2020设计施工总承包合同范本(标准版)
工程总承包合同范本2020版本
工程总承包合同范本2020版本一、合同背景与目的随着经济的发展和技术的进步，工程项目的规模和复杂性都在不断增加。
为了确保项目的顺利完成，甲方（业主）与乙方（承包商）决定签订本工程总承包合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程质量，控制工程成本，并按期完成工程。
二、合同主体- 甲方（业主）：负责提供工程所需的资金、土地和其他必要条件。
- 乙方（承包商）：负责按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设。
三、工程范围与内容本合同所涉及的工程项目包括但不限于以下内容：1. 工程设计：乙方应根据甲方的要求和相关规范进行工程设计。
2. 工程施工：乙方应按照设计图纸和施工计划进行施工。
3. 工程材料：乙方应确保所使用的材料符合国家和行业标准。
4. 工程验收：工程完成后，应由甲方组织相关部门进行验收。
四、合同金额与支付方式1. 合同金额：双方同意，本工程的总金额为人民币XXX元。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后XX日内支付合同总额的XX%。
- 进度款：根据工程进度，按月支付相应的工程款。
- 竣工款：工程验收合格后XX日内支付剩余的工程款。
五、工期与交付1. 工期：乙方应自合同生效之日起XX个月内完成工程建设。
2. 交付：工程完成后，乙方应将工程交付给甲方，并提供相关的技术资料和使用说明书。
六、质量保证与售后服务1. 质量保证：乙方应对所完成的工程提供至少XX年的质量保证期。
在此期间内，如发现任何质量问题，乙方应负责免费修复或更换。
2. 售后服务：乙方应为甲方提供完善的售后服务，包括但不限于技术支持、维修保养等。
七、违约责任如果一方违反合同的任何条款和条件，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
具体违约金的数额由双方协商确定。
八、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 保密条款：双方应对在合同履行过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密。
总承包合同范本2020版
总承包合同范本（2020版）（样本）合同编号：______发包人（甲方）：名称：______地址：______法定代表人：______承包人（乙方）：名称：______地址：______法定代表人：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就______（工程名称）的施工总承包事项，经协商一致，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程范围：______（包括但不限于施工图纸及设计变更、现场签证等确定的全部工作内容）4. 工程承包方式：包工包料（甲方提供的特定材料除外）二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期：______日历天三、合同价款1. 本工程合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式及期限：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付合同总价的______%作为预付款。
（2）进度款：按每月完成的工程量，经甲方确认后支付至该月完成工程量的______%。
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价的______%。
（4）质保金：合同总价的______%作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性付清。
四、双方责任（一）甲方责任1. 按时提供施工图纸及设计变更等相关资料。
2. 办理施工所需的相关手续，确保施工顺利进行。
（二）乙方责任1. 按照施工图纸及设计变更进行施工，确保工程质量。
2. 负责施工现场的安全管理，遵守相关安全规定。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______签订日期：______年______月______日。
工程总承包合同范本2020
工程总承包合同范本2020工程总承包合同甲方：（合同签订人基本信息）乙方：（工程总承包商基本信息）鉴于甲方拟建设以下工程（项目名称、规模等），乙方具有从事此类工程的能力和经验，甲、乙双方经平等协商，达成以下合同。
第一条合同目的甲方委托乙方负责本工程的总承包，包括设计、施工、监理、材料供应与采购、安全生产、质量管理等全过程服务。
第二条工程建设内容详见附件（工程建设内容），包括但不限于（具体内容），双方应按合同约定完成工程建设。
第三条工程期限根据本合同的规定，乙方应当按照计划开始和完成项目中各个阶段的工作，保质保量完成项目。
工程可分若干个设计、施工等阶段，每个阶段工期按双方协商的时间确定。
第四条工程费用1、工程费用总额是（数字小写）万元人民币，含税，乙方应根据工程建设方案和合同约定，进行合理安排，并确保合同内的工程建设内容的顺利进行。
2、如出现工程设计变更，施工阶段所需增加的费用由甲方支付，减少的费用由乙方退还甲方。
如延期或超期工作，由乙方承担。
第五条工程质量1、乙方应遵守中国相关法律法规，严格执行相关标准和规程，保证施工质量，确保工程的安全、可靠、耐久、符合甲方要求。
2、工程竣工验收合格，方可进行结算。
