期调整1. 原合同约定的工期为[原合同工期]，现因[具体原因]，双方同意将工期延长至[延长后的工期]。
2. 延长后的工期自[具体日期]开始计算，至[具体日期]结束。
二、工期调整原因及责任1. 工期调整的原因包括但不限于以下情况：a. [具体原因一]b. [具体原因二]c. [具体原因三]2. 因[具体原因]，导致工期延误的责任由[责任方]承担。
如因[非责任方]原因导致工期延误，非责任方应积极配合责任方采取措施，尽快恢复工程进度。
三、工期调整后的付款及结算1. 工期调整后，甲乙双方应按照原合同约定的付款进度及方式继续履行合同，并确保工程款的及时支付。
2. 工期调整后，如因工程量增加或减少等原因导致工程款发生变化，双方应按照实际情况进行结算。
四、其他事项1. 本协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如本协议与原合同内容不一致之处，以本协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日附件：1. 原合同文本2. 工期调整原因及责任证明材料注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改和完善。
合同延期施工补充协议书
合同延期施工补充协议书补充协议编号：__________甲方（业主）：_____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________乙方（承包商）：_____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为__________。
由于以下原因：1. 自然灾害、战争等不可抗力因素；2. 法律法规变更、政策调整等外部因素；3. 设计变更、工程量增加等内部因素；4. 其他经双方认可的延期理由。
甲乙双方一致同意对原合同进行如下补充和修改：一、工期调整原合同约定的竣工日期由____年____月____日延期至____年____月____日。
延期期间，乙方应合理安排施工进度，确保工程质量不受影响。
二、经济补偿1. 由于工期延长，甲方同意支付乙方因此产生的合理成本增加部分，具体金额为____元；2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按原合同约定向甲方支付违约金。
三、责任分担1. 对于因延期施工导致的直接经济损失，除非另有证据证明属于一方的责任，否则应由甲乙双方共同承担；2. 乙方应采取必要措施减少延期对甲方的影响，包括但不限于加强现场管理、优化施工方案等。
四、其他条款1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行；3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议摘要：本文将就建设工程施工合同延期补充协议进行详细的阐述。
以确保合同双方在工期延长的情况下，能够达成一致，明确延期的相关要求和责任。
一、背景介绍建设工程施工合同是在建筑工程的进行过程中，由发包方和承包方签订的合同。
合同约定了双方的权利和义务，包括工程的内容、工期、质量标准等。
在实际施工过程中，可能会出现一些无法预料或不可抗力的情况，导致工期延迟。
为了应对这些情况，双方可以通过签署延期补充协议来作出相应的调整。
二、延期补充协议的必要性1. 确保双方的合作关系持续稳定：工期延长可能会对项目进度和交付时间造成不利影响，容易引发纠纷。
通过签署延期补充协议，明确双方的权益和义务，能够有效避免纠纷和争议的发生，维护双方的合作关系。
2. 明确延期的相关要求和责任：延期补充协议应明确工期延长的原因、延长的期限、延期后的工作安排等。
双方应共同承担延期给对方带来的不便和损失，并制定相应的补偿机制。
三、延期补充协议的主要内容1. 延期原因的说明：详细描述导致工期延迟的原因，如天气条件恶劣、政府审批延迟、质量问题等。
明确是由于发包方的原因还是承包方的原因导致工期延长。
2. 延期的期限：明确工期延长的具体时间，即延长多长。
例如，延长30天、60天或更长时间。
3. 延期后的工作安排：根据实际情况，调整工期延长后的施工计划和交付时间。
双方应互相协商，达成一致。
4. 补偿机制：如果工期延长对工程项目造成了经济损失，延期补充协议应明确相关赔偿责任和金额。
例如，承包方需要向发包方支付延期费用或罚款来弥补损失。
5. 合同的其他条款：延期补充协议还应包括其他与延期有关的条款，如合同的终止、解除、争议解决等条款。
四、延期补充协议的签署及生效1. 签署方：延期补充协议应由发包方和承包方及其代表签署。
双方需确认代表有签署权和代理权。
2. 签署时间：为确保延期补充协议的有效性，双方应在工期延长后及时签署，以便在工程项目的进行过程中一直有效。
施工期延长补充协议
施工期延长补充协议
1. 引言
本协议是根据原施工合同，在施工期限需要延长的情况下，为了明确双方权益和责任，达成的一致意见。
本协议将确定施工延期的原因、延期时间、延期期间的费用和支付方式等关键问题，以确保项目顺利进行。
2. 延长原因
不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；
工程变更：由于设计图纸修改或工程范围调整；
供应链问题：原材料供应出现延迟或质量问题。
3. 延期时间及补偿期限
双方约定，在补偿期限内，发生的除正常合同履约义务外的额外费用由甲方承担，乙方将不承担额外费用。
4. 费用和支付方式
人工费用：包括延长工期所需的工人工资和福利；
设备租赁费：延长工期导致设备租赁时间延长；
材料费用：延长工期导致额外的材料采购费用。
费用支付方式如下：
人工费用和设备租赁费用：甲方将按照原合同约定的支付方式支付；
材料费用：甲方在材料采购时提前支付，并提供相关付款凭证。
5. 协议生效和解释
本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议包含了双方就施工期延长达成的一致意见，具有合同效力。
在履行本协议过程中如果发生争议，应由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。
本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_________________
乙方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_________________。
工程工期延期补充合同
工程工期延期补充合同在工程建设过程中，由于各种不可预见因素的影响，原定的工程进度可能会受到影响，导致工程无法按照合同约定的时间完成。
在这种情况下，甲方和乙方需要就工程工期的延期问题进行协商，并签订一份补充合同以明确双方的权利和义务。
以下是一份工程工期延期补充合同的范本，供参考使用。
补充合同编号：__________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：___________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就工程工期延期事宜，经友好协商一致，达成如下补充协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 原合同约定的工程竣工日期：________年____月____日二、工程工期延期原因1. 由于以下原因导致工程无法按期完成：a) 自然灾害等不可抗力因素；) 政策调整、法律法规变更；c) 设计变更、技术要求调整；d) 材料供应延迟、设备故障；e) 其他原因（具体说明）：_____________________2. 上述原因对工程进度的影响：（具体说明）三、工程工期延期时间1. 经甲乙双方协商一致，同意将工程竣工日期延期至________年____月____日。
2. 延期时间为自原合同约定的竣工日期起至新的竣工日期止，共计延期____天。
四、责任承担1. 对于工程工期延期给甲方造成的损失，乙方应按照以下方式承担责任：a) 赔偿经济损失：_____________________) 其他责任承担方式：_____________________2. 若因甲方原因导致工程工期延期，甲方应按照以下方式承担责任：a) 赔偿经济损失：_____________________) 其他责任承担方式：_____________________五、其他约定1. 本补充合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即工程施工合同，合同编号，合同造价人民币万元，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。
该工程如期开工，但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今，工程未能如期竣工，目前甲乙双方均已做好复工准备。
甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议：
工程复工日期为年月日，现延长该工程竣工日期至年月日。
本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，协议生效后即成为主合同的一部分，主合同与本协议不一致的条款，以本协议约定内容为准，其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]。