总承包管理配合协议书(煤气)_修正版
承包配送燃气合同范本
承包配送燃气合同范本
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方需要配送燃气，乙方愿意承担燃气配送的工作，双方经友好协商，达成如下协议：
一、服务内容
1. 乙方承担配送燃气的工作，确保按时按量配送到指定地点。
2. 乙方应保证燃气的质量符合国家标准，确保安全无事故配送。
二、配送时间
1. 配送时间由双方协商确定，如有变动需提前通知对方。
2. 若因不可抗力因素导致配送延迟，双方应友好协商解决。
三、配送费用
1. 配送费用由甲方支付，具体费用为______元/吨（或其他单位）。
2. 如因乙方原因导致配送延误或燃气质量问题，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。
四、保密条款
1. 双方在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密及其他保密信息，应保密不得泄露。
2. 违反保密条款的一方应承担相应法律责任。
五、违约责任
1. 若一方未按约定时间履行合同义务，应承担违约责任并赔偿对方损失。
2. 若因一方原因导致合同无法履行，应承担相应违约责任。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字生效，有效期为______年。
2. 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________签订日期：__________。
燃气工程施工总承包合同
燃气工程施工总承包合同---甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包方）： [乙方名称]鉴于甲方拟对[具体项目名称]进行燃气工程施工，经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方本着公平、公正的原则，就燃气工程施工总承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[具体项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[详细描述工程规模]4. 工程内容：包括但不限于燃气管道铺设、设备安装、调试等。
5. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准和规范。
第二条合同价款1. 合同总价为人民币[金额大写]元整（￥[数字金额]），包括所有材料费、人工费、管理费、税费等。
2. 付款方式：[具体付款方式及时间节点]。
第三条工期要求1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
3. 如遇特殊情况需要延期，乙方应提前[具体天数]天书面通知甲方，并说明原因。
第四条双方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量符合要求。
2. 乙方负责组织施工，保证工程按期完成，质量达到约定标准。
3. 双方应遵守合同约定，任何一方违约需承担相应责任。
第五条安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产规程。
2. 发生安全事故时，乙方应及时处理并报告甲方。
第六条合同变更与解除1. 因不可抗力或双方认可的其他原因需要变更合同的，应及时协商解决。
2. 任何一方欲解除合同，应提前[具体天数]天书面通知对方。
第七条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交[具体仲裁机构]仲裁或向人民法院起诉。
第八条其他1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： [甲方名称]代表（签字）： [甲方代表姓名]日期： [签订日期]乙方（盖章）： [乙方名称]代表（签字）： [乙方代表姓名]。
燃气管道总包合同协议书
燃气管道总包合同协议书甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________合同编号：__________________________鉴于甲方需要建设燃气管道工程，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就燃气管道工程总包事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程规模：______________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围1. 乙方负责燃气管道的设计、采购、施工、安装、调试及验收等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程实施。
第三条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币（大写）______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付时间和比例为：- 合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款；- 工程进度达到____%时支付总价款的____%；- 工程进度达到____%时支付总价款的____%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的____%；- 剩余____%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。
第五条工程变更1. 工程实施过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更引起的工程价款调整，按照实际工作量和合同约定的计价方式计算。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后____日内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
