专业分包工程合同备案三方协议(签约版)
工程分包合同三方协议正规范本(通用版)
工程分包合同三方协议一、协议背景工程分包合同三方协议（简称“本协议”）由甲方（委托方）、乙方（总承包方）和丙方（分包方）三方共同订立，旨在明确工程分包的权责与各方的合作关系，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 委托方的权利与义务•委托方应及时向乙方提供与工程分包相关的技术文件和资料，并配合乙方的工作。
•委托方有权对乙方和丙方的工作进行监督和管理，并提出合理的要求和建议。
•委托方应按照合同约定向乙方和丙方支付相应的款项，并保证按时支付。
2. 总承包方的权利与义务•乙方应按照合同约定，对工程分包进行整体管理和协调。
•乙方有权对丙方的工作进行监督和管理，并向委托方承担相应的责任。
•乙方应按照合同约定，向委托方提供工程分包的相关进展和质量报告，并及时解决工程问题。
3. 分包方的权利与义务•丙方应按照合同约定，完成分包工程的施工任务，并确保施工质量。
•丙方有权要求乙方提供与分包工程有关的技术文件和资料，并获得必要的协助。
•丙方应履行好合同约定的工作，并按照乙方的要求提供相应的工程进展和质量报告。
4. 合同价款支付和结算方式•合同价款的支付将按照合同约定的进度和方式进行。
•委托方将根据工程进度、质量和效果等，进行验收，并结算相应款项。
•乙方和丙方应配合委托方完成验收和结算。
三、协议的履行与解除1. 协议的履行•三方应按照本协议的约定，共同与配合地完成工程分包工作，并履行各自的义务。
•对于工程分包过程中出现的问题和纠纷，三方应本着合作的精神，通过友好协商解决。
2. 协议的解除•如一方出现违约行为，导致工程无法继续进行或者严重影响工程质量与进度时，其他方有权提出解除协议的请求。
•解除协议应通过书面形式进行，并注明解除的原因和具体解除的相关条款。
四、协议的变更和补充•本协议的变更和补充事项需要经过三方协商一致，并以书面形式进行。
•变更和补充事项应明确具体内容和执行方式，并在相关工程文件中进行记录。
五、争议的解决方式•本协议的解释和争议的解决应适用的法律和法规。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“总承包方”）：丙方（以下简称“分包方”）：鉴于：1. 发包方拟进行某工程项目（以下简称“项目”）的建设，根据项目需求，决定采用专业分包方式进行施工。
2. 总承包方具备完成该项目施工的能力，愿意承担项目施工任务。
3. 分包方具备完成项目施工所需的资质和条件，愿意接受总承包方的分包。
为明确各方权利义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：一、项目名称：_________（以下简称“项目”）二、项目地点：_________三、分包范围：_________四、合同价款：_________五、工期：_________六、质量要求：本工程质量必须达到国家相关标准和规范的要求。
七、双方责任：1. 发包方责任：（1）负责项目的整体策划、组织、协调和监督。
（2）按照合同约定，及时向总承包方和分包方提供项目所需的图纸、资料、场地等。
（3）负责办理项目相关手续，确保项目合法合规。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
2. 总承包方责任：（1）按照合同约定，组织施工队伍完成项目施工任务。
（2）对分包方进行技术指导、监督和管理。
（3）按照合同约定，及时向分包方提供施工图纸、技术资料等。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
3. 分包方责任：（1）按照合同约定，完成项目分包范围内的施工任务。
（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全和质量。
（3）按照合同约定，及时向总承包方提供施工进度、质量等情况。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时向总承包方汇报。
八、违约责任：1. 发包方未按照合同约定提供项目所需图纸、资料、场地等，导致项目进度延误，应向总承包方支付违约金。
2. 总承包方未按照合同约定组织施工，导致项目进度延误，应向发包方支付违约金。
3. 分包方未按照合同约定完成施工任务，导致项目进度延误或质量不合格，应向总承包方支付违约金。
九、争议解决：本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
专业分包工程三方合同范本
专业分包工程三方合同范本乙方（总承包商）：__________丙方（分包商）：__________鉴于：1. 甲方拟建设位于__________的工程项目（以下简称“项目”）；2. 乙方作为具有相应资质的总承包商，负责该项目的总体施工；3. 丙方作为具有特定专业能力的企业，愿意承担项目中的专业分包工程；4. 甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经友好协商，就丙方参与项目的专业分包工程事宜达成如下协议。
一、工程内容与范围1. 丙方同意按照甲方提供的图纸和技术要求，完成__________（具体工程名称）的施工任务。
2. 该分包工程包括但不限于__________（详细列出分包工程的范围和内容）。
二、质量标准1. 丙方必须保证工程质量符合国家相关标准和规范，以及甲方的特殊要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，合格后方可投入使用。
