房地产工程项目采购合同协议书
采购协议书四篇
采购协议书四篇采购协议书篇1购货单位（甲方）：重庆__x房地产开发有限公司供货单位（乙方）：____建筑节能材料有限公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经买卖双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方供应甲方建设的秀山廊桥水岸工程项目所需加气混凝土砌块一事签订本意向书，以兹共同遵守。
甲乙双方在签订供货合同后，乙方按以下规格型号及数量供货：合约适用期及说明一、此合同适用5月1日至12月31日的时间段内；价格以具体洽谈后的最终定价为准.。
二、产品质量及技术标准：按gb/t11968-标准执行。
三、供货预约时间：甲方每次进货应提前48小时，以电话或传真方式通知所需进货规格、数量及时间。
四、运输方式及交货地点：乙方负责组织运输并承担运费，乙方送货到甲方指定工地，并负责且派专人管理卸货期间的人员作业安全，因自身原因发生的一切安全责任事故有乙方自行负责，甲方提供堆码场地，保证道路畅通，协调地方关系尽可能为乙方供货提供便利条件。
五、结算及付款方式：付款方式签订正式合同时协商约定，乙方凭甲方签收确认的收货单和入库单，根据同结算，并开具与货款等额真实有效的正规发票给甲方。
甲方有权拒收乙方提供的假的发票，如甲方发现乙方提供假的发票则按发票金额的2%作为乙方的违约金；如甲方在收取发票时未能识别发票的真伪而被相关职能部门查获，由此造成的相关损失及法律责任由乙方承担。
六、合同变更及违约责任：1甲、乙双方在协商达成一致的情况下，可以更改合同约定条款。
2根据合同约定，供货量超过合同约定数量时，甲方未续签合同而继续要求乙方供货时，则合同期作有效延长，并按甲方在销货单签收的数量及金额为准，直到甲方讲最后货款结清为止。
3在合同执行期间，甲、乙双方责任及权益相待等。
4本合同在履行过程中如发生异议，由双方协商解决，若协议不成则向仲裁委员会申请仲裁，若仲裁不成，可向当地人民法院提起诉讼。
甲方：乙方:（盖公章或合同章）（盖公章或合同章）法人代表授权人签字：法人代表授权人签字：签订时间：签订时间：采购协议书篇2甲方：_________乙方：_________为了拓展商贸模式，共同开发海外市场，甲乙双方在优势互补，互惠双赢的基础上达成如下采购协作服务协议：一、甲方的权利与义务甲方权利：1.贸易信息：a）优先获得高质量的意向贸易订单信息（图纸和样品），并提供与订单配套的专业的工程、外贸、后勤、仓储等服务；b）优先获得贸易订单报价、贸易撮合服务等权利。
工程采购合同(8篇)
工程采购合同甲方（需方）：乙方（供方）：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方自愿协商，签订本合同，双方共同遵守。
第一条采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量1.名称、品种、规格、数量：（内容较多时作为合同附件）是否需要安装：否，安装要求：无2.质量，按下列国家标准执行：（1）按照国家标准标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。
（2）按样品，样品作为合同的附件;（3）按双方商定要求执行，具体为：（应具体约定产品质量要求）。
满足现行的国家强制性质量标准及规范要求乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准，是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能，在设备或材料质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
第二条包装方式和包装品的处理：乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。
乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式，若由于乙方的包装问题，导致设备或材料受损，甲方有权拒绝接受设备或材料，乙方应对设备或材料的损坏承担责任。
如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的，乙方应按本合同约定承担责任。
第三条交货方式：1.交货时间：________________________________________。
2.交货地点：甲方项目所在地：或甲方指定的地点：________。
3.运输及装卸：由乙方负责设备或材料的运输及装卸，并承担运输和装卸的费用，在运输及装卸过程中，造成设备或材料损坏的，由乙方承担责任。
如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的，乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。
4.与甲方相关的单证的转移：乙方应在交付设备或材料时，向甲方交付设备或材料相关的单证，包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。
2024年房屋建筑工程质量协议书
2024年房屋建筑工程质量协议书____年房屋建筑工程质量协议书协议书编号： ______________甲方：甲方名称（以下简称“甲方”）联系人：甲方联系人联系电话：甲方电话号码乙方：乙方名称（以下简称“乙方”）联系人：乙方联系人联系电话：乙方电话号码根据《中华人民共和国建筑法》及《住房和城乡建设部关于加强建设工程质量管理的指导意见》的有关规定，为确保房屋建筑工程的质量，保障甲方的利益，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以约束双方行为，并予以执行：第一条：工程概述1.1 项目名称：____________________。
项目地点：_____________________。
1.2 工程范围：详细描述工程的具体范围、主体建筑、附属设施等。
1.3 工程期限：工程开始日期为________________。
工程完工日期为___________________。
