施工总承包总包与专业分包协议书

合集下载

总包与专业分包协议书

总包与专业分包协议书

总包与专业分包协议书甲方(总包单位):法定代表人:地址:联系方式:乙方(专业分包单位):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方作为总承包单位承接了[项目名称]工程,并拟将其中的[专业分包工程名称]分包给乙方,为明确双方在该分包工程中的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[简要描述工程规模和范围]二、分包工程内容及范围1. 分包工程内容:[详细说明专业分包工程的具体工作内容]2. 分包工程范围:[明确分包工程的施工区域或部位]三、分包工程工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]四、工程质量标准1. 本分包工程质量标准:[具体质量标准,如合格、优良等]2. 乙方应严格按照国家、行业及地方的相关标准、规范和设计要求进行施工,确保工程质量符合约定标准。

五、合同价款及支付方式1. 本分包工程合同价款为:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。

2. 上述合同价款为固定总价/综合单价,包含但不限于完成本分包工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金等一切费用。

3. 工程款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同价款的[百分比]作为预付款,预付款在后续工程进度款中抵扣。

(2)进度款:乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程进度报告,经甲方审核确认后,按已完工程价款的[百分比]支付进度款。

(3)竣工结算款:本分包工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方在[约定时间]内完成结算审核,双方确认结算价款后,支付至结算价款的[百分比],留[百分比]作为质量保证金。

(4)质量保证金:在质保期满后,如无质量问题,甲方一次性无息支付质量保证金。

六、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 负责向乙方提供施工图纸、技术交底等相关文件资料。

2. 有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督和管理。

总包与分包免责协议书8篇

总包与分包免责协议书8篇

总包与分包免责协议书8篇篇1甲方(总包方):[总包公司名称]乙方(分包方):[分包公司名称]鉴于甲方与乙方分别作为总承包商和分包商,双方同意就[项目名称]项目(以下简称“该项目”)进行合作,经友好协商,达成如下免责协议,以资共同遵守。

一、总包与分包关系1.1 甲方系该项目的总承包商,负责项目的整体规划、设计、施工及管理。

1.2 乙方系该项目的分包商,负责项目中的部分专业工程或劳务作业。

二、免责条款2.1 乙方对其所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担全部责任。

乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求及国家的法律法规。

2.2 甲方不对乙方所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担任何责任。

如因乙方的原因导致项目出现质量问题、安全事故、工期延误或成本增加等,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担全部责任。

2.3 乙方应自行解决其员工的管理、培训、福利及劳动保障等方面的问题,甲方不承担任何责任。

2.4 乙方应自行承担其承包工程所需的全部费用,包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费等,甲方不承担任何费用。

2.5 乙方应自行处理其承包工程中的所有纠纷和争议,甲方不参与任何纠纷和争议的处理。

三、违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担全部责任。

甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金。

3.2 若乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。

3.3 若乙方存在以下情形之一的,甲方有权单方解除本协议,并由乙方承担全部责任:(1)乙方未能按本协议的约定完成承包工程;(2)乙方所承包工程的质量不符合甲方的要求;(3)乙方在施工过程中存在严重安全隐患;(4)乙方存在其他严重违约行为。

四、争议解决4.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决。

若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

专业分包协议书范本

专业分包协议书范本

专业分包协议书范本甲方(总承包方):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(分包方):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方已获得[项目名称]项目的总承包权,现决定将其中部分工程分包给乙方进行施工。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就分包事宜达成如下协议:一、分包工程内容1. 分包工程名称:[具体分包工程名称]。

2. 分包工程地点:[具体分包工程地点]。

3. 分包工程范围:[具体分包工程范围,包括但不限于施工图纸、工程量清单等]。

4. 分包工程量:[具体分包工程量]。

二、分包工程价款1. 分包工程总价款为人民币[总价款金额]元(大写:[总价款大写金额]元整)。

2. 分包工程价款的支付方式、支付时间及支付条件按照本协议附件[附件编号]《工程价款支付协议》执行。

三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范,保证分包工程的质量。

2. 工程验收标准按照甲方与业主签订的总承包合同中的相关条款执行。

3. 工程验收合格后,甲方应在[验收合格后的时间限制]个工作日内支付剩余工程款。

四、工程进度1. 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工。

2. 如遇不可抗力因素导致工程进度延误,双方应协商解决,并相应调整工程进度计划。

五、安全与环境保护1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。

2. 乙方应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响。

六、违约责任1. 如乙方未能按照约定完成分包工程,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为[违约金计算方式]。

2. 如甲方未能按照约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为[违约金计算方式]。

七、争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、协议的变更与解除1. 本协议的任何变更或补充均需双方书面确认。