三、工期与进度1. 丙方承诺自合同签订之日起__________（具体时间）内开始施工。
2. 整个分包工程应在__________（具体时间）内完成。
3. 丙方应定期向甲方和乙方报告工程进度。
四、价格与支付1. 双方约定分包工程总价为__________元（大写：__________）。
2. 甲方应按以下方式向丙方支付工程款：__________（详细说明付款方式和时间节点）。
五、变更与调整1. 如遇设计变更或现场条件变化，需对原合同内容进行调整时，三方应及时协商确定变更事项及费用。
2. 任何一方提出变更请求，必须得到其他两方的书面同意。
六、违约责任1. 若丙方未按合同约定完成工程任务或质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 合同执行过程中发生争议，三方应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
2024年专业分包三方协议
2024年专业分包三方协议协议编号：【编号】甲方（总包方）：【甲方名称】乙方（分包方）：【乙方名称】丙方（监理方）：【丙方名称】鉴于甲方与乙方就项目【项目名称】达成合作协议，丙方作为监理方参与本次三方协议签署，特就甲方与乙方之间的具体工作内容、合作方式等事项达成如下协议：一、项目背景及基本情况甲方为【甲方基本情况介绍】，乙方为【乙方基本情况介绍】，丙方为【丙方基本情况介绍】。
本项目为【项目名称】，具体地址为【项目地址】，具体内容为【项目内容】。
二、工作内容及责任划分1. 甲方承担【甲方工作内容】，乙方承担【乙方工作内容】。
2. 甲方负责【甲方责任划分】，乙方负责【乙方责任划分】。
3. 丙方将对甲方、乙方的工作进行监理，并及时提出意见建议。
三、施工期限与款项支付1. 本项目的施工期限为【施工期限】，甲方应在【款项支付期限】内支付相应款项给乙方。
2. 如有延迟完成工程或其他问题导致工期延长，应由责任方承担相应责任。
四、技术标准及质量要求1. 双方应遵守相关法律法规，执行相关技术标准，确保工程质量符合要求。
2. 如发现违规违约情况，应及时通知对方并采取有效措施进行整改，确保工程质量。
五、保密条款双方应对本协议内容及履行过程中所涉及的商业机密和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，无法协商解决的，应提交至本地法院进行解决。
七、其他事项1. 本协议自双方共同签署起生效，至工程完工验收结束止。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方各持一份，丙方保留一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：丙方（盖章）：签署日期：。
工程分包合同三方协议(精选)(两篇)2024
工程分包合同三方协议(精选)（二）一、前言二、背景甲方在某项目中作为总包方，需要将部分工程内容分包给丙方。
为了确保工程顺利进行，达到双方的合作目标，各方决定签署该三方协议。
三、协议内容1.工程描述协议所涉及的工程为项目名称为的工程，包括但不限于设计、施工、采购、安装、调试等各项工作。
2.丙方的权利与义务（1）按照合同约定，准确、及时地完成分包工程，并交付甲方。
（2）提供分包工程所需要的技术资料和资金支持。
（3）配合甲方的监督工作，接受甲方的合理检查和审计。
（4）确保工程的安全施工，遵守国家相关法律法规和规范要求。
（5）负责工程施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同要求。
3.甲方的权利与义务（1）按照合同约定，提供给丙方合理的设计方案，并支付相应的工程费用。
（2）对丙方提供的技术资料进行审查，并及时给予反馈意见。
（3）尽快处理与工程进展相关的问题，确保工程按时完工。
（4）对丙方提供的工程成果进行验收，并及时支付工程款项。
4.乙方的权利与义务（1）协调甲方和丙方的关系，保证工作的顺利进行。
（2）监督和检查丙方的工作进度和工程质量。
（3）确保甲方及时支付丙方的工程款项。
（4）处理工程发生的纠纷和争议，促进各方的合作和沟通。
5.合同变更与解除（1）如果双方在工程实施过程中发现需要对合同进行变更的情况，应及时进行书面协商，并签署变更协议。
（2）如无法通过协商解决争议，任何一方可通过法律途径解决争议。
6.保密条款各方应对双方在合作过程中得知的商业秘密和技术信息进行保密，并不得向第三方透露。
7.违约责任任何一方未履行或违反本协议约定的，应向对方支付相应的违约金。
8.争议解决合同履行过程中发生的争议应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他事项本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，具有同等法律效力。
五、生效与终止本协议自双方签字之日起生效，有效期至工程完工验收并支付全部款项之日止。
2024年工程承包三方协议(三篇)
2024年工程承包三方协议____年工程承包三方协议本协议是由甲方（工程业主）、乙方（专业施工承包商）和丙方（监理单位）三方共同签订的工程承包协议，旨在明确双方的权益和责任，确保工程的顺利进行和质量的保证。
一、项目概况1.1 项目名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX地区1.3 工程规模：XXX1.4 工程内容：XXX二、甲方的责任2.1 提供工程相关的资料和技术要求，并及时协调解决工程中遇到的问题。
