小工程承包合同协议书二示范文本
小工程承包合同
小工程承包合同甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要进行小型工程的建设与施工，为了保证工程的顺利进行，双方经友好协商，达成以下合同：一、项目概况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目地点）1.3 项目内容：（填写项目具体内容）二、工期2.1 工期约定：本合同工期为（填写工期），自合同签订之日起计算。
2.2 工期延期：如因不可抗力等原因导致工期延期，甲方应提前告知乙方，并将延期原因书面通知乙方。
三、工程款项及支付方式3.1 工程款项：本工程总价为人民币（填写金额），大写为（填写金额）。
3.2 支付方式：甲方应在签订合同时，预付工程总价的30%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
四、工程质量要求4.1 工程质量标准：工程应符合国家有关标准及规范的要求，达到相关建设标准。
4.2 质保期限：为确保工程质量，乙方将提供工程质保期为（填写质保期限）的服务，自工程完工之日起计算。
五、承包合同终止5.1 终止原因：本合同终止的原因包括但不限于双方一致终止、甲方违约、乙方违约等。
5.2 终止通知：无论是哪一方提出终止合同，应提前书面通知对方，并注明终止原因。
六、违约责任6.1 甲方违约：如甲方未按照本合同约定的支付方式及时间支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金金额为拖欠金额的每天1%。
6.2 乙方违约：如乙方未按照本合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金金额为拖延期限的每天0.5%。
七、争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
7.2 若双方因本合同内容发生争议，应协商解决；如协商不成，可通过诉讼、仲裁等方式解决。
八、其他事项8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：（单位名称）（单位名称）签约日期：签约日期：。
小工程承包合同协议书
小工程承包合同协议书甲方，（委托方）。
地址：联系人：电话：乙方，（承包方）。
地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行小工程的承包事宜，经双方友好协商，达成以下合同协议：一、工程内容。
1. 甲方委托乙方承包以下工程项目，（工程项目名称、具体内容、工程地点等）。
二、工程期限。
1. 工程的开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，应当及时通知甲方，并经双方协商确定新的工程期限。
三、工程价款。
1. 工程价款为人民币（具体金额）元整。
2. 工程价款支付方式，（具体支付方式和时间节点）。
四、工程质量和安全。
1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规定，确保工程安全。
2. 工程期间，乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
五、工程变更和索赔。
1. 如甲方需要变更工程内容或工程设计，应当提前书面通知乙方，并经双方协商确定变更事项和工程价款调整。
2. 如因乙方原因导致工程延误或工程质量不符合要求，甲方有权提出索赔要求。
六、违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应当赔偿损失并承担相应的法律责任。
七、其他事项。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为小工程承包合同协议书范本，如有需要，请根据实际情况进行修改完善。
建筑工程承包合同书简单二
合同编号:________建筑工程承包合同书简单二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同书名为“建筑工程承包合同书简单二”，由以下当事人签订：甲方：（全称，以下简称“甲方”）乙方：（全称，以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有（工程名称）建筑工程项目，并具备相应的建设资质；乙方为具有相应建筑工程承包资质的企业，双方为共同完成该项目，实现互利共赢，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，特订立本合同。
本合同目的在于明确双方在（工程名称）建筑工程项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，按期完成，并达到预定的质量标准。
乙方负责承包该项目的设计、施工、材料供应及项目管理等全部工作，甲方负责项目用地、资金及协助办理相关手续等。
双方共同努力，确保合同目的的实现。
二、价格与支付条款1. 标的物价格：经双方协商确定，本工程合同总价为人民币（大写：_______元整，小写：￥_______元），该价格包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工费、管理费、利润、税金等与工程相关的全部费用。
2. 支付方式：甲方采用以下分期支付方式向乙方支付合同价款：a) 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；b) 进度款：乙方按照工程进度，每完成合同约定工程量的30%，甲方支付相应工程量的70%；c) 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%；d) 质保金：工程竣工验收合格满一年后，若无质量问题，甲方支付剩余的5%作为质保金。
3. 支付账户：a) 乙方指定的银行账户信息如下：开户名：_______开户行：_______账号：_______b) 甲方支付款项时，应将支付凭证及付款记录及时通知乙方，以便乙方核对确认。
工程承包协议书范本通用版7篇
工程承包协议书范本通用版7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，结合本工程的特点，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经充分协商达成一致意见，特签订本合同协议，以明确双方的权利和义务，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：包括（但不限于）_________________________等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：本工程的全部施工内容，具体详见附件《工程量清单》。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币_________________________元整（￥________），该造价已包含材料费、人工费、税费及其他一切相关费用。
2. 付款方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方再支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）质量保证金为工程总造价的______，工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应按照甲方的工期要求完成本工程的施工任务。
2. 工期顺延：因下列原因造成工期延误，工期相应顺延：（1）设计变更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意顺延的其他情况。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 验收标准：按国家现行的相关施工规范及标准进行验收。
3. 验收程序：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
北京市建设工程施工合同(小型工程本)范本
