乡村公园大门施工承包合同协议书范本模板
公园大门施工合同模板
合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方施工公园大门工程事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____公园大门施工工程1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 工程内容：包括但不限于大门结构施工、装饰装修、给排水、电气照明、绿化等工程。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币____元（大写：____元整），详见附件《工程量清单》。
2.2 乙方在合同签订后3个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款金额为合同总金额的30%，即人民币____元（大写：____元整）。
2.3 甲方在收到乙方提交的工程进度报告和相应发票后，按照实际完成工程量支付工程进度款。
2.4 工程验收合格后，甲方支付合同总金额的95%，即人民币____元（大写：____元整）。
2.5 剩余的5%作为工程质量保证金，自工程验收合格之日起保修期满后支付。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，施工期限为____个月。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲乙双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。
五、施工材料5.1 乙方应按照甲方要求采购施工材料，并保证材料质量。
5.2 乙方应提供材料合格证明和质保书。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
6.2 乙方应对施工现场的安全生产负全责，如发生安全事故，由乙方承担相应责任。
七、合同的解除和终止7.1 在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。
7.2 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同。
公园大门施工合同范本
公园大门施工合同范本
甲方：（承包方名称）
乙方：（业主单位名称）
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方为乙方施工公园大门事项，达成如下协议：
一、施工内容及标准：
1.1 甲方承诺按照乙方要求，为乙方施工公园大门，施工标准符合国家相关法规和标准，具有相应的安全和美观性。
1.2 施工内容包括但不限于设计、材料采购、施工及后期维护等。
1.3 甲方须严格按照协议确定的施工计划进行施工，如有延期或超出预算情况，须提前告知乙方并协商解决方案。
二、施工期限和付款方式：
2.1 甲方承诺在签订合同后 X 天内完成公园大门的施工工作。
2.2 乙方应在施工合格并验收合格后 X 天内支付合同总金额的 X% 作为首期款。
2.3 全部工程竣工且验收合格后，乙方应及时支付余下款项。
三、质量保证与维护：
3.1 甲方承诺施工过程中遵守相关法规和标准，保质保量完成工程。
3.2 完工后，甲方提供 X 年的质量保修期，如在此期间内出现由于施工质量问题导致的故障或损坏，甲方将负责免费维修。
四、违约责任：
4.1 若因甲方原因导致施工工期延误或工程质量不符合乙方要求，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
4.2 若因乙方原因导致施工无法进行或延误，乙方应承担相应的责任，并支付甲方因此造成的额外费用。
本合同自双方盖章之日起生效，至合同约定的完成日期终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
公园大门施工合同模板
公园大门施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：公园大门施工合同模板甲方（委托方）：乙方（承建方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担公园大门施工项目的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：公园大门施工项目1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：公园大门土建、钢结构、装饰装修、电气设备安装等工程。
1.4 工期：自合同签订之日起至_______止。
二、工程承包方式及价格2.1 承包方式：固定总价承包。
2.2 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
三、工程款的支付3.1 工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
3.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3.3 工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3.4 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为质保金。