2.2 按照协议约定的进度和支付方式及时付款。
2.3 提供安全、清洁的工程现场，并确保施工的顺利进行。
三、乙方的责任3.1 按照甲方的要求，进行工程的施工，并保证施工质量。
3.2 按照协议约定的进度完成工程，并保证工程的效益。
3.3 配备符合要求的施工人员和设备，并保证施工现场的安全。
四、丙方的责任4.1 对工程施工过程进行监理，保证施工按照相关法律法规和技术标准进行。
4.2 对施工质量进行检查和验收，确保工程质量符合规定要求。
4.3 及时向甲方、乙方提供工程进展情况的报告，并协调解决工程中的问题。
五、工期和支付方式5.1 工期：工程启动后，乙方应按照协议规定的工期完成工程。
5.2 支付方式：甲方按照工程进展情况和验收结果及时支付相应的款项。
六、违约责任6.1 若甲方或乙方发生违约行为，对方有权要求其承担相应的违约责任，并可解除合同。
6.2 若甲方或乙方因不可抗力因素无法履行合同责任，应及时通知对方并协商解决办法。
七、保密条款7.1 三方在履行本协议过程中获得的技术资料和商业机密应予以保密，不得向外泄露。
7.2 对于违反保密条款的一方，另外两方有权采取相应的补救措施并要求其承担法律责任。
八、争议解决8.1 凡因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交至合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
8.2 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
九、其他事项9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并付清最后一期款项后终止。
2024年工程承包三方协议范本(2篇)
2024年工程承包三方协议范本本协议由甲方（以下简称“业主”）、乙方（以下简称“总承包商”）和丙方（以下简称“分包商”）三方订立，旨在规定2024年工程承包项目的合作关系和义务。
一、项目概述1.1 项目名称：【填写项目名称】1.2 项目地点：【填写项目地点】1.3 项目规模：【填写项目规模】1.4 项目内容：【填写项目内容】1.5 合作期限：【填写合作期限】1.6 项目费用：【填写项目费用】二、合作义务2.1 业主的义务2.1.1 提供项目资料和需求，确保项目进展顺利。
2.1.2 按时支付项目款项。
2.1.3 协助总承包商和分包商顺利开展工作。
2.1.4 确保项目按照法律法规和相关标准要求进行。
2.2 总承包商的义务2.2.1 按照合同约定完成项目工作。
2.2.2 编制详细施工计划，并向业主和分包商提供相应的施工进度报告。
2.2.3 提供合格的材料和设备，并按要求负责施工。
2.2.4 负责项目的质量监控和安全管理。
2.2.5 按时支付分包商的款项。
2.2.6 在项目竣工后协助业主办理验收手续。
2.3 分包商的义务2.3.1 按照总承包商的指示和要求完成分包工程。
2.3.2 确保分包工程的质量和进度。
2.3.3 提供合格的人员和设备进行施工。
2.3.4 遵守工程安全和环保规定。
2.3.5 按时向总承包商提供相应的工作进展报告。
三、费用与结算3.1 业主将根据合同约定按阶段支付项目款项给总承包商。
3.2 总承包商将根据分包商完成的工程进度及质量要求，按合同约定支付相应的分包工程款项。
四、保密条款4.1 合同双方承诺将保密的信息包括但不限于商业秘密、技术资料、个人隐私等敏感信息。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息披露给第三方，除非法律法规另有规定。
五、纠纷解决5.1 出现争议时，双方应通过友好协商的方式解决。
5.2 若协商不能解决，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
六、其他条款6.1 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
三方签订专业工程分包合同
三方签订专业工程分包合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：丙方（以下简称“总包商”）：鉴于业主委托总包商承建该项工程，总包商同意将该工程中的专业工程分包给乙方，为确保各方合法权益，经协商一致，特订立本分包合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：XXX专业工程二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括：（1）工程设计图纸、设计变更范围内所有专业工程的施工；（2）专业工程所需材料、设备采购及安装；（3）专业工程施工过程中的质量、安全、文明施工等方面的管理；（4）专业工程验收合格后，保修期内的一切维修工作。
2.2 乙方应按照业主和总包商的要求，按时完成分包工程的施工，并保证工程质量达到约定的标准。
三、合同价格及支付3.1 本合同总价款为人民币XXX元（大写：XXX元整），最终结算总价以竣工图计算的工程量及合同约定的计价原则为准。
3.2 业主应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
3.3 剩余的70%合同价款，乙方在完成分包工程，并经验收合格后，业主应在验收合格后的七个工作日内支付。
