总包分包管理三方协议书(甲方版)
总包与分包免责协议书8篇
总包与分包免责协议书8篇篇1甲方（总包方）：[总包公司名称]乙方（分包方）：[分包公司名称]鉴于甲方与乙方分别作为总承包商和分包商，双方同意就[项目名称]项目（以下简称“该项目”）进行合作，经友好协商，达成如下免责协议，以资共同遵守。
一、总包与分包关系1.1 甲方系该项目的总承包商，负责项目的整体规划、设计、施工及管理。
1.2 乙方系该项目的分包商，负责项目中的部分专业工程或劳务作业。
二、免责条款2.1 乙方对其所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担全部责任。
乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求及国家的法律法规。
2.2 甲方不对乙方所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担任何责任。
如因乙方的原因导致项目出现质量问题、安全事故、工期延误或成本增加等，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担全部责任。
2.3 乙方应自行解决其员工的管理、培训、福利及劳动保障等方面的问题，甲方不承担任何责任。
2.4 乙方应自行承担其承包工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费等，甲方不承担任何费用。
2.5 乙方应自行处理其承包工程中的所有纠纷和争议，甲方不参与任何纠纷和争议的处理。
三、违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担全部责任。
甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金。
3.2 若乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
3.3 若乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方解除本协议，并由乙方承担全部责任：（1）乙方未能按本协议的约定完成承包工程；（2）乙方所承包工程的质量不符合甲方的要求；（3）乙方在施工过程中存在严重安全隐患；（4）乙方存在其他严重违约行为。
四、争议解决4.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。
若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设单位总包单位分包单位协议书
建设单位总包单位分包单位协议书协议书甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：总包单位（以下简称乙方）丙方：分包单位（以下简称丙方）第一条合同背景为确保工程建设正常进行，甲方决定将工程分包给乙方，乙方再将部分工程分包给丙方。
甲乙丙三方根据各自的专业能力和优势，在工程建设过程中积极合作，互相协作，确保工程的顺利进行。
第二条合同范围本合同的工程范围详见附件《工程分包清单》，具体责任划分及工程要求详见图纸和技术规范文件。
第三条合同内容1.甲方的责任：甲方负责提供工程资金，并按照合同要求按时支付工程款项；负责提供工程施工环境和相关手续，并确保施工场地的安全；根据工程进度要求，配合乙方和丙方的施工进度，并保证按时提供物资和设备。
2.乙方的责任：乙方作为总包单位，负责整个工程的管理和实施；负责组织施工人员、采购材料和设备，按时完成工程，并确保工程质量符合相关要求；在施工过程中，乙方有权对丙方的工作进行监督和检查，提出合理的指导和建议。
3.丙方的责任：丙方作为分包单位，负责乙方委托的分包工程；严格按照合同要求进行施工，确保工程进度和质量；在施工过程中，丙方应与乙方保持密切的沟通和合作，及时报告工程进展和问题，并接受乙方的监督和指导。
第四条付款方式1.甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给乙方，并提供相应的付款凭证。
2.乙方应按照合同约定，将分包款项按时支付给丙方，并提供相应的付款凭证。
3.丙方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给其分包商，并提供相应的付款凭证。
第五条合同变更和终止1.对合同的任何修改或补充应经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式确认。
2.出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：a.经书面通知后，对方未在约定时间内履行合同义务的；b.违反合同约定，不可挽回地影响了工程进度和质量的；c.因不可抗力等原因无法继续履行合同的。
第六条争议解决甲乙丙三方如发生争议，应友好协商解决；协商不成时，可向法院提起诉讼。
甲分总包方配合三方合同协议7篇
甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（分总包方）：____________________公司（以下简称甲方）乙方（分包合作方一）：____________________公司（以下简称乙方）丙方（分包合作方二）：____________________公司（以下简称丙方）鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责，确保项目顺利进行，实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年，期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务（一）甲方职责：1. 作为分总包方，负责项目的整体规划及现场统一管理；2. 协调乙方与丙方之间的工作，确保双方配合密切；3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定；4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