第二条：工程质量要求2.1 质量评价标准：2.1.1 工程应符合国家相关法律法规和标准的要求，包括但不限于《建筑设计规范》、《建筑施工与验收规范》等。
2.1.2 工程应符合甲方的相关要求和设计文件的规定。
2.2 建筑材料：2.2.1 甲方要求乙方使用符合国家标准的合格建筑材料，材料的采购应经过正规渠道购买，并提供相应的购买凭证。
2.2.2 甲方保留对乙方选用的建筑材料进行抽检的权利，如发现不符合标准的材料，乙方应立即更换。
2.3 施工进度：2.3.1 乙方应按照合同约定的工程进度进行施工，确保按时完工。
2.3.2 如遇不可抗力等特殊情况导致工程延迟完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
2.4 施工质量：2.4.1 乙方应按照国家相关法律法规和标准的要求进行施工，确保施工质量符合甲方要求和设计文件的规定。
2.4.2 乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全，防止发生事故。
第三条：验收与保修3.1 验收标准：3.1.1 乙方完工后，甲方有权组织评审专家对工程进行验收。
房地产开发商与建筑公司签订项目合作协议
房地产开发商与建筑公司签订项目合作协议协议书甲方：房地产开发商地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXXXXXX乙方：建筑公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXXXXXX鉴于甲方拥有土地资源，并计划开发房地产项目，鉴于乙方具备专业技术与经验，能够提供符合甲方要求的建筑服务，双方本着互利互惠、共同发展的原则，经友好协商，决定签订本项目合作协议。
一、合作内容1. 项目名称：_________________2. 地点：_______________________3. 规模：_______________________4. 合作期限：___________________二、甲方责任与义务1. 提供资金：甲方将按照约定支付合作资金，用于项目的开发和建设。
2. 提供土地：甲方将提供适宜的土地，作为项目建设基地，并对土地使用权负责。
3. 协助相关手续办理：甲方将为项目的开展提供必要的协助，包括但不限于项目审批、土地手续等。
三、乙方责任与义务1. 提供设计方案：乙方将根据甲方的要求，提供符合规划要求的设计方案。
2. 提供施工服务：乙方将承担项目的施工工作，包括但不限于施工物资采购、施工组织、质量控制等。
3. 按时竣工交付：乙方应按照项目进度安排，在合同约定的期限内完成工程建设，并按时交付给甲方。
四、资金支付方式甲方将根据项目的进展情况，按照约定支付合作资金。
具体支付方式如下：1. 工程款支付：甲方将根据施工进度支付工程款项，支付比例和时间如下：- 项目启动款：工程合同签订后支付合同总金额的20%作为项目启动款；- 平台款：工程完成平台（地基、地面、基础设施等）按照约定支付金额的30%；- 主体款：工程主体完工后支付约定金额的30%；- 竣工验收合格后支付约定金额的20%；- 最后一次支付：项目完工且交付乙方后支付最后一次约定金额的20%。
2. 资金管理：乙方应按照合同约定，对收到的款项进行妥善管理，并按照工程进度使用于项目建设。
房地产合作开发协议书范本6篇
房地产合作开发协议书范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房地产合作开发协议书范本甲方（开发商）：______________________________乙方（投资方）：______________________________为了共同开发利用甲方所拥有的土地和房产资源，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就共同合作开发房地产项目达成如下协议：一、项目名称及位置甲乙双方合作共同开发的项目名称为_______________________，位于_______________________。
二、合作内容1.甲方在本项目中，将提供所拥有的土地资源及所需的房地产开发资金，并对土地进行开发建设。
2.乙方在本项目中，将提供所需的投资资金，并协助甲方进行项目规划及市场推广。
3.双方共同承担本项目的风险和收益，按合同约定的投资比例分配利润。
三、合作期限本合作协议自双方签署之日起生效，合作期限为________年。
四、资金投入1.甲方在本项目中的资金投入总额为人民币（￥）__________________元。
2.乙方在本项目中的资金投入总额为人民币（￥）__________________元。
3.双方应按约定的投资比例分配本项目的收益，具体比例为：甲方_______%，乙方_______%。
五、风险分担双方在合作开发的过程中，应共同承担因自身原因或不可抗力导致的风险。
如发生争议，应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁解决。
六、利润分配1.本项目的利润将按照合同约定的投资比例分配，具体分配时间及方式将另行协商确定。
2.分配比例经双方协商一致后，不得擅自更改。
七、其他约定1.本协议经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议履行过程中如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决。
甲方（开发商）：乙方（投资方）：日期：__________________ 日期：__________________以上为房地产合作开发协议书范本内容，双方签订前应认真阅读并保留一份备案。