燃气管道施工总包协议
燃气管道施工总包协议1. 前言2. 项目概述2.1 项目名称本项目的名称为燃气管道施工总包项目。
2.2 项目地点本项目施工地点为（具体地址）。
2.3 项目目标本项目旨在完成对（详细描述项目目标）的燃气管道施工总包。
3. 业主的权利和义务3.1 业主权利1.业主有权要求承包方按照合同约定进行施工，保证施工质量符合国家规定和工程标准。
2.业主有权对施工进度进行监督和检查，要求承包方按时完成各项施工任务。
3.2 业主义务1.业主应提供项目所需的相关准备工作，包括但不限于土地规划许可、环境评估报告等。
2.业主应按时支付承包方在项目中的劳务报酬。
3.业主应提供必要的沟通和协调，确保项目进展顺利进行。
4. 承包方的权利和义务4.1 承包方权利1.承包方有权根据项目需要招募并管理适当的施工人员。
2.承包方有权要求业主提供项目所需的相关准备工作。
4.2 承包方义务1.承包方应按时完成项目任务并保证施工质量符合国家规定和工程标准。
2.承包方应遵守国家有关法律法规和相关规章，确保施工过程安全。
3.承包方应按合同约定报告施工进度，并积极与业主沟通项目进展和问题解决等事宜。
5. 付款方式5.1 付款阶段本项目的付款方式分为预付款、进度款、尾款三个阶段。
5.2 付款金额与时间节点1.预付款：合同签订后，业主应支付总款项的20%作为预付款，支付时间为合同签署之日起7个工作日内。
2.进度款：业主应按照工程进度向承包方支付约定的款项，具体支付金额和时间节点见附表1。
3.尾款：项目验收合格后，业主应支付剩余未付款项，支付时间为项目验收合格之日起7个工作日内。
6. 保证和索赔6.1 保证1.业主保证提供的项目准备工作完备，确保施工顺利进行。
2.承包方保证按合同约定的质量标准、时间节点等完成项目，并确保施工安全。
6.2 索赔1.若因承包方原因导致施工延期或质量问题，业主有权向承包方进行索赔。
2.若因业主原因导致施工延期或额外费用发生，承包方有权向业主进行索赔。
燃气公司承包协议书范本
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承包甲方燃气业务事项，经友好协商，达成如下协议：一、承包范围1. 乙方承包甲方燃气业务，包括但不限于燃气管道的安装、维修、检测、改造、更新、维护等。
2. 乙方负责燃气设施的日常运营、维护和管理，确保燃气设施的安全、稳定运行。
3. 乙方负责燃气业务的客户服务，包括但不限于燃气表的安装、维修、更换、抄表、收费等。
二、承包期限1. 本协议有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 协议期满前，双方应提前一个月书面通知对方，协商续签或终止本协议。
三、承包费用及支付方式1. 乙方承包甲方燃气业务，应按照甲方规定的收费标准向甲方支付承包费用。
2. 承包费用支付方式为：乙方每月向甲方支付承包费用，甲方在收到乙方支付的费用后，向乙方开具发票。
3. 甲方有权对乙方收取的费用进行审计，乙方应积极配合。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方负责制定燃气业务的相关政策、规定和收费标准；（2）甲方负责对乙方承包的燃气业务进行监督、检查和考核；（3）甲方有权对乙方违反本协议的行为进行处罚；（4）甲方应按时支付乙方承包费用。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应严格按照甲方制定的燃气业务政策、规定和收费标准执行；（2）乙方应确保燃气设施的安全、稳定运行，防止燃气事故发生；（3）乙方应提供优质的客户服务，确保客户满意度；（4）乙方应按时支付承包费用。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应向守约方支付违约金，违约金为_____%。
3. 如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
燃气站承包安全协议书范本
燃气站承包安全协议书范本
甲方（燃气站所有人）：______________（具体名称）
乙方（承包人）：______________（具体名称）
鉴于，甲方为拥有燃气站经营权的所有人，拟将燃气站运营及管理权委托于乙方，并为落
实双方之间的管理责任，保障燃气站及周边环境的安全，特订立本协议。
第一条燃气站运营及管理
1.1 乙方接管后负责燃气站的日常运营管理工作，包括但不限于燃气供应、设备维护，员
工管理等。
1.2 乙方应按照相关法规与要求，积极妥善处理燃气站日常业务，确保燃气供应安全稳定。
第二条安全管理责任
2.1 甲方应向乙方提供必要的设备支持及培训，并严格按照标准程序进行燃气设备的检修
及维护。
2.2 乙方负责每日对燃气站设备及供应进行检查，并定期进行安全演练，确保工作人员掌
握应急处理能力。
第三条协议期限
本协议自双方签署之日起生效，协议期限为____年，到期后双方经协商可决定是否续签协议。
第四条违约责任
4.1 若乙方违反相关法规，或未按要求履行本协议内容，甲方有权终止协议，并追究相应
责任。
4.2 若因乙方原因导致燃气站发生安全事故，乙方需承担相应的赔偿责任。
第五条其他
5.1 本协议如有任何争议，双方应友好协商解决，如不能解决则提交有关部门进行调解或
仲裁。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________
签署日期：______________
以上为燃气站承包安全协议书范本，双方签字盖章后生效。
燃气管道总包合同协议书
燃气管道总包合同协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对其项目内的燃气管道进行安装、维修或改造，并已选定乙方作为该工程的总承包商，现双方本着平等互利的原则，就燃气管道工程的总包事宜达成如下协议：1. 工程范围1.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸和规范要求，完成燃气管道的设计、采购、安装、测试和调试工作。