经验收合格后出现的质量问题，乙方应承担全部责任。
第六条保险事项1、乙方须为施工工程人员投保人身及财产安全保险，保险期限从开工起至竣工验收，保险金额不少于（数字小写）万元。
2、乙方应为本工程投保工程一切险，保险期限自工程开工起至竣工验收完毕，投保金额不少于工程合同价款的（数字%）。
3、乙方应对其使用的机械、设备和材料投保相应的保险。
第七条环保与安全1、乙方应遵守中国的环保法律法规，重视环保问题，积极开展环保宣传和教育。
在施工过程中应正确处理污水、废气、噪声等问题。
2、乙方应按照相关法律法规要求，制定健全的安全生产制度和操作规程，加强对施工现场的安全管理，预防、消除各类事故隐患，确保施工安全。
第八条延期和解除合同1、若工程发生不可控原因导致延期，应依照相关的法律、法规和合同的规定处理。
2020版总承包合同6篇
2020版总承包合同6篇篇12020版总承包合同是建筑行业中常见的一种合同形式，它是指由一家总承包商负责整个项目，包括设计、施工、采购和管理等全部工作。
这种合同形式在建筑领域中被广泛使用，能够简化合同关系，降低风险，并提高项目的效率和质量。
总承包合同通常包括以下几个方面的内容：1. 工程范围：总承包合同明确规定了项目的范围，包括工程的具体内容、规模、质量标准、交付时间等。
这部分内容对于项目的顺利实施和完成非常重要。
2. 价格和支付方式：总承包合同需要明确工程的总价款、进度款、竣工款等支付方式，保障双方的权益，并管理好资金流动。
3. 设计和变更：总承包合同中一般会规定设计的责任归属，以及变更管理的具体要求。
如何应对设计变更对工程的影响，是一个关键的问题。
4. 保险和风险分担：总承包合同会明确双方在工程发生意外或问题时的责任和保险承担情况，以及如何合理分担风险。
5. 履约保证和解除合同：总承包合同一般会规定双方的履约保证条款，以及在何种情况下可以解除合同。
总承包合同有许多优点，包括降低业主管理项目的工作量，减少合同管理和沟通成本，提高项目的质量和效率。
但同时，总承包合同也存在一些挑战，如双方责任不清晰、变更管理不当等问题可能导致工程风险增加。
在实际操作中，双方需仔细核对合同条款，明确各自的权利和责任，建立良好的沟通机制，及时解决问题，确保项目的顺利进行。
同时，总承包商应具备专业的技术和管理能力，保证工程的质量和进度，实现双方的共赢。
综合以上所述，2020版总承包合同在建筑行业中发挥着重要的作用，合理利用总承包合同有助于提高项目的管理效率和质量，实现双方的共同利益。
双方应充分理解合同的各项条款，建立互信互利的合作关系，共同推动项目的顺利实施。
【文章字数超过要求，提前结束】。
篇22020版总承包合同一、前言总承包合同是建筑工程中常见的一种合同形式，是指建筑业主与一家承包商签订的一项总包的施工合同。
总承包合同相比于分包合同更具有集约化和便捷性，因此在建筑工程项目中被广泛采用。
建设工程总承包合同示范文本2020
建设工程总承包合同示范文本2020在2020年，建设工程总承包合同的示范文本可能会有所更新和改变。
以下是一个可能的示范文本，供参考使用：合同编号：_____________建设工程总承包合同甲方：（建设单位）地址：_____________联系人：_____________ 电话：_____________乙方：（承包单位）地址：_____________联系人：_____________ 电话：_____________鉴于甲方计划进行建设工程，而乙方具有相关专业技术和经验，并愿意承担该项目的总承包工作，双方达成如下协议：第一条合同范围1. 乙方将担任甲方指定的项目的总承包商，负责该建设工程的设计、施工、采购、监督等全过程。
2. 建设工程的详细范围和工作内容将在后续的设计文件和施工方案中具体确定。
第二条合同价款1. 甲方将向乙方支付该建设工程的合同价款。
2. 合同价款将根据实际的工程量和成本进行结算，并遵循国家相关政策和法规。
3. 甲方将根据工程进展情况和质量评估进行阶段性支付，具体支付方式和阶段将在后续合同附件中明确。
第三条工期1. 双方同意在合同签订后开始工程，并按照合同约定的工期完成建设工程。
2. 甲方可以根据工作进展情况和实际需要，经双方协商一致，部分或全部延长工期。
第四条质量保证1. 乙方承诺按照合同约定的工程质量要求进行设计和施工，并保证工程质量符合相关标准和规定。
2. 如发现工程质量问题或存在设计施工缺陷，乙方应及时处理，并承担相应的责任和费用。
第五条保险和风险责任1. 乙方应购买适当的保险，以覆盖建设工程期间可能出现的人身伤害、财产损失等风险。
2. 如果由于乙方的过失导致工程质量问题或施工意外造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条变更和索赔1. 如果发生必要的变更，双方应及时协商一致并签署书面文件记录变更事项。
2. 双方同意遵循合同约定的索赔程序，并在发生索赔时提供充分的证据。
标准设计施工总承包合同范本(设计施工总承包合同)
标准设计施工总承包合同范本(设计施工总承包合同)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats andwriting methods, please pay attention!标准设计施工总承包合同范本(设计施工总承包合同)标准设计施工总承包合同范本1工程承包工作一般来说对于质量的监督还是比较看重的，因此签订合同需要考虑到相关事项的重要性。
总包合同范本2020