编号:北京市建设工程施工合同(小型工程本）发包方:_______________________________________________ 承包方:_______________________________________________ 工程名称:_______________________________________________ 工程地点：_______________________________________________ 建筑面积:_________________ 平方米；层数:_______________ 结构类型：________________ ；檐高/跨度：_______________米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_________________ 工程性质：(指基建、技改、合资等）：_____________________ 承包范围：_______________________________________________ 承包方式：_______________________________________________ 质量等级（优良或合格)：_________________________________ 工程承包造价（金额大写）：_______________________________￥：__________________________ 元北京市建设工程施工合同（小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在2000平北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议：第1条工期1•1 本合同工程定于_ __ _年__ __月____日开工；于___ _年__ __月____日竣工.合同工期日历天数为____天。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
工程承包协议书范本通用版5篇
工程承包协议书范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：____________________（具体说明工程承包的范围和具体内容）。
2. 承包方式：乙方采用包工包料方式承包本工程。
三、工期1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
3. 工期顺延：除非甲方书面同意顺延工期，否则工期不能顺延。
四、质量与检验标准1. 工程质量标准：按照国家标准、行业标准及甲方的具体要求执行。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 工程检验：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后及时组织验收，并在验收合格与否给出书面意见。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）________圆整（￥______元）。
2. 支付方式：分期支付。
工程开工前支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付总价款的____%；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
六、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的水电等必要条件。
2. 甲方应及时提供施工图纸和技术要求。
3. 甲方应按时组织验收，并按时支付工程款项。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求及施工图纸进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇
工程施工协议书（承包合同）(范本)6篇篇1工程施工协议书（承包合同）甲方（委托方）：___________地址：___________联系电话：___________乙方（承包方）：___________地址：___________联系电话：___________依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就_______（工程名称）的施工事项达成如下协议：一、工程性质_______（工程名称）是_______（简要描述工程性质），位于_______，项目总投资_______万元。
二、工程范围本工程包括但不限于以下工程内容：1._______2._______3._______……具体工程范围和要求详见附件《工程施工图纸及技术规范》。
三、施工期限本工程的施工期限为_______（以天/月为单位），自_____年____月____日起，至_____年____月____日止。
四、工程质量1.乙方应按照《国家建筑工程质量管理标准》和《建筑施工技术验收规程》，确保工程质量符合国家标准。
2.如因乙方施工不当导致的工程质量问题，乙方应承担相应责任，并按照约定时间进行整改。
……五、工程价款及结算方式1.本工程总价款为_____万元，具体价款构成及付款方式详见《合同付款方式表》。
2.乙方应按照合同规定的工程进度和质量要求，批准万元的标准进行结算。
……六、违约责任1.甲、乙双方均有责任保证协议履行中的合法权益和义务，并承诺在合同履行过程中不得违法。
2.如有一方在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应违约责任，包括但不限于经济赔偿和法律责任。
……七、其他约定事项1.本协议自双方签字、盖章之日起生效。
2.本协议一式双份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
……甲方（盖章）：_______日期：_______年____月____日乙方（盖章）：_______日期：_______年____月____日以上为工程施工协议书（承包合同）范本，经双方协商一致确认后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小工程承包合同协议书二
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
小工程承包合同协议书二示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
发包方(以下简称甲方)立合同单位：
承包方(以下简称乙方)
为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据
《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和
政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如
下条款，共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围和内容：
四、工程总造价：
五、质量等级：
六、工程工期：
第二条承包方式
本工程采取下列第项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。
但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
第三条价款支付与结算
一、工程款支付方式：
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
三、工程结算依据
第四条工程变更
本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。
如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。
第五条工程验收
一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。
未经验收而使用则视为合格工程。
第六条保修条件及期限
保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)。
第七条双方责任
甲方：
一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。
乙方：
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。
按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。
第八条违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。
同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。
第九条安全、文明施工
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。
第十条附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分;
二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。
三、本合同未尽事宜，双方另行解决。
四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
开户银行：______ 开户银行：______
帐号：______ 帐号：______
电话：______ 电话：______
xx年xx月xx日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。