总包与分包单位安全协议书(4篇)

总包与分包单位安全协议书(4篇)

总包与分包单位安全协议书甲方(总承包方):乙方(分包方):工程名称:城东中心小学校校舍加固改造工程工程地点:平江路传芳巷___号按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

一、双方权责1、甲乙双方共同的责任:坚持以人为本的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包单位的安全管理规定和办法,确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。

2、甲方的责任(1)建立安全生产责任制度。

甲方作为工程总承包单位,对整个施工现场行使安全管理权,制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;(2)建立安全例会制度。

每月组织召开一次安全会议,并形成会议纪要。

遇有特殊情况时,随时召开安全会议。

(3)建立安全检查制度。

每周组织一次安全检查,下达整改通知单,进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项,并在整改反馈单上签署意见。

对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。

(4)建立安全教育培训制度。

负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。

每年负责组织一次安全生产知识考试工作。

在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时,负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。

有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

(5)组织安全技术交底。

技术负责人主管安全技术交底工作,并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底,同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。

重要分项或重点部位的交底,必要时,可直接进行交底。

交底人要签上自己的名字和交底时间。

(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。

(7)负责建立项目部安全管理资料。

(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。

有关建设工程施工专业分包合同6篇

有关建设工程施工专业分包合同6篇

有关建设工程施工专业分包合同6篇篇1合同编号:[编号]甲方(总承包方):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法定代表人姓名]电话:[联系电话]乙方(分包方):[名称]地址:[地址]法定代表人:[姓名]电话:[联系电话]鉴于甲方为工程的总承包方,需将其部分专业工程分包给具有专业资质和能力的乙方进行实施,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程施工专业分包事宜达成如下协议:一、工程概况及分包内容(一)工程名称:[工程名称](二)工程地点:[工程地点](三)分包范围和内容:[详细描述分包的工程范围和内容,包括但不限于施工的具体部位、工作内容等]。

二、合同工期与进度要求(一)分包工程的开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日。

(二)乙方应严格遵守进度要求,执行甲方制定的总体工程进度计划。

若因乙方原因造成工程进度延误,乙方应承担违约责任。

三、质量与验收标准(一)乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工,确保工程质量。

(二)工程竣工后,乙方应按照国家及地方相关验收标准组织验收并提交验收资料。

验收合格后,方可交付使用。

若因乙方施工质量问题导致验收不合格,乙方负责整改并承担相关费用。

四、合同价款及支付方式(一)合同总价款为人民币[金额](大写:[金额汉字大写])。

此价款为固定价格,除非甲方同意调整。

价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等一切相关费用。

(二)支付方式:甲方按照工程进度支付工程款。

具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。

工程竣工验收合格后,支付至合同总价款的XX%,剩余款项作为质保金,待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

若因乙方违约导致合同提前终止,甲方有权拒绝支付剩余款项。

五、安全施工与文明施工要求(一)乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

若因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。

2024年总包与分包单位生产协议书

2024年总包与分包单位生产协议书

2024年总包与分包单位生产协议书《____年总包与分包单位生产协议书》甲方:(总包单位)地址:联系方式:乙方:(分包单位)地址:联系方式:鉴于,甲方为本次项目的总承包单位,乙方为甲方的分包单位,甲、乙双方根据平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条项目概述1.1 甲乙双方同意合作,共同完成____年指定项目的生产任务。

