建设工程施工合同专用条款【新版】
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同是由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同签订，根据双方的自愿、平等和互利原则，依法约定并履行的合同。
1.2 本合同的订立是为了确保建设工程的质量、安全、进度和费用的控制，同时明确双方的权利和义务。
第二条合同范围2.1 本合同适用于以下范围的建设工程：（请详细描述建设工程的性质、规模和位置等相关信息）2.2 如后续发生工程范围的变更或延期等情况，双方应协商并签订补充合同或变更协议。
第三条工期3.1 工期的计算以合同正式签订之日起计算，并根据工程的规模和复杂程度进行合理的调整。
3.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，延期天数应按照法律规定执行。
3.3 若承包商拖延工期，按照每日合同金额的2%向业主支付违约金。
第四条价款支付4.1 业主按照工程进度按期支付价款，支付方式和比例按照双方约定执行。
4.2 如因承包商原因导致工程质量不合格，业主有权扣除相应款项，并要求承包商进行整改。
4.3 如发生争议，双方应协商解决，未解决部分可由仲裁委员会裁决。
第五条质量保证5.1 承包商应按照国家和地方相关标准要求，确保建设工程的质量符合合同约定和规范要求。
5.2 对于承包商所使用的材料和设备，应标明合格证明，确保其符合相关质量标准。
5.3 工程竣工后，承包商应提供一定期限的售后保修，如发生质量问题，及时进行处理和修复。
5.4 若承包商未能按照约定提供符合质量要求的工程，业主有权要求承包商重新进行施工，并可要求赔偿相应损失。
第六条安全保障6.1 承包商应制定详细的安全施工方案，并按照规定进行施工，确保工程过程中的安全。
6.2 如有人身伤亡或财产损失，责任由承包商承担，同时承包商需要负责相应的赔偿责任。
第七条违约责任7.1 如一方未能按照合同约定履行其义务，视为违约，另一方有权采取法律措施要求其履行或赔偿损失。
7.2 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可通过仲裁或法院解决。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同的法律地位和效力1. 本合同是甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上，依照国家有关法律、法规和规章制度，经双方友好协商签订的合同，具有法律效力。
2. 本合同是双方共同遵守和执行的依据，对甲方及乙方均具有法律约束力。
第二条合同的履行程序1. 本合同的履行程序应符合国家有关法律、法规和规章制度的规定。
2. 凡与合同有关的文件、报批表等，必须经甲方审核同意，并按规定的程序办理。
第二章合同的签订和变更第三条合同的签订程序1. 本合同的签订应当经双方合同代表或法定代表人授权，并由双方合同代表或法定代表人签字盖章后生效。
2. 合同签订时，甲方应出具项目批准文件、招标文件、工程设计文件等。
第四条合同的变更1. 在合同履行过程中，如遇法律、法规、规章制度调整，或因工程设计变更、勘察报告调整等原因，需变更合同的，应当及时提出书面变更申请，并经甲方审核同意后方可变更。
2. 合同变更的费用、工期延长等情况应当在变更协议中明确约定。
第三章合同的效力和解除第五条合同的效力1. 合同自双方签订并按照约定的程序生效，具有合同所规定的效力。
2. 合同的生效期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日。
第六条合同的解除1. 合同解除的情况包括但不限于：双方约定的解除情形、甲方依法解除合同的情形、乙方违约解除的情形等。
2. 解除合同应当按照合同条款的约定，并依法办理解除手续。
第四章合同的履行和验收第七条合同的履行1. 乙方应按照工程设计文件、合同约定的要求和标准，高质量地完成工程建设任务，并按计划完成工程。
2. 甲方应配合乙方的工作，提供必要的资料、设备和场地等。
第八条工程的验收1. 工程竣工后，乙方应按照国家相关技术标准和合同约定的验收要求，向甲方申请验收。
2. 甲方应派遣验收人员进行验收，并按照验收结果支付工程质量保证金等款项。
第五章合同的违约责任第九条合同的违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项等，应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款1. 合同订立1.1 合同范围本合同适用于建设工程的施工合同，包括工程的设计、施工、验收和结算等各个阶段。
1.2 合同订立1.2.1 合同的订立应当采用书面形式，由双方合意并签字盖章确认。
1.2.2 合同的订立应当符合国家法律法规以及有关建设工程施工合同的有关规定。
2. 工程设计和施工2.1 工程设计2.1.1 施工方应当根据合同约定的工程范围和要求，按照国家相关法律法规和标准进行工程设计。
2.1.2 工程设计应符合国家相关法律法规和标准的要求，并经甲方审核确认后方可开始施工。
2.2 施工计划和组织2.2.1 施工方应当根据工程的特点和要求制定详细的施工计划，并向甲方报备。
2.2.2 施工方应当组织施工人员和设备，按照施工计划进行工程施工。
2.3 质量控制2.3.1 施工方应当按照国家相关法律法规和标准的要求，采取有效的措施确保工程质量。
2.3.2 施工方应当按照要求进行质量检查和验收，并向甲方提供相应的验收报告。
3. 工程验收3.1 验收程序3.1.1 工程竣工后，施工方应当通知甲方进行验收。
3.1.2 验收程序包括初步验收和终验。
初步验收由施工方和甲方共同参与，终验由甲方负责。
3.2 验收标准3.2.1 验收标准应符合国家相关法律法规和标准的要求。
3.2.2 验收标准包括工程质量、安全性能、使用功能等方面的要求。
4. 合同价款和支付方式4.1 合同价款4.1.1 合同价款应当根据工程范围和要求进行合理确定。
4.1.2 合同价款应包括工程施工和验收的全部费用。
4.2 支付方式4.2.1 支付方式可以分期付款或一次性付款。
4.2.2 分期付款的方式应当根据工程进度和质量进行合理划分。
5. 违约责任5.1 违约责任的定义5.1.1 违约责任是指合同一方因未履行或不完全履行合同义务而应承担的法律责任。
5.1.2 违约责任分为违约赔偿和违约金两种形式。
5.2 违约赔偿5.2.1 违约赔偿应当根据实际损失进行合理计算，并按照约定的方式进行赔偿。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：（填写发包方名称、地址、法定代表人等）承包方（以下简称“乙方”）：（填写承包方名称、地址、法定代表人等）1.2 甲方同意将（具体描述工程项目）的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点：（填写工程地点）2.2 工程规模：（填写工程规模描述）2.3 工程质量标准：（填写工程质量标准）2.4 工程造价：（填写工程造价约定）第三条工程工期3.1 开工日期：（填写开工日期）3.2 竣工日期：（填写竣工日期）3.3 合同总工期：（填写总工期天数）3.4 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意，并签订书面变更协议。