（二）乙方职责：负责项目的部分施工任务，包括但不限于以下事项：1. 按照合同约定完成施工任务；2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求；3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作；4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
（三）丙方职责：负责项目的另一部分施工任务，具体职责如下：1. 完成指定施工任务，确保工程质量；2. 与乙方紧密配合，共同推进项目进展；3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题；4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用，支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后，完成结算支付剩余款项。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
总包三方协议书
协议编号：__________甲方（总包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（分包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________丙方（业主方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备完成工程所需的资质、技术和资金条件，乙方愿意将工程分包给甲方，丙方作为工程项目的业主方，同意甲方承担该工程的总包责任。
为明确各方权利义务，经友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程总投资：人民币__________元整（大写：____________________）5. 工程合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。
二、总包方责任1. 甲方应按照合同约定，全面负责工程的施工组织、质量、安全、进度、成本、文明施工等工作。
2. 甲方应按照国家有关法律法规和标准，对工程进行严格的质量控制，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
3. 甲方应按照合同约定，在规定的时间内完成工程，并确保工程按时交付。
4. 甲方应按照合同约定，对工程进行安全生产管理，确保施工现场安全，防止事故发生。
5. 甲方应配合丙方进行工程验收，并对验收合格后的工程承担保修责任。
三、分包方责任1. 乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。
施工总承包三方合作协议范本
施工总承包三方合作协议范本甲方：___________乙方：___________丙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经甲乙丙三方友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方和丙方共同完成施工总承包项目事宜，达成以下协议：一、项目概况1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目规模：___________1.4 项目内容：___________二、合作内容2.1 乙方作为施工总承包方，承担项目的施工任务，负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的管理。
2.2 丙方作为分包方，承担项目中的某一部分或某一专业的施工任务，按照乙方的要求进行施工。
2.3 甲方作为项目业主，负责项目的投资、协调、监督等工作，确保项目的顺利进行。
三、合作期限3.1 合作期限自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、出资及股份比例4.1 甲乙丙三方按照约定的股份比例共同投资本项目，具体股份比例为：甲方占____%，乙方占____%，丙方占____%。
4.2 投资总额为人民币____万元，其中甲方出资____万元，乙方出资____万元，丙方出资____万元。
五、权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）负责项目的立项、审批、土地、环保等相关手续的办理；（2）按照约定及时提供项目所需的资金；（3）负责项目的设计、采购、质量监督等工作；（4）协调解决项目施工过程中的重大问题；（5）按照约定支付乙丙双方的施工费用。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照设计文件和施工规范进行施工，保证施工质量和安全；（2）按照约定完成施工进度，确保项目按时交付；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等；（4）接受甲方的监督和管理；（5）按照约定向甲方支付项目利润。
5.3 丙方权利和义务：（1）按照乙方的要求进行施工，保证施工质量和安全；（2）按照约定完成施工进度，确保项目按时交付；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等；（4）接受乙方的监督和管理；（5）按照约定向乙方支付分包费用。
总包与分包单位安全管理协议书(8篇
总包与分包单位安全管理协议书(8篇篇1甲方（总包单位）：XXXXXX乙方（分包单位）：XXXXXX根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着“安全第一、预防为主”的原则，特签订本协议。
