(完整版)北京市建设工程施工专业分包合同
分包合同范本北京
分包合同范本北京建筑工程施工专业分包合同甲方（全称）：________________乙方（全称）：________________一、分包工程概况分包工程名称：________________分包工程地点：________________分包工程承包范围：________________二、合同工期开工日期：______年____月____日竣工日期：______年____月____日合同工期总日历天数：______天三、质量标准工程质量标准：________________四、合同价款金额（大写）：______元（人民币）小写：______元五、甲方权利及义务1. 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。
2. 除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：在______年____月____日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：________________。
满足劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。
向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除外）：________________。
向乙方提供生产、生活临时设施。
3. 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
4. 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
5. 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
6. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
7. 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
六、乙方权利及义务1. 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
北京市建设工程施工专业承包合同(北京市版)8篇
北京市建设工程施工专业承包合同(北京市版)8篇篇1合同编号：_________发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：_________4. 工程范围和内容：_________第二条合同工期1. 本合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。
2. 甲方对乙方的施工工期有要求的，应当尽量配合，确保施工顺利进行。
3. 如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延：（1）因甲方原因造成乙方无法按时进场施工；（2）因甲方原因造成乙方无法正常运行施工；（3）因甲方原因造成乙方无法按时完成施工任务。
第三条工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程质量应达到国家或行业的质量评价标准，并应符合甲方要求。
3. 甲方应在收到乙方竣工资料后尽快组织验收，并签署验收意见。
如甲方未在规定时间内进行验收，则视为验收通过。
第四条工程价款与支付1. 本工程采用固定价格合同，合同总价款为人民币_________元整（¥_________）。
该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得再要求甲方支付其他费用。
2. 甲方在签订合同后尽快支付合同总价款的_________%给乙方作为预付款。
剩余的款项在验收通过后一次性支付。
3. 乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法有效的发票。
如因乙方原因未能在规定时间内提供发票，则甲方有权推迟支付剩余款项，直至收到发票为止。
第五条违约责任及赔偿1. 乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
如因停工整改导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。
北京市建设工程施工专业分包合同
建设工程施工专业分包合同甲方（全称）：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
1分包工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：2合同价款2.1 分包工程合同价款：（大写）暂估价人民币元，（小写）人民币万元（详见后附的预算书上的单价计算）2.2 合同价款的计价方法：本总价以暂估价为主，（确定单价后，最终量由建设单位认可，审批结算才最终决定总价）。
3 合同工期3.1 分包工程开工日期为；竣工日期为建设单位、甲方、乙方洽商后为最终工期。
3.2 建设单位及甲方和乙方约定的工期奖惩标准为：乙方每延误一天扣罚合同总价的0.1%。
4 质量标准4.1分包工程质量标准为：合格4.2分包工程质量应达到分包合同约定和设计图纸要求的质量标准和目标。
如甲方指令、要求或国家及地方政府施工验收规范、标准对分包工程的质量标准有更高要求，乙方应以质量要求更高者作为分包工程的质量标准。
4.3甲方和乙方约的质量奖惩标准为：如乙方未达到合同约定的质量标准，甲方按照合同总价的3%扣罚。
4.4由于乙方施工质量不合格或达不到约定的质量等级时，甲方有权要求乙方进行返工，直到符合约定的质量标准，乙方应承担由于返工造成的损失。
5合同文件及解释顺序5.1组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：5.1.1分包合同5.1.2单价确认单5.1.3乙方的投标文件和报价书5.1.4本合同工程建设标准、图纸、施工组织设计及有关技术文件5.1.5合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。
5.1.6 双方签订的安全生产协议。
5.1.7 无。
5.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由乙方和甲方协商解决。
双方协商不成时，按本合同第19条关于争议解决的约定处理。
北京建设工程专业分包合同
北京建设工程专业分包合同【合同名称】北京建设工程专业分包合同【甲方（总承包方）】名称：_______________地址：_______________法定代表人或授权代表：_______________【乙方（分包方）】名称：_______________地址：_______________法定代表人或授权代表：_______________鉴于甲乙双方就________________项目（以下简称“本工程”）的施工达成如下分包协议，特订立本合同。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在分包工程中的权利、义务和责任，保证工程质量，加快工程进度，降低工程成本，确保工程安全，促进双方诚信合作，共同维护市场秩序。
二、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：_______________4. 工程规模：_______________5. 工期要求：_______________6. 工程质量标准：_______________三、分包范围及内容甲方将本工程中的_______________部分分包给乙方施工，具体包括但不限于以下内容：1. _______________2. _______________3. _______________（详细列出分包的具体工作内容）四、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_______________元整（¥_________）。
2. 付款方式：- 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度分期支付，每期支付金额及条件如下：（详细列出各期支付的时间点、条件和金额）- 结算款：工程完工并通过验收后，甲方应在____天内支付剩余合同价款。
五、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家及北京市相关建筑工程质量标准和规范施工。
北京市建设工程施工专业分包合同
北京市建设工程施工专业分包合同合同编号：[合同编号]名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方是从事建设工程施工的企业，乙方是专业分包企业，甲乙双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 工程规模：[工程规模]1.5 工程期限：[工程期限]第二条分包工程范围2.1 乙方分包工程的范围为：[分包工程范围]2.2 乙方分包工程的具体内容包括：[具体内容]第三条分包工程价格3.1 分包工程的总价格为：[总价格]3.2 分包工程的价格构成：[价格构成]3.3 分包工程的价格调整：[价格调整]第四条工程质量和安全4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。