5.2 变更后，乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化，双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理，并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题，乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款，支付时间为收到合格工程量报告后的（具体天数）内。
7.2 进度款支付比例：（填写支付比例）。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟，乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后，甲方出具验收合格证书，工程方可视为正式交付。
最新建筑工程合同专用条款
最新建筑工程合同专用条款一、定义与解释1.1 “甲方”：指业主或发包方。
1.2 “乙方”：指承包商或施工方。
1.3 “工程”：指甲方委托乙方进行的建筑工程。
1.4 “合同价格”：指双方约定的工程总价款。
1.5 “工期”：指从合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止的时间期限。
二、工程范围与内容2.1 乙方应根据甲方的要求，按照国家相关法律法规和技术标准，完成以下工程任务：(具体描述工程项目的范围和内容)2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求，并接受甲方或相关部门的监督检查。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务，如因不可抗力或其他合理原因需要延长工期，应及时与甲方协商确定。
三、合同价格与支付方式3.1 合同价格为人民币____元整(大写：________)，包含所有税费和其他费用。
3.2 甲方应在合同签订后____天内支付预付款____元整(大写：________)给乙方作为启动资金。
3.3 剩余款项将根据工程进度和验收情况分期支付，具体支付时间和金额由双方另行协商确定。
3.4 如发生变更设计或增加工程量等情况导致合同价格调整，双方应及时协商确定新的合同价格。
四、工期与进度管理4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务，确保工程按时交付使用。
4.2 乙方应制定详细的施工计划和进度安排，并定期向甲方报告工程进展情况。
4.3 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证与验收标准5.1 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合要求。
5.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方及时整改不符合要求的工程问题。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿，为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，促进合作，确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位，乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时，需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内，双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准，乙方应承担相应的返工和修复责任，并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因，导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更，双方应及时协商并达成一致意见，按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的，应提前书面通知对方，并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项，具体内容如附件所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。
除专用条款（第三部分）另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）招标发包工程的招标文件中中标通知书（3）投标文件及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1、本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》3.3、适用标准、规范适用标准、规范的名称：《建筑工程验评标准及施工规范》发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：四套2007年3月1日前4.2发包人对图纸的保密要求：不得外传使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：全权处理施工中有关技术、质量、进度问题需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：有关工程施工过程中遇到的质量、技术问题5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：陈翼武职务：项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：达到装修施工条件，在2007年3月1日前完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前负责接通（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：质检、设计审查、消防、人防、开工许可证等相关证件，在开工前办理。