质保金在质保期满后无息退还。
四、工程质量和保修4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程保修期为工程竣工验收合格之日起_______年。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付合同总价款10%的违约金。
5.2 由于不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
六、争议解决6.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
6.2 如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）： 乙方（承建方）：（盖章） （盖章）代表：_______ 代表：_______联系电话：_______ 联系电话：_______签订日期：_______ 签订日期：_______请根据您的实际需求，对以上合同模板进行修改和完善。
公园大门施工合同书
公园大门施工合同书甲方（委托方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要对公园大门进行施工改造，乙方具备相应的施工资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本施工合同书。
第一条工程概况1.1 工程名称：公园大门施工项目。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于大门主体结构施工、装饰、照明、安全设施安装等。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的设计图纸和施工要求，完成大门的施工工作。
2.2 乙方应提供所需的材料、设备、劳动力和技术支持。
第三条工程质量要求3.1 乙方必须保证施工质量符合国家及地方相关标准和规范。
3.2 乙方应接受甲方或甲方指定的第三方监理机构的质量监督。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：________年____月____日。
4.2 工程竣工日期：________年____月____日。
4.3 乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。
第五条合同价款及支付方式5.1 合同总价为人民币（大写）：____________________。
5.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付节点和比例如下：- 合同签订后____日内支付总价的____%作为预付款；- 主体结构完工后支付总价的____%；- 工程竣工验收合格后支付至总价的____%；- 剩余____%作为质保金，在质保期满后支付。
第六条质保期及维护6.1 工程质保期为自竣工验收合格之日起____年。
6.2 质保期内，乙方负责无偿修复因施工质量问题造成的损坏。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
7.2 如甲方未能按约定支付工程款，应按未付款项的____%支付违约金。
公园大门施工合同范本
公园大门施工合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方委托乙方承担公园大门的施工任务，为确保工程质量，明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程名称及内容1. 工程名称：________公园大门施工工程2. 工程内容：包括但不限于公园大门主体结构、装饰、绿化、照明等施工及配套设施建设。
二、工程地点：________三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 工程总工期：____个月四、工程造价1. 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2. 乙方按甲方提供的施工图纸、工程量清单及合同约定的工程内容进行报价，经甲方审核同意后作为工程结算依据。
五、工程质量及标准1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产、环保、消防等方面的规定，确保施工现场安全、文明施工。
六、甲方责任1. 提供施工图纸、工程量清单、施工许可证等相关资料。
2. 按约定时间支付工程进度款。
3. 负责协调与施工相关的政府部门、单位及居民的关系。
4. 对乙方施工过程中出现的质量问题有权提出整改要求。
七、乙方责任1. 按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及合同约定的工程内容进行施工。
2. 保质保量完成工程，确保工程按时交付。
3. 负责施工现场的安全生产、环保、消防等工作。
4. 对甲方提出的整改要求及时进行整改。
八、工程变更1. 工程变更应由甲方提出书面通知，乙方根据变更内容进行施工。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，双方协商解决。