一、协议目的通过签订本协议，甲乙双方明确安全生产的责任、权利和义务，确保在分包工程施工过程中，严格遵守安全生产法律法规和操作规程，保障施工人员的人身安全和财产安全，共同营造一个安全、稳定、高效的施工环境。
二、协议适用范围本协议适用于甲方承接的XXXXXX工程中的XXXXXX分包工程。
分包工程的具体范围包括XXXXXX。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至分包工程施工完成并验收合格之日止。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）负责对乙方施工人员的安全教育和培训，提高乙方施工人员的安全意识和操作技能。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责监督乙方施工过程中的安全行为，发现安全隐患及时要求乙方进行整改。
（5）负责在乙方施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
2. 乙方责任与义务（1）严格遵守安全生产法律法规和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）服从甲方的安全管理和监督，接受甲方的安全检查和指导。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责在乙方施工人员施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
（5）负责建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
四、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：若甲乙双方违反本协议规定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任根据违约方违反协议的具体情况确定。
2. 纠纷解决方式：若甲乙双方在本协议执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
总承包与分包协议书范本
总承包与分包协议书甲方（总承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（分包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方作为总承包商已与[建设单位名称]签订了[工程名称]的总承包合同（以下简称“总包合同”），经甲方考察和评估，乙方具备承担本工程部分分包工程的能力和资质，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方分包[分包工程名称]事宜达成如下协议：一、分包工程概况1. 工程名称：[具体分包工程名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：[详细描述分包工程的工作内容、范围，包括但不限于施工图纸所示内容、技术规范要求等]4. 工程工期：- 计划开工日期：____年__月__日；- 计划竣工日期：____年__月__日；- 总工期：____天。
具体工期以甲方根据总包合同和工程实际情况下达的书面开工通知为准。
二、分包方式及价款1. 分包方式：[明确分包方式，如包工包料、包工不包料等]2. 分包价款：本分包工程总价为人民币______元（大写：________________元整）。
此价格为固定总价/暂定价（请注明），除因设计变更、甲方指令调整工程内容或本协议约定的价格调整因素外，不因任何原因调整。
3. 价格组成：分包价款包括但不限于完成本分包工程所需的人工、材料、机械、设备、管理费、利润、税金、风险费、措施费（包括安全文明施工措施费）、规费等一切费用。
三、质量标准1. 乙方应严格按照国家现行的工程建设标准、规范、施工图纸及技术要求进行施工，确保分包工程质量达到[具体质量标准，如国家优质工程标准、当地质量验收合格标准等]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称：泡泡海家园一期工程
工程地点：惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧
霞光西路南侧
建设单位：惠州南海旅游有限公司
总承包单位：福建名城建工有限公司
分包单位：深圳装饰集团股份有限公司
签订时间： 2015 年 6 月日
签订地点：惠州大亚湾
泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位：惠州南海旅游有限公司
总承包单位：福建建工有限公司
分包单位：深圳装修集团股份有限公司
根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。
结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。
一、分包工程概况
1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。
分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。
2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。
最终以审定的分包工程结算为准。
3、分包单位应支付给总承包单位施工现场
二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。
分包企业安全责任人为：。
三、建设单位责任
1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号：2015. ）相应条款支付工程费用。
2、根据本协议具体约定，因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的，总承包单位有权向分包单位予以罚款，建设单位予以支持。