四、工期4.1 乙方应按照业主和总包商确定的进度计划要求完成分包工程的施工。
4.2 施工过程中，乙方必须严格按业主和总包商制订的进度计划，确保各节点计划的完成。
五、质量标准5.1 乙方应按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及业主和总包商的要求，保证分包工程的质量。
5.2 分包工程质量应达到约定的标准，如国家、行业和地方有相关标准规定的，还应满足相应标准的规定。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家、行业和地方有关安全文明施工的法律法规和标准要求，做好分包工程施工过程中的安全文明施工工作。
6.2 乙方应承担分包工程施工过程中因施工原因造成的人身伤害、财产损失等一切责任。
七、合同的解除、终止和违约责任7.1 除非合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专业分包工程合同备案三方协议
甲方：（建设单位）
乙方：（总包单位）
丙方：（分包单位）
就“”项目，甲方与乙方签订《》（合同编号：），以下简称为主体施工合同），甲方与丙方签订《》（合同编号：）（以下简称为专业分包合同）。
现就合同备案、工程款支付等事宜，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议。
第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。
第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后，丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票；乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证；甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款，乙方、丙方均不应提出异议。
支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中，不再另行计取，乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用；丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。
方式一：甲方向乙方支付工程款支票，乙方收到支票后3个工作日内，向丙方进行背书转让；
方式二：甲方通过公对公转账方式进行支付的，乙方应在工程款到账后3个工作日内，向丙方本公司指定账户进行同等金额支付；
方式三：甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的，乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内，向丙方进行背书转让；
方式四：甲、乙双方签订《代付工程款委托书》，由乙方委托甲方，将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。
第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的，从甲方要求的时间起计算，每逾期一天，造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元，造成甲方损失的，造成逾期的责任方还应赔偿损失。
第四条乙方需按本协议约定向甲方提供工程款发票，并及时向丙方转付工程款，乙方不得以任何理由扣留或扣减该工程款；如乙方逾期进行背书转让或转付工程款的，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金10000元，造成甲方、丙方损失的，乙方还应赔偿损失。
乙方未收到甲方支付的分包工程专项工程款时，乙方不承担分包工程的工程款支付和欠款支付义务以及甲方逾期支付工程款造成的一切违约责任。
甲方应对其开具的支票、商业承兑汇票等票据的真实性、可兑付性承担最终责任，因票据本身的原因，造成丙方不能兑付工程款，与乙方无涉。
第五条乙方在收到甲方的工程款后未依本合同约定向丙方进行背书转让或工程款等额转付的，甲方有权从主体施工合同工程款中按实进行转扣。
第六条乙方、丙方需以甲方提供的合同文本签订备案合同，备案合同仅用于备案使用，不作为履约及工程结算依据，对乙、丙双方不具有任何合同或法律上的约束力。
甲、丙按双方签订的专业分包合同执行。
除本协议约定内容外，三方仍按主体施工合同、专业分包合同及其补充合同实际执行。
第七条三方应当对本协议的内容、因履行本协议获得的其他方的商业信息保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何其他方披露。
资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密义务。
本保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
第八条各方签定的相关合同与本协议有冲突的，以本协议为准。
第九条本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，各具同等法律效力，自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：甲方代表：乙方代表：丙方代表：签约日期：签约日期：签约日期：。