建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测).doc
建设工程勘察合同(GF20200204)(岩土工程设计、治理、监测)-(优质文档)
合同编号:__________建设工程勘察合同(GF20200204)（岩土工程设计、治理、监测）甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局___ 监制二000年三月_________________________________________________________________________ 发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程地点：__________________________________________________1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程规模、特征：____________________________________________1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1．7 承接方式：__________________________________________________1．8 预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间__________________________________第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间__________________________________第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。
建设工程勘察合同(GF
建设工程勘察合同(GF建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）10．5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10．6 完工工程经验收符合要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条其他约定事项：_________________________________第十三条争议解决办法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：（一）提交__________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。
发包人名称：________________ 承包人名称：________________ （盖章）（盖章）法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________住所：______________________ 住所：______________________邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________电话：______________________ 电话：______________________传真：______________________ 传真：______________________开户银行：__________________ 开户银行：__________________银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________建设行政主管部门备案：______ 鉴证意见：__________________ （盖章）（盖章）备案号：____________________ 经办人：____________________备案日期：______年___月___日鉴证日期：______年___月___日。
建设工程勘察合同（GF--2016--0204）（岩土工程设计、治理、监测）_合同范本
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）工程名称：______________________工程地点：______________________编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月________________________________________________________________ _________发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：__________________________________________________1.2工程地点：__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期：__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1.5工程规模、特征：____________________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1.7承接方式：__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。
建设工程勘察合同(GF)
建设工程勘察合同(GF)
建设工程勘察合同（GF）是指在建设工程项目实施过程中，由勘察单位与建设单位签订的一种合同，用于规定勘察单
位对建设工程项目进行勘察、测试、测量、采样等工作的
内容、程度、方法、程序、质量要求以及成果交付等事项。
建设工程勘察合同（GF）一般包括以下主要内容：
1. 合同的基本信息：包括合同的标题、编号、签订日期等
基本信息。
2. 合同的双方：包括勘察单位和建设单位的名称、地址、
联系方式等信息。
3. 合同的工程概述：包括建设工程项目的概况、范围、规
模等信息。
4. 勘察范围与内容：详细说明勘察单位需要完成的勘察工
作的具体内容、范围、要求等。
5. 勘察时间与工期：约定勘察工作的开始和结束时间，以及勘察工作需要的工期。
6. 勘察费用与支付方式：约定建设单位向勘察单位支付的勘察费用和支付方式。
7. 勘察成果提交要求：约定勘察单位需要提交的勘察成果的要求、格式、数量、提交时间等。
8. 合同的变更和解除：约定双方可以根据实际情况对合同进行变更或解除的条件和程序。
9. 合同的违约责任：约定双方违反合同规定所需要承担的各种责任和赔偿方式。
10. 其他条款：包括争议解决方式、保密条款、法律适用等相关条款。
需要注意的是，建设工程勘察合同（GF）应根据具体项目情况进行调整和补充，确保合同内容与实际情况相符，避免发生纠纷和争议。
同时，合同的签订双方应严格履行合同约定，确保勘察工作的顺利进行。
2016年建设工程勘察合同
建设工程勘察合同（样本）甲方（委托方）：____________________乙方（勘察方）：____________________鉴于甲方需要进行工程勘察，乙方具备相应的勘察资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________二、勘察范围及内容1. 勘察范围：____________________2. 勘察内容：____________________三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用总额：人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后__________日内支付乙方勘察费用的__________%作为预付款；勘察工作完成后，甲方应在收到乙方提交的勘察报告后__________日内支付剩余费用。
四、勘察工作期限乙方应在合同签订后__________日内开始勘察工作，并在__________日内完成勘察工作并提交勘察报告。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a. 提供必要的勘察现场条件和资料；b. 按合同约定支付勘察费用；c. 对勘察报告进行审核，并提出意见。
2. 乙方权利与义务：a. 按照国家有关标准和规范进行勘察；b. 保证勘察报告的准确性和可靠性；c. 对勘察过程中发现的问题及时通知甲方。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 乙方未按期完成勘察工作或提交的勘察报告不符合约定的，应按合同约定支付违约金。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204)
建设工程勘察合同（示范文本GF- 2000 —0204）〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0 0 0年三月发包人： _______________________________________________________________承包人： _______________________________________________________________发包人委托承包人承担：____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程立项批准文件号、日期：1.4岩土工程任务委托文号、日期：1.5工程规模、特征：1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_________________________________________1. 7 承接方式：1. 8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I I I I I II序号丨资料文件名称丨份数I 内容要求丨提交时间II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I I I I I II序号I报告、成果、文件名称I数量I 内容要求I交付时间II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I I第四条工期本岩土工程自_______ 年—月—日开工至_____________ 年—月—日完工，工期为. —天。
建设工程勘察合同(示范文本)2016版
GF—2016—0203合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)(岩土工程设计、治理、监测)
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)（岩土工程
设计、治理、监测）
建设工程勘察合同（GF--2000--0204）是一种针对岩土工程设计、治理和监测的合同形式。
该合同主要涉及以下内容：
1. 合同双方的基本信息和背景介绍：包括乙方（勘察单位）的企业资质、经验和技术实力，甲方（建设单位）的基本情况。
2. 项目描述：详细说明项目的位置、规模、性质、勘察范围以及相关的法规要求。
3. 勘察任务：明确岩土工程设计、治理和监测的具体任务和要求，包括勘察内容、查勘程度、勘察方法和技术要求。
4. 工作进程和计划：规定勘察实施的时间、工期和具体的进度安排，包括现场勘察、实验室分析、报告编制等工作阶段。
5. 合同价款和支付方式：约定勘察任务的费用总额和支付方式，通常根据合同阶段或完成阶段进行分期付款。
6. 资料交付和保密：约定勘察成果的交付形式、交付时间和内容，以及保密义务和责任。
7. 合同变更和解决争议：约定变更合同的程序和内容，以及解决争议的方式，通常通过协商、调解或仲裁解决。
8. 合同终止和责任限制：约定合同终止的条件和程序，以及合同履行中的责任限制和免责条款。
9. 法律适用和争议解决：约定合同适用的法律和争议的解决方式。
以上是基本的合同内容，具体的合同条款可根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同时，双方应仔细审核合同内容，确保各项条款清晰明确，并保证勘察工作的质量和合同的履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同(GF--2016--0204（)岩土工程设计、治理、监测）工程名称：______________________工程地点：
______________________合同编号：______________________（由承
包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：
________________________承包人：________________________签订
日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政
管理局监制二0XX年三月
____________________________________________________________
_____________发包人：________________________承包人：
________________________发包人委托承包人承担：
__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和
国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1工程名称：
__________________________________________________．12工程地
点：__________________________________________________．13工
程立项批准文件号、日期：
__________________________________．14岩土工程任务委托文号、
日期：________________________________．15工程规模、特征：
____________________________________________．16岩土工程任务
（内容）与技术要求：____________________________．17承接方
式：__________________________________________________．18预
计的岩土工程工作量：_____________________________________第_
二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容
要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号
报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自
________年______月________日开工至________年________月
_______日完工，工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资
料时，按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5．1本岩土工程收费按国家规定的
现行收费标准____________计取；或以预算包干、中标价加签证、实
际完成工作量结算等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人
另行议定。
5．2本岩土工程费总额为__________元（大写__________），合
同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5．3本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人
预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨
付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。