4.2 乙方应遵守国家有关建设工程安全生产的法律、法规和标准，确保工程安全。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划进行施工，确保按时完成工程。
5.2 乙方应定期向甲方报告工程进度情况。
第六条合同的变更和解除6.1 在合同履行过程中，如需变更或解除合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。
6.2 合同变更或解除不影响甲乙双方在合同解除前的权利和义务。
第七条违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方法为：[计算方法]第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]。
北京市建设工程施工专业分包合同范本
北京市建设工程施工专业分包合同范本下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!标题：北京市建设工程施工专业分包合同范本详解第一部分：引言在北京市的建设工程领域，施工专业分包合同是一项重要的法律文件，它规范了主体工程和分包工程之间的关系，保障了工程的顺利进行和质量安全。
完整版)北京市建设工程施工专业分包合同
完整版)北京市建设工程施工专业分包合同Contract No.: BF-2014-0213______ Housing and Urban-Rural Development___ Industry and CommerceAugust 2014Part 1 AgreementContractor (full name):Subcontractor (full name):___ laws。
ns。
___ Law of the People's Republic of China and the n Law of the People's Republic of China。
and based on the voluntary。
equal。
fair。
and honest basis。
___ subcontracting project。
following the signing of the general ___ project (hereinafter referred to as the "General Contract") ___ "Owner").1.Overview of the Subcontracting ProjectProject Name:___:Project Scale:2.Scope of Subcontracting Project___ Contract:3.Contract PriceRMB (in words): (¥ Yuan).4.n d___ Date: ___;___;n ___: Days.5.Quality StandardsEngineering Quality ___:6.n of Contract Documents1.This Agreement;2.Special Contract Clauses;3.General Contract Clauses;4.___ Quantities;5.Technical Standards and Requirements;6.Contract Drawings;7.___;8.Other Contract Documents.7.The ns of the terms in this Agreement are the same as thosein the Contract Clauses.8.The Subcontractor promises to carry out n。
2024年度北京工程分包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度北京工程分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 发包方：北京建筑工程有限公司1.2 分包方：（分包商名称）1.3 工程：北京市区项目工程第二条：合同范围及工程内容2.1 工程分包范围：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。
2.2 工程内容：具体包括但不限于分包工程的施工、验收、保修等。
第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价：人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）3.2 支付方式：按照工程进度分阶段支付。
第四条：工程进度及交付时间4.1 工程计划开工日期：2024年【月】月【日】日4.2 工程计划竣工日期：2024年【月】月【日】日4.3 工程实际交付时间：按照工程进度及验收情况确定。
第五条：质量标准及要求5.1 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和设计要求。
5.2 质量保证：分包方应承担工程质量的保证责任。
第六条：安全生产及环保要求6.1 分包方应严格按照国家及地方安全生产法规进行施工。
6.2 环保要求：分包方应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中的环保问题。
第七条：违约责任7.1 发包方违约：未按约定支付工程款项、未提供施工条件等。
7.2 分包方违约：工程质量不符合约定、延期交付工程等。
第八条：争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第九条：合同的变更与解除9.1 合同的变更：双方同意按照变更后的内容继续履行合同。
9.2 合同的解除：因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方协商解除。
第十条：合同的生效与终止10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同终止：工程验收合格，分包方交付工程后，本合同终止。
第十一条：保密条款11.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
BF——2014——0213合同编号：北京市建设工程施工专业分包合同北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇一四年八月第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、分包工程承包范围承包范围：三、签约合同价6.合同图纸；7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；8.其他合同文件。
七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。
九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。
十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式 份，其中，承包人 份，分包人 份。
十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、 本分包合同自 生效。
承包人： （盖单位章） 分包人： （盖单位章） 法定代表人或其 委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日签约地点：第二部分通用合同条款1.词语定义协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：1.1总包合同：指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。
1.2本分包合同：指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同。
1.3合同文件（合同）：构成本分包合同的所有文件，即协议书中约定的组成本分包合同的所有文件。
1.4协议书：是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
1.5技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。
1.6图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.7发包人：指在总包合同中与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.8承包人：指在总包合同中与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.9分包人：指在本分包合同中与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10项目经理：指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。
1.11分包人项目经理：指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。