即施工过程中，分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。
3、分包工程款的支付及结算方式等按建设单位与分包企业合同执行，与总承包单位无关，总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。
五、总承包单位责任
总承包人应负责监管各指定分包/直接分包工程，监察各指定分包/直接分包工程之测试、调试、试运行，并应为指定分包人/直接分包人提供照管和服务包括但不限于下列内容：
1、派出现场管理人员，对分包单位的安全生产及文明施工工作进行指导、管理和监督，并对其负责。
2、定期或不定期对分包单位的安全生产、文明施工进行检查，发现问题及时告诫约谈，告知分包单位负责人，督促项目现场采取措施整改，消除安全隐患，总承包单位有权对分包单位的违章作业进行处罚。
3、当分包单位发生事故时应指派专人协助、指导事故处理，并按规定及时报告相关部门。
4、指导分包单位整理竣工资料，并按规定将资料汇总订装成册。
5、不提供给分包单位的工人住宿。
所有分包单位的进场材料，必须按总承包单位指定的临时堆放点堆放。
6、所有分包单位必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。
7、供共享的垂直吊升设备及材料运输电梯（局限于总承包人已在现场安装之有关设备）。
8、供共享的脚手架（局限于总承包人已安装在现场的脚手架）。
9、提供、维持及最后拆除临时施工、水电及排污（包括指定的分包工程及其其他承包工程）。
10、提供水电供其他分包施工及测试之用（到每层指定地点）。
11、监管各指定分包以及其他承包工程。
12、由指定的各中央废物收集处移走垃圾。
13、各指定的分包及其他承包工程之测试、调试、试运行之监察（不适用）。
14、提供指定的分包及其他承包工程放线的参考点。
15、提供施工照明，（因指定的分包工程之工作所需的强力特别照明由指定的分包商自行负责）。
16、提供公共洗手间及其他卫生设备。
17、提供位置及空间予指定的分包及其他承包商兴建办公室及仓库。
18、按规范提供发包人及各顾问办公室及用膳地方（不适用）。
19、提供临时排水系统及移走。
20、工地所须的消防及安全设备。
21、监察及推行各消防安全措施及条例。
22、提供工地保安。
23、在混凝土结构上预留孔洞及开洞。
24、除合同另有特别规定及说明，设备底座。
25、在要求发包人检视指定的分包及其它承包工程前作预先检查。
26、提供、维修及清拆工地周边之围板及行人道。
27、在管线与沟槽穴隙间填充水泥砂浆及修饰连铁网。
（以合同规定为准）
28、防止鼠蚊虫滋生。
29、提供所有的进出工地之车辆的轮胎清洗设施以及清洗服务。
30、安装有指定分包商和其他分包商提供的套筒、固定件、螺栓等预埋件以及防火物料收口。
（除钢结构以及玻璃幕墙外）。
（以合同规定为准）
31、提供以及维持临时道路以及停车场。
（红线内）
32、工地安全设施如扶手、安全网等（局限于总承包人已在现场安装之设备）。
33、供应及安装防雷接地系统。
34、建造室内所需基础、电缆沟以及盖板、爬梯、脚踏等。
35、建造高压配电房以及房内的门窗、百叶、检查口、给排水系统、通风系统以及照明设备等。
六、分包单位责任
1、工程质量管理
1.1、建立和健全质量管理责任制和各项规章制度，指定工程质量责任人和按有关规定配备质量管理人员。
服从建设单位、总承包单位管理，承担分包工程的质量责任。
1.2、严格执行国家工程建设强制性标准和建筑工程施工质量验收统一标准和分包合同约定的质量标准，遵守质量技术操作规程。
坚持各级质量检查制度，发现问题及时采取措施整改，严格把好质量关。
1.3、按《建筑工程文件归档整理规范》（CB/T-50328-2001）和《关于统一使用<广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表>的通知》（粤建管字[2003]120号）的要求，做好工程资料整理和归档工作。
2、安全生产管理
2.1、执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），建立和健全安全生产、消防安全、治安防范责任制和各项规章制度、操作规程。
指定安全生产、消防安全责任人和按有关规定配备安全管理人员，服从建设单位、总承包单位管理，承担分包工程的安全责任。
遵守总承包单位的安全、文明施工规章制度和管理条例。
2.2、认真贯彻《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》规定，落实施工生产工程中的各项维护安全、防范危险、预防火灾等措施，按规定配备消防器材和建立消防立管、消防栓等，严格动火作业申请程序，并落实动火作业地点、监督人、灭火器材后才能动火，同时做好作业后的针对火险隐患检查。
严格安全用电。
坚持各级安全检查制度，认真落实安全隐患整改措施，杜绝事故苗头的发生，严格把好安全关。
2.3、发生安全事故，立即组织应急救援，按“四不放过”原则处理事故，同时做好现场保护，并按规定及时报告相关部门。
2.4、按照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》的要求，做好安全管理记录资料的收集整理工作。
3、文明施工管理
3.1、严格执行做好环境保护，严格控制施工噪声、扬尘，严禁水污染。
搞好施工现场的场容场貌，保持通道畅顺。
3.2、按经建设单位批准的临时设施方案，设立办公区和生活区，执行相关规定做好管理工作。
为现场作业人员提供安全、环保、健康、和谐的工作环境。
3.3、所有分包单位必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。
4、分包单位因“工程制作、安装”施工过程中引起的安全、文明施工管理、工期延误、验收、成品保护等产生的经济纠纷所有责任均由分包单位承担，即总承包单位不承担任何责任。
若因分包单位原因所造成的对总承包单位的扣分、处罚、停工等，总承包单位将有权向分包单位予以罚款和追究经济责任，建设单位予以支持
七、分包单位进场协议细节：
(说明：所有分包单位纳入总包单位管理，就必须以总包单位管理为主体)
1、进场须知：。