建设工程施工合同工期变更补充协议
建设工程施工合同补充协议
发包人：（全称、与已签订的合同一致）
承包人：（全称、与已签订的合同一致）
工程名称：（与已签订的合同一致）
工程地点：（与已签订的合同一致）
工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）工程造价(元)：（大写）（小写）已签订的《建设工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)
（二）《建设工程施工合同》工期变更为开工年月日，竣工年月日，合同工期总日历天数天。
（三）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
（四）本补充协议一式三份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
补充协议备案情况：
备案机构：（盖章）
经办人：年月日
备注：
1、按以上要求编辑，不得缺项。
2、需电子版打印，不得手写。
3、补充协议备案时，需携带合同副本、以备审核。
（备注是说明，不需打印）。
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工补充协议范本(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，在主合同的基础上，就以下事项达成补充协议，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：____工程项目2. 工程地点：____3. 工程建筑面积：____平方米4. 工程结构形式：____5. 工程承包范围：____二、合同变更1. 工程进度：根据实际情况，甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。
2. 工程内容：经甲乙双方协商，同意在原合同基础上增加以下工程内容：____。
3. 工程量调整：根据实际情况，甲乙双方同意对以下工程量进行调整：____。
4. 工程款支付方式：经甲乙双方协商，工程款支付方式如下：（1）工程预付款：____；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。
5. 工程质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。
三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款，乙方应按时完成工程进度。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并相应调整工程竣工日期。
4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。
5. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
2. 如甲乙双方协商一致，本补充协议可随时解除。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方就某工程项目达成一致意见，经友好协商，特订立本工程施工补充协议，以共同遵守执行。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
施工合同工期补充协议书
甲方（建设单位）：[建设单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]乙方（施工单位）：[施工单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[法定代表人身份证号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。
鉴于工程实施过程中，由于[具体原因]，原合同约定的工期无法按期完成，经甲乙双方友好协商，特就原合同工期进行如下补充：一、原合同工期调整1. 原合同约定的工期为[原合同工期]，现因[具体原因]，双方同意将工期延长至[延长后的工期]。
2. 延长后的工期自[具体日期]开始计算，至[具体日期]结束。
二、工期调整原因及责任1. 工期调整的原因包括但不限于以下情况：a. [具体原因一]b. [具体原因二]c. [具体原因三]2. 因[具体原因]，导致工期延误的责任由[责任方]承担。
如因[非责任方]原因导致工期延误，非责任方应积极配合责任方采取措施，尽快恢复工程进度。
三、工期调整后的付款及结算1. 工期调整后，甲乙双方应按照原合同约定的付款进度及方式继续履行合同，并确保工程款的及时支付。
2. 工期调整后，如因工程量增加或减少等原因导致工程款发生变化，双方应按照实际情况进行结算。
四、其他事项1. 本协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如本协议与原合同内容不一致之处，以本协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日附件：1. 原合同文本2. 工期调整原因及责任证明材料注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改和完善。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇篇1本补充协议书（以下简称“本协议”）是对编号为____________的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”）的进一步补充和修改。
双方本着公平、公正、真实、自愿的原则，经过友好协商，达成以下补充协议条款：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：补充具体施工内容（包括但不限于）：_____________ （列举详细施工内容）。
二、工期调整与承诺1. 鉴于施工过程中的不确定因素，双方同意对原合同工期进行如下调整：_________________________。
2. 乙方（总承包方）承诺严格按照本协议约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。
三、价格与支付条款1. 工程造价调整：根据工程实际情况，对原合同造价进行适当调整，具体调整细节为：_________________________。
2. 支付方式：补充具体的支付条款，如预付款比例、进度款支付节点及比例、结算方式等。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准除原合同约定的标准外，补充具体验收标准和流程。
五、材料设备供应1. 材料设备供应约定：具体约定材料设备的品牌、规格、型号及供应时间等。