1.12整体工程：指承包人与发包人签订的总包合同中约定由承包人负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。
1.13本分包工程：指分包人按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。
1.14永久工程：指按本分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。
1.15临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.16施工场地：指用于本分包合同工程施工的场所，以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
1.17开工日期：指承包人按第10.3.1项发出的开工通知中写明的开工日期。
1.18工期：是指在协议书约定的分包人完成本分包工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。
1.19完工日期：指第1.18款约定工程届满的日期。
实际完工日期按第19.3款的约定确定。
1.20缺陷责任期：指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。
1.21保修期：是根据现行有关法律规定，在第23.2款中约定由分包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.22天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.23签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。
1.24合同价格：指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后，承包人应付给分包人的金额，包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.25质量保证金：指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.26书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。
2.语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
3.适用法律本分包合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。
除合同另有约定外，国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同。
4.标准和规范4.1本分包工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。
4.2构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾时，分包人应书面要求承包人予以澄清，除非承包人有特别指令，分包人应按其中要求最严格的标准执行。
4.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。
5.合同文件及解释顺序组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。
除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）工程预算书或已标价的工程量清单；（5）技术标准和要求；（6）合同图纸；（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
6.总包合同和分包合同关系6.1承包人应组织分包人就总包合同中与本分包工程有关的条款进行交底。
6.2总包合同中约定的应由发包人完成的工作，如果与本分包合同有关，承包人应及时督促发包人完成。
6.3除本分包合同另有约定，未经承包人同意，分包人不应与发包人或监理人发生直接工作联系。
7.图纸和分包人文件7.1承包人应按专用合同条款约定的日期和数量，向分包人提供图纸。
承包人所提供的图纸数量无法满足施工需要时，经承包人允许分包人可自费购买或复制。
关于图纸的其他约定见专用合同条款。
7.2按专用合同条款约定由分包人提供的文件，分包人应按约定的数量和期限报送承包人。
承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。
8.承包人8.1承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。
其义务包括：8.1.1承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证分包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
8.1.2承包人应确保与本分包工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续得到及时办理。
8.1.3承包人应按合同约定向分包人提供图纸，并根据合同进度计划组织图纸会审和技术交底。
8.1.4现场的准备和移交。
（1）承包人应在专用合同条款约定的期限内向分包人提供与本分包工程有关的施工场地，以及与本分包工程施工相关的现场资料。
（2）承包人在向分包人移交现场前应完成现场准备工作。
（3）承包人应向分包人移交的现场条件见专用合同条款。
（4）承包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。
8.1.5承包人应按第10.3.1项的约定向分包人发出开工通知。
8.1.6承包人负责整体工程安全文明施工和环境保护工作，对分包人的绿色施工管理工作进行指导和监督，督促分包人遵守关于大气污染和绿色施工的相关管理规定，对施工现场范围内各分包人的绿色施工进行统筹管理。
8.1.7承包人应按合同约定履行付款义务。
8.1.8承包人应在分包人按合同实施完成本分包工程达到实际完工的标准，并办理本分包工程相关完工验收手续后，接收分包人交付的工程及现场。
8.1.9承包人应履行的其他义务见专用合同条款。
8.2项目经理8.2.1承包人应任命承包人项目经理派驻现场，以行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。
项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。
8.2.2项目经理所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由承包人所做出。
8.2.3承包人有权变更或撤销关于项目经理的委派。
任何此类的变更或撤销均应以书面形式通知分包人，并在到达分包人时生效。
9.分包人9.1分包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。
包括：9.1.1分包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因分包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
9.1.2分包人应严格按本分包合同约定实施、完成本分包工程，并修补工程中的任何缺陷。
9.1.3分包人应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。
除非获得承包人书面同意，分包人不得更换或撤回主要管理人员。
9.1.4本分包合同下特殊工种的操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。
9.1.5分包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
9.1.6分包人负责合同中约定的应由分包人自行承担的安全文明施工与环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。
9.1.7合同约定需承包人审批、认可的材料及工程设备、样本、文件或工作，分包人应按合同约定提交承包人。
承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。
承包人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除分包人按合同约定应承担的责任。
9.1.8分包人不得将本分包工程转包或违法分包。
9.1.9在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，直至完工后移交给承包人为止。
9.1.10分包人应履行的其他义务见专用合同条款。
9.2分包人项目经理在本分包合同履行期间，分包人应任命分包人项目经理常驻现场，以代表分包人行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。
分包人项目经理姓名及授权范围见专用合同条款。
分包人项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由分包人做出。
10.工期10.1进度计划10.1.1分包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送承包人。