九、工程验收1. 工程验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方工程尾款。
2. 乙方应在工程验收合格后提供完整的工程资料。
十、违约责任1. 甲方未按约定时间支付工程款，每逾期一天，应支付乙方逾期付款金额的____%作为违约金。
公园大门施工合同范本下载
公园大门施工合同范本下载甲方（委托方）：单位名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：单位名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方拟对公园大门进行施工，现委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：公园大门施工项目二、项目地点：__________三、项目内容：1. 设计、制造和安装公园大门，包括相关附件和设备。
2. 安装相关的控制系统，确保大门正常运作。
四、工期：本合同自双方签署之日起生效，工期为__________个月。
五、合同价款：合同总价款为__________元（大写：__________）。
六、支付方式：合同总价款按工程进度分批支付，具体支付比例如下：1. 完工验收合格前，甲方支付合同价款的________%作为预付款。
2. 完工验收合格后，甲方支付合同价款的________%作为中期款。
3. 最终竣工验收合格后，甲方支付合同价款的________%作为尾款。
七、施工标准：本项目应符合相关国家法律法规和技术标准，保证工程质量。
八、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
九、争议解决：本合同如发生争议，应协商解决；协商不成，提交有管辖权的法院解决。
十、其他事项：双方协商一致的其他事项。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________日期：__________ 日期：__________。
大门施工协议5篇
大门施工协议5篇篇1甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方的大门施工工程达成一致，签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：大门施工工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：大门的设计、制作与安装4. 承包方式：包工包料二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、甲方责任1. 负责提供施工所需的场地、电源、水源等。
2. 负责协调其他施工单位，确保施工顺利进行。
3. 按合同约定支付工程款。
四、乙方责任1. 负责大门的设计、制作与安装工作。
2. 确保施工质量，达到设计要求。
3. 负责施工过程中的安全管理工作。
4. 按时完成施工任务，并提交相关竣工资料。
五、质量标准1. 本工程采用国家标准和行业标准，具体以设计图纸为准。
2. 乙方应确保所有材料符合质量要求，并出具相应的质量合格证明。
3. 甲方在施工过程中，有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。
4. 乙方应在施工过程中，积极配合甲方的质量监督工作，确保工程质量符合要求。
六、工程款支付方式1. 本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后，支付乙方预付款XXXX元（大写：XXXX元整）。
3. 乙方完成大门制作并安装完毕后，提交相关竣工资料，甲方支付剩余款项XXXX元（大写：XXXX元整）。
4. 甲方应按时支付工程款，如逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
七、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方在履行合同过程中，如因一方原因导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
公园大门施工合同范本简单
公园大门施工合同范本简单甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_____公园大门建设项目达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____公园大门建设工程。
1.2 工程地点：_____市_____区_____路。
1.3 工程内容：包括但不限于大门的设计、制作、安装及后期维护等。
1.4 工程质量要求：符合国家现行相关建筑规范标准，确保大门结构安全、稳定，外观美观大方。
第二条工期与进度2.1 工程开工日期：自____年____月____日起。
2.2 工程竣工日期：至____年____月____日止。
2.3 工程进度安排：按照合同约定的时间节点，乙方需提交工程进度报告。
第三条工程造价与支付方式3.1 工程总造价为人民币____万元整。
3.2 付款方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
第四条质量要求与验收4.1 乙方必须保证工程质量达到国家及行业规定的标准。