总包合同范本2020《总包合同范本 2020》甲方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________鉴于甲方拟进行__________________工程的建设，乙方具有承担该工程施工的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方将其__________________工程的施工任务委托给乙方完成的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程承包范围：____________________二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期总日历天数：______天三、质量标准1. 工程质量标准：____________________2. 乙方应按照国家及地方现行的施工及验收规范进行施工，并接受甲方及监理单位的监督和管理。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同价款为人民币______元（大写：______元整），此价款为固定总价，不因任何原因进行调整。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；剩余合同总价款的______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
2020工程总承包合同示范文本
2020工程总承包合同示范文本《2020工程总承包合同示范文本》第一章总则第一条合同背景1.1 本合同系根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.2 工程名称：________________1.3 工程地点：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程总投资：________________第二条定义2.1 本合同中下列词语具有如下含义：（1）甲方：指________________（2）乙方：指________________（3）工程：指本合同1.2条所述的工程。
第三条合同范围3.1 乙方承担本合同1.2条所述的工程的勘察、设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修等全部工作，并按照合同约定时间完成工程交付甲方使用。
3.2 乙方应按照合同约定的质量标准、技术规范、工程进度等要求，完成本合同约定的工作内容。
第四条合同价格4.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
第五条合同履行5.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、技术标准等要求，完成本合同约定的工作内容。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保障乙方施工过程中的安全。
5.4 乙方应按照合同约定和国家及地方有关法律法规的规定，依法纳税，办理有关手续。
第六条合同的变更、解除和终止6.1 合同的变更（1）合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以对合同的部分内容进行变更。
变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。
（2）合同变更不得影响乙方的合法权益。
6.2 合同的解除（1）合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：SG─61643
2020设计施工总承包合同范本(标准
版)
This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract
period.
甲方：_______________________
乙方：_______________________
签订日期：_____年____月_____日
设计施工总承包合同
1．设计施工总承包的特点
（1）总承包方式的优点
①单一的合同责任；
②固定工期、固定费用；
③可以缩短建设周期；
④减少设计变更；
⑤减少承包人的索赔。
（2）总承包方式的缺点
①设计不一定是方案；
②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
2．订立合同需要明确的内容
（1）承包人文件。
（2）施工现场范围和施工临时占地。
（3）发包人提供的文件。
（4）发包人要求中的错误。
无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：
①发包人要求中引用的原始数据和资料；
②对工程或其任何部分的功能要求；
③对工程的工艺安排或要求；
④试验和检验标准；
⑤除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
（5）材料和工程设备。
（6）发包人提供的施工设备和临时工程。
（7）区段工程。
（8）暂列金额。
（9）不可预见物质条件。
（10）竣工后试验。
3．保险责任
（1）承包人办理保险
①设计和工程保险
承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。
②第三者责任保险
承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷
责任期终止证书前一直有效。
③工伤保险
承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。
④其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
（2）发包人办理保险
发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。