重庆市房屋建筑及市政基础设施工程勘察外业见证合同示范文本
勘察见证合同协议书
勘察见证合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！勘察见证合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方委托乙方进行某项工程（以下简称“工程”）的勘察工作，为确保勘察工作的质量、安全及顺利进行，甲乙双方达成如下协议：一、勘察范围及内容1.1 乙方根据甲方的委托，负责对工程现场进行勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量、地下管线探测等。
1.2 乙方应按照甲方提供的勘察任务书和技术要求，编制勘察方案，并报甲方审批。
二、勘察周期及进度2.1 乙方应按照勘察方案确定的周期完成勘察工作，并向甲方提交勘察成果报告。
2.2 乙方应根据甲方要求，及时提供勘察过程中的相关数据和资料。
三、勘察质量及安全3.1 乙方应按照相关法律法规、国家标准和行业规范，保证勘察工作的质量。
3.2 乙方应采取必要的安全措施，确保勘察过程中的人身和财产安全。
四、费用及支付4.1 甲方应按照双方约定的费用及支付方式，向乙方支付勘察费用。
4.2 乙方应提供合法的发票，甲方按照约定时间支付勘察费用。
五、保密条款5.1 双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
八、合同的生效、变更与解除8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成且勘察费用支付完毕之日终止。
8.2 任何一方不得单方面变更或解除本合同，除非经双方协商一致。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
市政工程勘察合同范本
市政工程勘察合同范本---甲方（委托方）：________________乙方（承接方）：________________鉴于甲方拟对_________项目进行市政工程勘察，并希望乙方提供相关服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条合同目的甲方委托乙方对上述项目进行市政工程勘察，乙方接受甲方的委托，按照国家及地方的相关标准和规范，完成勘察工作，并提供相应的勘察报告。
第二条服务内容1. 乙方需对项目地点进行实地勘察，包括但不限于地形地貌、地质结构、水文情况等方面的调查与分析。
2. 乙方需根据勘察结果，编制详细的勘察报告，报告中应包含勘察数据、分析结论及建议等内容。
3. 乙方还需提供必要的技术支持和咨询服务，确保甲方能够充分理解勘察报告的内容及其意义。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成全部勘察工作并提交最终勘察报告之日止。
第四条质量要求乙方必须保证勘察工作的专业性和准确性，确保所提供的勘察报告真实、可靠，符合国家及地方的相关标准和规范。
第五条费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用，具体金额为人民币______元整。
2. 甲方需在合同签订后十个工作日内支付50%的预付款；余款在乙方提交最终勘察报告并经甲方验收合格后支付。
第六条违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的一切损失。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：____年____月____日---。
工程勘察外业见证合同范本
工程勘察外业见证合同工程名称：工程地点：合同编号：发包方：见证方：签订地址：签订日期：江西省工程勘察行业自律委员会制发包方： (以下简称甲方)见证方： (以下简称乙方)甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定和渝建发[2008]209号文精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程建设地点：1.2 预计外业见证工作量：具体以甲方现场签证工程量计算。
第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。
2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。
2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。
第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员壹名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料一式陆份。
第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。
4.1.1 本工程的外业见证工作定于 2016 年 4 月 28 日或以甲方下达的开工通知为准， 2016 年 5 月 28 日提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。
如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察实际施工进尺，按综合单价包干计取。
4.2.2 勘察外业结束待见证资料与勘察成果资料一并评审通过后3天内，经发包人确认并办理完最终结算后，一个月内发包人支付勘察人总勘察费用的80%，余款20%待基础竣工验收后一个月内一次性付清。
重庆市勘察外业见证合同示范文本
重庆市勘察外业见证合同示范文本甲方（委托方）：姓名：______联系方式：______地址：______乙方（受托方）：姓名：______联系方式：______地址：______一、合同目的。
甲方因为有勘察外业见证的需求，所以就找到乙方啦。
这就像是甲方要完成一个大拼图，而乙方是那个拿着关键一块的人呢。
乙方在这方面可是专业的，能给甲方提供特别靠谱的勘察外业见证服务。
二、服务内容。
1. 乙方要按照国家和重庆市相关的规定、标准还有行业规范，去对甲方指定的勘察外业工作进行见证哦。
比如说，勘察人员在野外实地工作的时候，乙方得在旁边好好看着，看看他们是不是按照要求在做事。
2. 见证的范围包括但不限于勘察点的定位、勘探手段的实施、原位测试的操作还有岩土样本的采集等。
这就好比是一场演出，每个环节都很重要，乙方得确保每个环节都没有差错。
三、服务时间和地点。
1. 服务时间呢，从______开始，到______结束。
在这个时间段里，乙方可得随时做好准备，就像等待上场比赛的运动员一样。