2. 若因材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，责任由供应方承担。
六、安全文明施工及保险责任1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，严格遵守安全施工规范。
2. 双方应明确施工现场安全责任划分，并约定安全文明施工的具体措施和奖惩机制。
3. 双方应购买相关保险，以应对施工过程中可能发生的意外事故。
具体保险种类及金额由双方协商确定。
七、违约责任与赔偿约定1. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
建筑工程施工总承包合同补充协议8篇
建筑工程施工总承包合同补充协议8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：[项目名称]。
2. 工程地点：[项目地址]。
3. 承包范围：包括但不限于土建、安装、装饰等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期调整1. 因本工程实际状况，开工日期更定为XXXX年XX月XX日，竣工日期相应顺延至XXXX年XX月XX日。
2. 若因甲方原因导致开工日期推迟，则竣工日期相应顺延。
如因乙方原因造成工期延误，则按原合同相关条款处理。
三、工程造价调整1. 根据施工图纸变更及现场实际情况，经双方确认后，对原合同总价进行如下调整：[具体调整内容和金额]。
2. 工程款的支付方式：在原合同基础上，增加（或修改）支付方式细节，如阶段性支付比例、支付节点等。
四、材料设备供应1. 甲方负责供应的主要材料设备列表，并明确供应时间、规格型号、数量等。
2. 乙方应按照甲方提供的主材设备表进行采购和验收，确保工程质量。
如因乙方采购质量问题导致的损失由乙方承担。
五、质量与验收1. 乙方必须严格按照国家施工规范及施工图纸进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照原合同及国家相关规范执行。
如有质量问题，乙方应在甲方提出后及时整改。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应执行文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查。
七、违约责任与赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程延期支付或材料供应不及时，甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
2. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
3. 具体违约金比例和赔偿方法按原合同条款执行。
工程合同工期变更补充协议
工程合同工期变更补充协议合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的（工程名称）项目（以下简称“本项目”）工期变更事宜，达成如下补充协议：一、工程概况1.1 本项目位于（项目地址），工程规模为（工程规模），工程内容为（工程内容）。
1.2 双方于（签订日期）签订了《工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为（合同编号），合同约定的工期为（合同约定工期）。
二、工期变更原因2.1 由于（简要说明变更原因，如设计变更、工程量增减、不可抗力等因素），原合同约定的工期已无法按期完成。
2.2 甲方根据项目实际情况，经过充分沟通和协商，同意对原合同约定的工期进行调整。
三、工期变更内容3.1 双方同意将原合同约定的工期延期（延期天数），即新的工期截止日期为（新的工期截止日期）。
3.2 工期延期后，乙方应按照新的工期安排施工，确保项目按期完成。
3.3 乙方应合理调整施工计划，确保工程质量和安全不受影响。
四、工期变更对合同价款的影响4.1 双方同意按照原合同约定的计价方式，对因工期变更产生的额外费用进行计算。
4.2 乙方应向甲方提交详细的费用计算明细，甲方在收到乙方提交的费用计算明细后（审核期限）内进行审核。
4.3 甲方审核同意后，双方按照约定进行价款支付。
五、其他约定5.1 乙方应承担因工期变更导致的额外费用，如人工费、材料费、设备租赁费等。
5.2 乙方应承担因工期变更导致的违约金或其他法律责任。
5.3 甲方应按照约定时间支付工程进度款，确保乙方施工顺利进行。
5.4 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护双方的合法权益。
六、争议解决6.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同的生效、修改和解除7.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
工程工期补充合同
工程工期补充合同【工程工期补充合同】甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于____的工程项目（以下简称“工程”），现因____原因，需对原合同中的工期进行调整。
经双方协商一致，特订立本补充合同，以资遵守。
一、工期调整1. 原合同中约定的工程竣工日期由____年__月__日延长至____年__月__日。
2. 乙方应采取一切必要措施，确保工程按照新的竣工日期完成，包括但不限于增加劳动力、加班加点、优化施工方案等。
3. 甲方同意对乙方因工期调整而产生的合理成本给予补偿，具体金额及支付方式如下：__________。
二、责任分配1. 如因乙方原因导致工程未能按照新的竣工日期完成，乙方应当按照原合同中的规定承担违约责任。
2. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工程无法按期完成，甲方应当承担相应责任，并根据实际情况协商解决。
三、其他条款1. 本补充合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本补充合同未尽事宜，按照原合同相关条款执行。
如与原合同有冲突，以本补充合同为准。
4. 本补充合同的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方（盖章）：________________法定代表人或授权代表签字：________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：________________法定代表人或授权代表签字：________________ 日期：____年__月__日。