具体项目内容详见附件A。

第二条合作内容2.1 甲方的主要责任包括但不限于:项目规划、资源调配、工程技术支持、监督管理等。

2.2 乙方的主要责任包括但不限于:按照甲方的要求完成分包工作、合理安排生产工艺、质量控制等。

2.3 甲乙双方将按照合同约定的进度、质量要求及经济效益完成项目。

第三条项目进度要求3.1 甲乙双方将制定详细的项目计划,并在协议签订后三日内确定项目的开始时间和完成时间。

3.2 甲方有权要求乙方提供项目进度和质量控制报告,乙方应按时提供。

第四条项目费用4.1 甲方按照本协议支付相应的项目费用给乙方。

具体费用详见附件A。

4.2 甲方和乙方按照合同约定的分期付款方式进行支付和结算。

4.3 如因甲方的原因导致项目暂停或终止,导致乙方无法履行合同,乙方将不承担由此产生的任何费用。

第五条保密条款5.1 甲乙双方保证对本协议项下的商业秘密和技术资料保密,并不得向第三方泄露。

5.2 在合作期间和合同履行后,甲乙双方需对已获得的商业秘密和技术资料保密,不得非法使用或披露给第三方。

第六条违约责任6.1 如甲方或乙方未能履行本协议约定的义务,造成对方损失的,应承担违约责任。

6.2 违约方应向守约方按照损失的实际情况支付赔偿金,并承担由此引起的一切法律责任。

第七条协议变更和解除7.1 甲乙双方如需变更本协议的内容,应经双方协商一致,并在书面上作出变更协议。

7.2 甲乙双方如需解除本协议,应提前三十天书面通知对方,并责成对方完成未完成的合同工作。

第八条法律适用和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国法律。

分包单位与总包单位的合同6篇

分包单位与总包单位的合同6篇

分包单位与总包单位的合同6篇篇1合同协议书甲方(总包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________乙方(分包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________鉴于甲方为某工程项目的总包单位,乙方具备相关专业技术能力和施工经验,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________工程项目。

2. 工程地点:____________________________________。

3. 工程内容:_________________________(具体分包内容)。

二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年____月____日。

2. 分包工程竣工日期:_______年____月____日。

3. 如遇下列情况,经甲方同意,工期相应顺延:设计变化、工程量增加、不可抗力因素等。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元整(¥________)。

2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付细节按照双方另行签订的支付协议执行。

四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并提供相关质量资料。

建筑工程施工总承包分包协议书

建筑工程施工总承包分包协议书

建筑工程施工总承包分包协议书协议书范本甲方(总承包方):住所:法人代表:乙方(分包方):住所:法人代表:鉴于甲、乙双方为了确保建筑工程施工的准确进行,根据有关法律法规,经友好协商,达成如下协议:第一条工程描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程的承包和施工,项目的详细描述如下:(描述工程项目的名称、地点、规模、内容和要求等)1.2 乙方同意接受以上承包和施工任务,并按照合同约定的计划、标准和质量要求进行工程施工。

第二条工期和计划2.1 工程施工的起止日期为(具体起止日期)。

2.2 乙方应按照工程计划完成各项工程内容,并保证按期交付。

2.3 甲方有权对工程进展进行监督和检查,乙方应积极配合并提供所需的相关材料和资料。

第三条分包内容和支付3.1 乙方同意按照以下方式承担工程分包任务:(描述具体的分包内容和工作范围)3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和标准,及时支付乙方相应的工程款项。

第四条质量保证4.1 乙方应按照相关标准和技术要求执行工程施工,并保证工程质量符合国家相关规定和标准。

4.2 在工程竣工后的一定期限内,乙方应承担维修保养的责任,确保工程达到合同约定的使用寿命。

第五条合同变更和解除5.1 若在工程施工期间,因设计变更、施工难度、材料供应等原因需要进行合同变更,甲乙双方应按照法律法规和合同约定进行协商和修改。

5.2 若甲乙双方在合同履行过程中出现争议,应积极协商解决。

如无法协商一致,可以按照相关法律规定申请仲裁或通过诉讼解决。

第六条保密协议6.1 甲乙双方应对双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料和工程信息等保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或泄露。

第七条违约责任7.1 若甲乙任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。

第八条适用法律和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。

8.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应尽量友好协商解决;如协商无果,双方同意提交相关争议给适当的法院进行解决。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

总包对分包的管理协议
总包方:总包(以下简称甲方)
分包方:限公司(以下简称乙方)
乙方与业主单位签订的合同名称为_《项目1#楼中央空调安装(一标段)施工合同》_,1#玻璃幕墙工程合同价款为9500000元,甲方为落实总包管理及配合责任与义务,经业主、甲乙三方共同协商一致:在业主与甲方签订的《闽商国贸中心项目施工合同》(合同编号:MSZY-GC2012005)合同约定:发包人单独发包项目的总包服务费及其他相关费用按单独发包项目工程总造价(不含设备费)的2%计取,即业主方按乙方工程总造价给予甲方2%总包管理配合费的基础上,乙方另外支付甲方乙方分包工程总造价1%的总包管理费,以便业主、甲乙三方更好的合作。

空调安装所涉及印花税、营业税、保险等各种规费由乙方承担。

依照《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方为了密切配合工作,认真落实合肥市政府关于建设工程施工现场的管理办法和各项安全法规,按期完成所承担的施工任务,预防和控制各类事故发生,保持文明安全工地,经双方共同协商,约定甲乙双方共同遵守的工作职责如下:
一、乙方进入工地后,甲方负责为乙方提供现有的电源、水源、垂直运输工具、脚手架(不包括乙方自行搭设的脚手架)等。