2. 服务地点就在甲方指定的勘察外业场地啦，不管是在山区里还是在城市的某个角落，乙方都得按时到达哦。
四、双方权利和义务。
甲方权利和义务：1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供勘察外业见证服务。
这是甲方应得的嘛，毕竟付了钱的呀。
2. 甲方需要向乙方提供与勘察外业相关的资料，比如说勘察的任务书啊，之前的一些勘察成果之类的。
要是没有这些资料，乙方就像在黑暗里摸索一样，可不好办事呢。
3. 甲方要按照合同的约定及时支付给乙方费用。
可不能拖着哦，不然乙方会很伤心的，就像自己辛苦种的果子被人偷走了一样。
乙方权利和义务：1. 乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和协助。
比如说进入勘察场地的许可啊，要是连场地都进不去，还怎么见证呢？2. 乙方要安排有资质、经验丰富的人员去进行勘察外业见证工作。
这就像派最厉害的战士去打仗一样，必须保证质量。
3. 乙方要定期向甲方汇报见证工作的进展情况。
2024年建设工程勘察合同范文（二篇）
2024年建设工程勘察合同范文第一条甲方的责任1. 甲方需提供经批准的文件和红线图的复印件。
2. 在合同签署后，甲方应于指定日期向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围地形图和建筑平面布置图各一份，以及由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3. 甲方必须在规定日期前完成现场的水、电供应、道路平整、现场清理、材料准备等工作(所需材料清单由乙方在踏勘后提供)。
4. 甲方需在乙方进入现场前的指定日期，完成征地、拆迁、树木砍伐、青苗赔偿等手续的办理。
5. 甲方应为乙方的勘察人员提供现场的住宿、办公条件。
乙方人员的食宿费用由乙方承担，若甲方安排在招待所、饭店，费用由甲方承担。
甲方的集体福利设施应为乙方人员提供便利。
勘察施工所需的民工、燃油料以及冬季取暖设施的煤、木材等由甲方供应(费用由乙方承担);同时，甲方需解决并承担生产现场取暖和机具看守的费用。
6. 乙方勘察人员和勘察设备进入工程地点的交通和劳务费用由甲方承担。
7. 甲方不得擅自修改乙方的勘察成果文件，不得将勘察成果转让给第三方重复使用。
第四条乙方的义务1. 乙方应按照现行标准、规范和技术要求进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的时间和质量提交勘察成果。
2. 乙方应于指定日期进入现场进行勘察，于另一指定日期提交全部勘察资料，提供测量透明图若干份，提交工程地质报告书一式若干份(如甲方有额外需求，需额外收费)。
若因气候或甲方原因影响施工超过3天，乙方的工期可相应顺延。
第五条定金、勘察费用及支付方式1. 本工程的勘察费用将根据国家主管机关颁布的收费标准计算，预计总额为____元。
合同生效后____日内，甲方应支付相当于勘察费30%的定金。
若合同未能履行，甲方无权要求退还定金，乙方未履行合同，应双倍返还定金。
勘察工作开始后，甲方支付勘察费的30%，全部勘察结束后，甲方在提取资料后____日内，根据实际勘察工作量支付剩余的勘察费。
重庆市政合同范本
重庆市政合同范本《重庆市政工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[市政工程项目名称]工程的建设，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[市政工程项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细说明工程范围和工作内容，如道路修建、排水设施建设等]4. 工程规模：[描述工程的规模和主要技术指标]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准：符合国家及重庆市现行的市政工程施工质量验收规范和标准，达到[具体质量等级，如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 工程价款的构成包括但不限于人工、材料、设备、管理费、利润、税金等。
3. 支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；（4）剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
见证勘察合同范本
见证勘察合同范本合同编号：_______________甲方（委托方）：________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________乙方（勘察方）：________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________见证方：________________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系电话：______________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需要对特定项目进行勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本勘察合同。
第一条勘察内容乙方应根据甲方的要求，对甲方指定的地点进行勘察，勘察内容包括但不限于地质结构、地形地貌、水文地质条件等。
第二条勘察标准乙方应按照国家和地方有关勘察规范和标准进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第三条勘察期限乙方应在合同签订之日起____天内完成勘察工作，并提交勘察报告。
第四条勘察费用甲方应向乙方支付勘察费用共计人民币_______元。
支付方式为：签订合同后____天内支付总费用的____%，勘察报告提交后支付剩余费用。
第五条勘察报告乙方提交的勘察报告应包括但不限于勘察结果、分析评价、建议等，报告应详细、准确、完整。
第六条甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照约定的时间和标准完成勘察工作。
2. 甲方应按时支付勘察费用。
3. 甲方应提供必要的协助和支持，以保证勘察工作的顺利进行。
第七条乙方的权利和义务1. 乙方有权按照约定收取勘察费用。
《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察外业见证合同(示范文本)》