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：开工前图纸会审完毕（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：甲乙双方共同负责（9）双方约定发包人应做的其他工作：发包方应办理的证件费用由发包方承担8.2发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求、完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：2008年3月1日前（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：根据工程进度，每月25日前向发包方提供下月计划和当月完成进度报表（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包方负责（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公室一间（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包方自理（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交工前由承包方负责，交工后由甲方负责，未尽事宜按通用条款执行（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：妥善保护（8）施工场地的清洁卫生的要求：符合现场文明施工要求，未尽事宜，按通用条款执行（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前10日内工程师确认时间：发包方在收到后5日内批复10.2群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款的规定执行，由发包方原因造成的停工，工期顺延，由承包方原因造成的工期延误，工期不顺延四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：基层、隐蔽、饰面工程19、工程试车19.5试车费用的承担：五、安全施工承包方按国家及地方安全施工的规定组织施工，若违章不按操作规程施工，造成的事故全部由承包方自理六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定价+变更方式确定。
1、中标价加减发包人认定的变更；2、暂定价部分由发包人认定承包人支付；3工程量的偏差23.3双方约定合同价款的其他调整因素：材料价格调整方式按甲乙双方签字认可的价格，以定额计价方式进入工程结算24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前报工程量报表四份，请发包人在三日内批复26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月按工程进度80%支付进度款，待工程全部竣工验收合格结算时预留5%保修款，余款一次付清七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：由发包人承担所有价差；（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；（7）其他。
28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定；（1）承包人应按设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
（4）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（5）承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方可以书面形式议定。
（6）其他未尽事宜，双方协商解决八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工14天内提供完整的竣工图，竣工资料。
竣工28天内提供完整的竣工结算资料两份。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：2执行通用条款的规定本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款的规定本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款的规定双方约定的发包人其他违约责任：执行通用条款的规定35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款的规定，按延误工期每日1‰扣除工程总造价款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：扣留剩余工程款，并索赔已付不合格工程价款双方约定的承包人其他违约责任：执行通用条款的规定37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第一种方式解决：（一）提交乌海市仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不分包分包施工单位为：39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：地震、战争及其它不可抗力，按通用条款规定执行40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包方管理人员的人身保险事宜发包人委托承包人办理的保险事项：（2）承包人投保内容：执行通用条款40.4条41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式：担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式：担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其它担保事项：1执行通用条款规定46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：5份47、补充条款1、本专用条款未包括的条款均按通用条款（示范文本第二部分）执行。
2、工程质量达到协议书约定的优良标准时，按乌海市有关规定给予奖励。
3、其他。
1、变更执行内蒙古自治区2004年发布的《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础定额》、《内蒙古自治区装饰装修工程消耗量定额及基础定额》、《内蒙古自治区建筑工程费用计算规则》及相关调整文件。
2、施工中使用的主要材料价格超过投标价10%以上时，由承包人提供价格，经发包人确认后计入结算。
3、图纸设计做法不明确，按实际施工做法经发包方和监理认定后列入结算。
4、未尽事宜，双方另行协商解决。
附件一：承包人承揽工程项目一览表附件二：发包人供应材料设备一览表附件三：房屋建筑工程质量保修书发包人（全称)：内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院承包人（全称）：深圳华丽装修家俬企业公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对地质大厦室内装修第一标段（工程全称）签订工程质量保证书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：卫生间防水、浴场防水、室内装修、电气管线、给排水管线道。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7、其他项目保修期限约定如下：双方协商质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。