4.2 工程完工后，甲方将组织专业人员进行验收，不合格的部分应由乙方无偿修复直至合格。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同规定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人：________________________________承包人：________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条工程概况一、工程名称：________________________________二、工程地点：________________________________三、工程内容：图纸内的所有内容（不发生图纸变更不另行结算）。
四、承包方式：承包人以包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收合格的方式承包。
第二条承包范围一、承包人自行施工的工程：（一）按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包。
1、发包人有权根据现场实际情况调整承包人的承包范围，承包人不得提出任何异议及索赔要求。
2.未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为承包人违约。
3、承包人必须按照有关规定保证工程质量和施工安全，并承担所发生一切事故的责任。
在不违反强条的前提下承包人必须按发包人下发的要求施工，否则发包人将给予经济处罚。
4、工程的材料检测费、电检费用、及其他检测费均由承包人承担。
（二）发包人指定分包单位的专业工程：若部分分项工程定额未有明确子目可套用，双方可就该部分分项工程协商定价，协商不成，发包人可另行指定第三方按指定价格承包该分项工程。
二、发包人直接发包的专业工程：________第三条工程质量标准：合格。
第四条验收工程竣工验收应依照《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）所规定的条件与程序。
工程质量必须经验收评定为“合格”。
第五条质量保修期质量保修期限按国家规定。
土建：保修一年（质量终生）。
安装：保修二年。
防水：保修五年。
第六条合同工期________年________月________日起至________年________月________日。
工期不得拖延工期，如拖延工期一天罚款________元。
第七条合同价按预算造价一、合同总造价暂按：￥________元，人民币大写：￥________________二、计价方式(一)本合同范围内工程为合同约定包干制，不发生图纸变更不再调整工程造价（合同约定材料价格调整的除外，材料价格参照进入预算的暂定的材料价格）。
如在施工过程中出现工程量的变更及增减项目计算方式：1、采用________建筑工程消耗定额；建筑工程消耗定额没有的分项，参照省仿古建筑定额、主要材料的价格按市场价批价。
2、________________价目表，定额人工费________元/工日，市场价为________元/工日，费率按照价目表对应费率不再调整；3、材料费的确定，主要材料按照市场价格甲方批价，辅材按照价目表价格计入；4、变更价款的支付：在最终结算时一并调整；5、工程的计量：除双方另有约定，计量方式如下：按工程施工图、竣工图、图纸会审记录、设计变更、相关签证，根据省、市相关计算规则计算实际完成工程量；因发包方原因造成的设计变更或因现场不可预见的情况而非承包人原因引起的工程造价增加，要以设计变更文件或以现场签证的方式计量调整合同价格。
因承包人原因发生的变更等而引起的工程费用增加，合同价不作调整。
第八条工程款的支付1、主体完工且验收合格后付一次工程款（基础备案资料及其他验收资料必须齐全有效）付款比例为总造价的70%。
（全额扣除甲供材）2、装饰装修完成且验收合格后再付一次工程款（主体备案资料及其他验收资料必须齐全有效）付款比例为总造价的________%。
（全额扣除甲供材）3、工程全部完成付款比例为总造价的________%。
（全额扣除甲供材）4、工程竣工验收合格（竣工备案资料及其他验收资料必须齐全有效）付款比例为总造价的________%，总造价不包括发包人分包项目，全额扣除甲供材）。
5、审计完成，备案完成，经发包人验收无质量问题后，一月内拨付至审计造价额的________%（保修金除外）。
6、余款为质保金，分项工程质保期满扣除应扣款后________日内无息付清。
质量保修期自工程竣工验收合格并办理完成工程竣工备案之日起计算余款为质保金。
7、保修金支付：工程质量保修金为结算总造价的5%，若无质量问题则工程竣工验收合格满两年后30天内支付4.5%（无利息），其余0.5%待五年防水保修期满后30天内付清（无利息）。
8、如社会保障费由发包人代缴，则如因承包人原因导致合同解除的，承包人需退还相关费用；如因发包人原因导致合同解除的，承包人需按比例退还相关费用。
第九条现场移交标准一、开工前发包人负责将施工所需水、电从施工场地外部接至施工红线范围内发包人指定的地点，使施工场地具备施工条件。
二、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
三、施工范围：具体位置及施工安排的用地范围见总平面图，发包人负责提供红线控制点。