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同（示范文本）工程名称：工程地点：建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间：重庆市城乡建设委员会 监制建设单位：(以下简称甲方) 外业见证单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况1.1 工程建设地点：1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。
2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。
2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。
第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。
第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。
4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。
预计于年月日提交外业见证成果资料。
由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。
如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察外业见证合同（示范文本）
工程名称：
工程地点：
建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间：
重庆市城乡建设委员会监制
建设单位：(以下简称甲方)
外业见证单位：(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担
工程勘察外业见证任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1 工程建设地点：
1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：
第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。
2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。
2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。
第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。
第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式
4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。
4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。
预计于年
月日提交外业见证成果资料。
由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。
如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。
4.2.2 合同签订后3天内，甲方应向乙方支付外业见证工作费预算总额的20％计元作为定金（本合同履行后定金抵作外业见
证费）。
乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后，甲方在将勘察文件送审查机构审查之前，甲方应向乙方支付余下的见证费用。
第五条甲乙双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及责任。
5.1.3 为乙方工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。
由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费每人每天元，外业见证停、窝工费总额按实际发生天数结算。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等要求进行勘察外业见证工作。
按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。
5.2.2 由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担相关全部责任和费用。
5.2.3 在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.4 乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量
和弄虚作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。
5.2.5 乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况确需更换的，以书面形式报告甲方，并经甲方书面同意方可更换。
第六条违约责任
6.1 本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6.2 合同履行期间，由于工程停建或甲方要求解除合同时，乙方未进行外业见证工作的，不退还甲方已付定金；已进行外业见证工作在50％以内时，甲方应向乙方支付外业见证费的50％；完成工作量超过50％时，则应向乙方支付全部外业见证费。
6.3 甲方未按合同规定时间拨付外业见证费，每超过一日，应偿付外业见证费的百分之一逾期违约金。
由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交外业见证成果资料，每超过一日，应减收外业见证费百分之一。
第七条本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，可采用第一种方式即提请仲裁委员会进行仲裁（仲
裁裁决是终局的，对双方均有约束力）。
也可采用第二种方式即向人民法院提起诉讼。
甲乙双方约定采用第种方式处理。
第八条其它约定事项：
第九条本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。
本合同一式份，甲方份、乙方份，分别报重庆市工程勘察市场自律委员会、施工图审查机构备案，具同等法律效力。
建设单位（盖章）：外业见证单位（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
签合同代表（签字）：签合同代表（签字）：
办公地址：办公地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：。