2024年房地产住宅项目装修工程施工协议范本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年房地产住宅项目装修工程施工协议范本版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址第二条工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 工程总价3.2 付款方式3.3 付款进度3.4 价款调整第四条工程期限4.1 工期起始日期4.2 工期终止日期4.3 延期条款第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修第六条施工材料6.1 材料供应6.2 材料验收6.3 材料保管第七条施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理7.3 安全生产责任第八条知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 侵权责任第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同解除第十二条违约责任12.1 甲方违约责任12.2 乙方违约责任12.3 丙方违约责任第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件第十四条合同的签署和备案14.1 合同签署日期14.2 合同签署地点14.3 合同备案第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××房地产开发有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2 乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3 丙方名称：×××装修设计有限公司丙方地址：××省××市××区××路××号第二条工程概述2.1 工程名称：×××房地产住宅项目装修工程2.2 工程地点：××省××市××区××路××号2.3 工程规模：共计××栋楼，××户住宅2.4 工程内容：包括但不限于室内墙面刷漆、地面铺设、天花板吊顶、水电改造、厨卫装修等。
房地产项目施工合同3篇
房地产项目施工合同3篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方欲进行房地产项目的施工，特委托乙方进行工程施工，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 工程内容：包括但不限于土建、水电安装、装饰装修等。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起第___天开始。
2. 工程竣工日期：开工后的___天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程进度款：（1）基础工程完成，支付总价的___%；（2）主体工程完成一半，支付总价的___%；（3）主体工程完成，支付总价的___%；（4）竣工验收合格，结算后支付至总价的___%；（5）质保金为总价的___%，工程竣工验收一年后无质量问题支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改。
五、工程变更及调整1. 若甲方对原工程设计进行变更，应书面通知乙方，并签署变更协议。
2. 若因变更导致工程量增加或减少，双方应另行协商调整工程价款。
六、保修责任1. 乙方应对工程承担保修责任，保修期为一年。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金。
违约金为工程总价的___%。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应支付违约金。
房屋建设工程合同6篇
房屋建设工程合同6篇房屋建设工程合同 (1) 发包人(全称)：_________承包人(全称)：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_______资金来源：___________二、工程承包范围承包范围：___________三、合同工期开工日期：___________竣工日期：___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准：_________五、合同价款金额(大写)：______元(人民币)$：______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年__月__日合同订立地点：___________本合同双方约定___________后生效。
甲方：乙方：房屋建设工程合同 (2) 甲方：江孜公路段乙方：_________________________上述双方经过友好协商，现就甲方处于江孜县上海东路31号公路段院内值班室建设，达成如下合同条款：第一条合同标的物所处位置：江孜县上海东路31号（建筑面积约 42 平方米，合同价款以实际建筑面积为准）；标的物建设工期为20__年 4 月 13 日至20__年 5 月 26 日；值班室建设费用为 1600.00 元/平方米；承包方式为全包方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产工程项目采购合同协议书
兹有品牌（下称甲方）接受
（下称乙方）的委托，就乙方购买甲方产品一事协商如下：
一、购货产品内容
1．购货产品内容（见附件清单）
2．附件：设计图纸（设计手册、电位示意图），合同设计图纸是本购货合同书重要组成部分，请乙方仔细阅读并签名确认。
图纸签名后，甲、乙双方不得单方面随意更改，经双方同意更改须重新出具图纸并签名，否则因更改图纸造成的延期责任和费用由更改方承担。
二、交货日期、送装时间及付款方式
1．合同产品预计交货日期（包安装）为年9 月10日。
甲方在送货前一天与乙方电话联系，确认具体的上门安装日期及完工时间。
2．付款方式：本合同金额为￥元（合计大写金额为RMB 万零仟玖佰叁拾柒元），分三次付款。
（包含普通发票）
A．第一次付款为签合同后支付40%工程款即元。
B．第二次付款为货到后支付30%工程款，即元。
C．第三次付款为安装完毕，验收合格确认结算价格后3天内支付剩余工程款。
3．本合同产品属乙方所产品，故后若非整体质量问题（指所以组成部分如柜体、台面、门板），甲方不接受整体退换。
合同产品如出现质量瑕疵（包括送货、安装过程中发生的产品损伤）甲方负责对有质量瑕疵的部分进行返工维修，如返工维修后仍无法正常合理使用，乙方可以对该存在质量问题的产品部分要求退换；合同产品中的百货类货品，遵照相关产品的国家质量标准，甲方给予“三包”。