四、本工程所需的施工用水供水点由发包人现场确定，场地内的用水设施费用（包括抽水设备、用水管道、水表、临时储水池等工程用水所需的全部设施）等所需的全部费用已经综合考虑在措施费中。
承包人负责定期对水质进行检测并达到施工用水的要求。
水费由承包人负责。
五、由承包人负责从发包人提供的变压器处自行接驳电源，承包人自行采购、安装一切临时电杆、桥架、线缆（不论架空或埋地）、变配电装置、电表、附件等临时用电设施，并在工程竣工后及时拆除并自行承担所有费用。
工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担。
本工程所需的施工用电的总配电房位置由发包人现场确定。
六、承包人负责在施工期间保养、维修、拆除施工场地与城市公共道路的通道，负责施工场地硬地化、施工场地内临时道路和走道的施工及使用期间的维修并承担费用，该费用已经综合考虑在措施费中。
七、所有临时建筑物、构筑物、排栅、场地等的位置，承包人在搭设前应报经发包人批准。
在施工过程中一旦发生临时设施需要拆除或迁移时，承包人应服从并负责拆除或迁移，其一次迁移的费用已综合考虑在措施费内，不另外计取，超过一次迁移的费用发包人与承包人另行协商。
生活用水、用电的费用由承包人自行负责。
八、承包人须向发包人提供办公用房三间（每间不小于15m2），该费用已经综合考虑在措施费中。
九、如发包人无法提供施工用水供水点，则施工用水及生活用水由承包人自行提供，因现场打井（打井位置由承包人及发包人协商确定）取水所需费用（包括打井、抽水设备、用水管道、水表、临时储水池、定期水质检测费、地下资源开采费等）全部由承包人承担，发包人仅需按照定额所含水量及水价支付承包人水费（不调差），承包人不再因施工用水及生活用水问题向发包人提出任何费用补偿要求。
十、专业分包单位进场用水用电，承包单位需配合，不能以自发电、自取水价格高为由收取高额水电费。
十一、为杜绝建筑工地带泥上路污染城市道路，若政府政策文件要求建筑工地安装渣土车辆自动冲洗设备和远程监控系统，费用由承包人自行承担。
十二、承包人须按发包人要求砌筑小区临时围墙，其费用综合考虑在计价程序表中的文明施工及环境保护费中，不再另行计取。
如在承包人进场前，发包人已委托另外施工单位进行新建临时围墙工程施工，发包人有权根据实际情况，按本工程范围内经发包人确认的围墙施工单位的结算书的工程造价从承包人的当期工程款中按实转扣，承包人对此无异议。
第十条材料、设备一、材料、设备的供应及采购1、实际施工时发包人有权根据实际情况调整发包人暂估价材料的范围、种类，承包人不得拒绝。
工程所用其他材料为甲定乙供，进场前需经发包人认可价格、监理认可质量后方可进场使用，钢筋品牌暂定为________、________、________。
由投标人负责采购，费用计入总报价。
水泥品牌为：________水泥、________水泥。
如因厂家原因耽误施工，可以调换品牌，但须招标人同意其质量和价格。
商品混凝土由中标人采购。
承包人应根据材料、设备需进场的时间，在图纸下发后7天内，以书面形式提交属于暂估价的材料进场计划报工程师审核，计划须包含品种、规格、等级、数量、及进场时间等内容。
如设计变更需取消原材料计划，应在变更下发后3天内通知发包人（暂估价材料已按计划进场后，因设计变更所导致的相关责任均由发包人承担）。
如因承包人未及时提暂估价材料进场计划或提交错漏计划，导致发包人不能及时进行暂估价付材料采购或采购错漏时，一切不利后果均由承包人自行承担。
若暂估价材料的进场未满足承包人提交的材料进场计划的要求，属发包人原因所造成的损失和因此延误的工期责任经发包人确认后，由发包人承担；3、为保证暂估价材料进场正常的验收需要，发包人根据承包人的要求提供暂估价材料的相关资料（涉及发包人商业秘密的或与验收无关的除外），否则，现场交验的材料以现场人员签收的材料验收单为准。
4、暂估价材料，供应商送货至工地，发包人货到前2小时通知承包人验收、卸货，货到后由承包人验收合格后负责卸货，并必须在收到通知后30分钟内安排人员卸货，货到现场8小时内必须卸货完毕。
若暂估价材料到现场后2小时内，承包人尚未组织卸货，发包人有权组织第三方卸货，并按实际发生卸货费用的2倍扣罚承包人。
二、材料、设备的结算1、材料计价方式甲供材料计价原则发包人供应的材料实物（包括土建、装饰和安装工程所需的材料），承包人按照预算的定额消耗量向发包人领用。
工程所需甲供材料，承包人暂按发包人暂定价进入工程预算进行取费；工程结算时，甲供材价款按照发包人进货价格据实调整，并按照承包人材料领用量和发包人进货材料价格计算材料价款从结算报告中税后扣除。
2、甲定乙购材料计价方式甲定乙购材料设备的价格作为结算依据。
工程实施过程中，承包人不得以市场价格变化，无法按合同约定履约等理由要求调整该部份材料价格，影响本合同工程正常施工，否则视为承包人违约，应支付发包人违约金，该违约金可从工程进度款中直接扣除，造成的工期延误由承包人承担。
3、发包人供应的材料实物（包括土建、装饰和安装工程所需的材料），承包人按照预算的定额消耗量向发包人领用，领用量超过结算材料用量的，其超过部分按该项目发包人不同时期实际采购价的最高价加10%管理费向承包人扣款（即超供部分扣款为：本项目不同时期实际采购价的最高价乘以1.1再乘以超供部分工程量乘）；4.本条提及的所有材料结算价，无论实际采购价格多少、实际运送距离远近均不再调整其价格。
（三）总价下浮的工程：发包人暂估价的材料设备、或审定价格的材料设备，材料及设备不参与下浮，但施工费用相应下调；承包人自行采购的材料设备费用均参与总价下浮。