二、乙方水电费付款方式:
1、甲方暂按乙方每月完成产值的千分之七收取乙方水电费,乙方每月以现金的方式上缴甲方水电费;最后按照业主上缴水电费总金额根据各家的产值分摊所发生的水电的费用(千分之七额外多出的费用);如一旦发现乙方存在偷电、不按规范用电等行为,一次性
视情节严重情况,将处以2-5万元作为违约金在5日内支付甲方,否则甲方有权停止供电。

以上水电费的缴费时间:每个月10日之前将上个月所发生的水、电费的费用以现金或银行转账的形式交于甲方,逾期七天不缴费,甲方有权停止乙方水电费的使用。

三、在工地内,乙方发生违章作业、违法乱纪、不服从管理、损人利己等事件,甲方有权按照项目部制定的安全生产奖惩规定给予处罚,严重者送执法部门依法处理。

四、甲乙双方遇事互相商议,但以甲方为主,乙方协同解决搞好各项工作,完成本项工程。

五、乙方从进入甲方承包的工地之日起,严格执行以下各条规定,违者承担全部责任。

1、必须服从甲方的管理,听从甲方的指挥。

严格遵守法律法规和甲方制定的施工现场各项安全生产管理规定,杜绝各类事故发生。

2、所属施工队伍和人员的各种手续、证件必须齐全有效,以备执法部门查验。

严禁使用“三无”人员,严禁使用童工和老弱病残人员,严禁使用无证施工人员,特别是潜逃缉捕犯不得留在工地内施工。

3、加强所属工人的管理和安全教育,法纪教育,严禁在工地内酗酒闹事、打架斗殴、嫖娼赌博。

严禁偷盗、倒卖、损坏和随意使用甲方所有施工用材,违者严处。

4、进入施工现场,必须戴安全帽。

在两米以上高空作业,必须系好安全带。

施工现场严禁吸烟、严禁随地大小便,严禁从高处往地面抛扔任何物件,防止发生砸伤事故。

5、甲方现场上搭设的各类安全防护设施,未经允许乙方不得随意拆改。

若有防护影响施工,必须先报甲方同意后方可拆改安全防护。

6、按照甲方的施工计划,保证质量加快进度,按期完成施工任务。

绝不能拖延工期。

否则,按承包合同予以处罚。

7、施工中,派专人加强成品保护工作,严禁损坏甲方施工现场成品和半成品。

违者按损
坏程度加倍赔偿,并严厉处罚。

8、现场用电,必须严格执行工地临电安全技术规范,在甲方指定的电源点,由乙方自带手提分箱及低压照明变压器(36V)由专业电工进行操作,非电工严禁操作。

使用各种机械、电器设备必须做到防护设施齐全、安全灵敏可靠,切实避免漏电触电事故发生。

9、必须做到节约用水、用电,凡长流水、长明灯及不关好水龙头跑冒滴漏的,发现后将给予严重处罚。

10、每天的施工垃圾必须及时清理,袋装后送到封闭垃圾站内存放,严禁乱扔乱放,否则,一旦城管查出后,其全部责任自负。

11、施工中需进行电气焊作业时,要有专人看火,备齐救火器材,必须到项目安全部开具用火准许证,严格执行防火用火管理制度,杜绝火灾爆炸事故发生。

12、认真抓好卫生管理工作,坚持做到现场每天活完料净场地清。

13、开展文明施工,搞好环境保护。

严格按照甲乙双方签订的环保协议要求,处处保证文明施工,切实防止污水、噪声、扬尘污染大气。

否则,一旦被属地城管部门发现,造成的罚款由乙方全部承担,自行处理,与甲方无任何关系。

14、乙方按施工程序,将施工资料及时报甲方存档。

15、甲方配合乙方的合同备案工作。

六、乙方须向甲方缴纳1.0%的总包管理费用(不含乙方使用的水、电费)。

费用支付(以银行转账或现金形式)有以下几种方式:
(1)签订协议后30日内,乙方向甲方支付总包管理费用的30% ,余款待完工后按分包工程结算总价一次支付给甲方。

甲方向乙方开具收据。

(2)乙方也可以按照每月完成产值的1.0%向甲方支付总包管理费用,最后一次费用按分包工程结算总价的1.0%计算费用后扣除已支付的费用后一次付清,甲方向乙方开具收
据。

以上各条双方严格遵守,违者承担全部责任。

此协议一式伍份,甲方执肆份乙方执壹份,从签字之日起生效,至1%的总包管理费用乙方全部支付甲方完毕本协议失效。

甲方:乙方:
现场负责人签字:现场负责人签字:
2014年0月0日2014年0月0日。

相关文档
最新文档