总包分包三方协议
甲分总包方配合三方合同协议2篇
甲分总包方配合三方合同协议2篇篇1合同编号：【编号】甲方（总承包方）：【公司名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】联系方式：【电话/邮箱】分包方：【公司名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】联系方式：【电话/邮箱】第三方（合作方）：【公司名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】以及其他相关人员联系方式：【电话/邮箱等】等必要信息。
为保障各方合法权益，明确各方职责与义务，在各方充分理解并达成一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，特订立本三方合同协议。
一、协议目的明确甲方总承包方、分包方及第三方之间的合作关系，约定各方在项目实施过程中的职责、权利及义务，确保项目顺利进行并维护各方合法权益。
二、项目概况（在此描述项目的名称、地点、规模、工作内容等基本情况。
）三、甲方的职责与义务（在此详细列出甲方在本次合作中的各项职责与义务。
）包括但不限于以下几个方面：项目管理、进度控制、质量控制、安全管理等。
甲方应确保项目的顺利进行，并对分包方及第三方的工作进行协调和管理。
四、分包方的职责与义务一、合同目的及背景概述：简要说明合同的目的和项目背景为后续内容提供背景信息。
突出重点条款：突出强调重要的条款如各方的职责与义务违约责任解决争议的方式等以便于查阅和理解。
清晰明确的格式：使用清晰的标题和分段使内容结构清晰易于理解。
避免法律术语的过度使用：尽量使用通俗易懂的语言避免过多的法律术语以减少理解难度。
下面提供一个简化并优化后的合同模板：甲总包与分包及第三方合作合同协议甲方（总包方）：【名称】【其他基本信息】乙方（分包方）：【名称】【其他基本信息】丙方（第三方）：【名称】【其他基本信息】为共同完成【项目名称】经各方友好协商订立以下合同条款：篇2协议编号：XXXXXX甲方：___________（以下简称甲方）乙方：___________（以下简称乙方）丙方：___________（以下简称丙方）鉴于甲方与乙方已签订相关分包合同，为确保项目顺利进行，现甲方、乙方与丙方经过友好协商，就甲分包方配合事宜达成如下协议：一、协议目的为确保项目的顺利进行，明确甲、乙、丙三方的权益及义务，规范各方在项目中的行为，特订立本协议。
三方分包合同
三方分包合同三方分包合同（精选13篇）三方分包合同篇1建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。
三、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的`成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
总包分包三方协议书范本
工程三方协议建设单位：（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）分包单位：（以下简称丙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。
一、工程概况：1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:开工日期：具体以现场批准的开工日期为准工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准三、工程质量：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境：丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。
五、合同价款：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准六、工程结算：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准八、各方权利及义务：1、甲方权利和义务1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
发包、总包、分包三方协议模版
三方合作协议本协议由以下三方在平等、自愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就___项目（以下简称“项目”）的发包、总承包及分包事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第一条协议主体1.1发包方（甲方）：___法定代表人/负责人：___地址：___1.2总承包方（乙方）：___法定代表人/负责人：___资质证书号：___地址：___1.3分包方（丙方）：___法定代表人/负责人：___资质证书号：___地址：___第二条项目概况2.1项目名称：___2.2项目地点：___2.3工程内容：___（详细描述工程范围、规模、技术要求等）2.4工期要求：自___年___月___日起至___年___月___日止，共计___天（具体工期可根据实际情况调整，并需明确关键节点时间）。
第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：本合同项下工程总价为人民币___元（大写：___），包括但不限于人工费、材料费、机械费、税费、管理费等所有费用。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后___个工作日内，甲方支付合同总价的___%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，按月/阶段支付，乙方提交已完成工程量报告，经甲方及监理审核确认后___个工作日内支付至已完成工程量的___%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后___个工作日内，支付至合同总价的___%；剩余___%作为质保金，质保期满且无质量问题后___个工作日内一次性付清。
（4）分包款支付：乙方收到甲方支付的相应款项后，应在___个工作日内按本协议约定支付给丙方。
第四条工程质量与验收4.1工程质量标准：符合国家现行的建筑工程质量验收规范及本合同约定的标准。
4.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前___小时通知甲方及监理进行验收，未经验收合格不得擅自隐蔽。
4.3中间验收：按施工进度计划进行，包括但不限于基础验收、主体结构验收、装修验收等。
工程三方分包协议书范本
工程三方分包协议书范本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“总包商”）地址：联系方式：丙方：（以下简称“分包商”）地址：联系方式：鉴于业主拥有位于上述地址的工程项目（以下简称“项目”），并计划将该项目的施工任务委托给总包商，总包商同意将项目的一部分工程分包给分包商，为确保各方在分包过程中的权益，经协商，各方达成如下协议：一、工程概述1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 工程分包内容：二、分包商的责任和义务2.1 分包商应按照业主和总包商的要求，完成分包工程的施工任务。
2.2 分包商应确保分包工程的质量和安全，遵守相关法律法规和行业标准。
2.3 分包商应按照约定的工期完成工程，不得延误。
2.4 分包商应承担分包工程的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。
2.5 分包商应服从总包商的管理和协调，遵守总包商现场管理制度。
三、总包商的责任和义务3.1 总包商应按照业主的要求，完成整个项目的施工任务，并保证分包工程的质量和安全。
3.2 总包商应负责分包商的施工管理和协调，确保分包工程按期完成。
3.3 总包商应负责与业主的沟通和协调，处理分包工程有关事宜。
3.4 总包商应承担分包商因分包工程导致的损失和责任。
四、业主的责任和义务4.1 业主应按照约定时间和方式支付分包工程的价款。
4.2 业主应提供分包工程所需的施工场地、设施和条件。
4.3 业主应负责对分包工程的质量和安全进行监督和检查。
4.4 业主应协助总包商和分包商解决分包工程中出现的问题。
五、合同价款及支付方式5.1 分包工程的合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。
5.2 业主应在分包工程完成后支付合同价款。
5.3 支付方式为银行转账，账户信息如下：六、违约责任6.1 各方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 因不可抗力原因导致无法履行协议的，各方可协商解决。
七、争议解决7.1 各方应友好协商解决因履行本协议而产生的任何争议。
甲分总包方配合三方合同协议7篇
甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（分总包方）：____________________公司（以下简称甲方）乙方（分包合作方一）：____________________公司（以下简称乙方）丙方（分包合作方二）：____________________公司（以下简称丙方）鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责，确保项目顺利进行，实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年，期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务（一）甲方职责：1. 作为分总包方，负责项目的整体规划及现场统一管理；2. 协调乙方与丙方之间的工作，确保双方配合密切；3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定；4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
（二）乙方职责：负责项目的部分施工任务，包括但不限于以下事项：1. 按照合同约定完成施工任务；2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求；3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作；4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
（三）丙方职责：负责项目的另一部分施工任务，具体职责如下：1. 完成指定施工任务，确保工程质量；2. 与乙方紧密配合，共同推进项目进展；3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题；4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用，支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后，完成结算支付剩余款项。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
总包三方协议合同模版
总包三方协议合同模版甲方（总承包方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（分包方一）：_____________________地址：_________________________________________丙方（分包方二）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方作为总承包方，乙方和丙方作为分包方，三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将部分工程分包给乙方和丙方的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 工程内容：________________________________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条分包范围及工作内容1. 乙方分包范围及工作内容：________________________________________2. 丙方分包范围及工作内容：________________________________________第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方和丙方应确保分包工程的质量达到甲方要求，并接受甲方的质量监督。
第四条工程价款及支付方式1. 乙方工程价款：________________________________________2. 丙方工程价款：________________________________________3. 支付方式：________________________________________第五条工程进度1. 乙方和丙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排施工进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程三方协议
建设单位：（以下简称甲方）
总包单位：（以下简称乙方）
分包单位：（以下简称丙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。
一、工程概况：
1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:
开工日期：具体以现场批准的开工日期为准
工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
三、工程质量：
1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境：
丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。
五、合同价款：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
六、工程结算：
1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
八、各方权利及义务：
1、甲方权利和义务
1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由
甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务
2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）
2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
2.6、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。
3、丙方的权利和义务
3.1、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。
3.2、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
3.3、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。
严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。
所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中，不再另行记取。
3.4、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料，设备设施的防火、防盗工作，发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。
3.5、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，均由丙方自行配备，并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。
3.6、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。
3.7、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故，由丙方负责，丙方应及时报告各方。
经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后，由丙方组织施工，并承担一切费用。
3.8、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。
3.9、按合同规定的期限内完成工地清理，做到工完、料近、场地清。
3.10、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
竣工资料一式两份，其中原件一份，复印件一份。
按本工程所在地区域所管辖的质监站有关规定编制，并需符合合肥市档案管理部门的要求。
3.11、丙方应按规定缴纳相关保险费用，完善相关手续，足额支付农民工工资。
3.12、现场水电费按总工程款的 7 ‰计取。
3.13、现场水电费付款方式：丙方暂按合同价的 7 ‰支付水电费，即：
九、违约、索赔和争议：
本合同中各方在履行本合同及因有关之事宜而发生争议的，可以和解或要求有关主管单位调解，如以上方式仍不能解决，可提交合肥市仲裁委员会仲裁。
十、其他条款：
本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持壹份，丙方持壹份，自三方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）丙方：（盖章）代表人：代表人：代表人：
日期：日期：日期：。