1.2 工程内容包括但不限于管道铺设、阀门安装、压力测试、安全检查及相关的配套工程。
2. 工程标准与规范2.1 乙方应严格遵守国家及地方关于燃气管道安装的相关法律法规和标准规范。
2.2 所有施工材料必须符合国家标准，并具有合格的质量证明。
3. 工程质量3.1 乙方须保证工程质量符合国家及行业标准，确保燃气管道安全可靠。
3.2 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应提供必要的协助。
4. 工程造价与支付4.1 双方经协商一致，确定工程总造价为_________元。
4.2 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。
5. 工程期限5.1 乙方自合同签订之日起计算，应在______个月内完成所有工程内容。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工程完成日期。
6. 违约责任6.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未能按约定支付工程款项，应支付逾期利息，并赔偿乙方因此遭受的损失。
7. 争议解决7.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：____年__月__日（注：以上合同内容仅为示例，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
总包单位与分包单位临时用燃气管理协议书
总包单位与分包单位临时用燃气管理协议
书
协议目的
本协议旨在明确总包单位与分包单位之间关于临时使用燃气的管理事宜，确保安全使用、公平合理。
协议内容
1. 总包单位同意向分包单位提供临时燃气使用权，供其工地使用。
2. 分包单位在使用临时燃气期间应确保燃气设施的安全，遵守相关法律法规和安全操作规范。
3. 分包单位在使用临时燃气前，应向总包单位提供工地详细地址、用气计划和用气时间表。
4. 总包单位有权随时检查和监督分包单位的燃气使用情况，如发现安全问题，可以要求分包单位立即采取措施解决。
5. 若因分包单位的燃气使用行为引发事故或造成损害，分包单位应承担相应的法律责任和赔偿责任。
6. 协议期限自双方签署之日起，至工程完工并撤离分包单位为止。
7. 如有争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以根据中华人民共和国的相关法律进行处理。
签署
总包单位：
签署日期：
分包单位：
签署日期：
以上内容经双方确认无误，共同签署生效。
注意：本协议为临时协议，仅适用于本工程期间的燃气使用事宜。
具体的费用、安全措施等事项需要另行协商并在相关文件中明确规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广州大学城建设项目广州大学生活区房建项目总承包管理配合协议书合同编号：为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《广州大学城房建工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包有限公司（以下简称总包单位）与专业分包单位广州市煤气工程公司（以下简称分包单位）签订如下协议：一、专业分包工程施工内容专业分包施工工程内容燃气中压管、燃气低压管工程，具体施工内容以业主指定的工作内容为准。
二、总分包单位的权利义务1、基本规定1．1、总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。
1．2、总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。
1．3、双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。
2、总包单位一般义务（1）井架、塔吊等垂直运输工具总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。
但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
（2）施工脚手架、排栅在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。
分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。
但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
（3）轴线与标高总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。
3、施工场地管理分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。
对于临建设施，总包单位按《广州大学城建设项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。
4、施工临时道路管理现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。
5、施工用水、用电管理（1）总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。
（2）总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。
（3）总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。
（4）总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。
需要使用水电的分包单位进场后，向总包单位办理用水用电手续后，自行挂表使用，每月按规定向总包单位交纳水电费。
（5）为了防备电网供电故障或电力供应不足，分包单位自行准备发电机以作临时供电用。
6、场地清理管理分包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作，建筑垃圾必须及时清运至总包单位的指定集中地点，由总包单位统一外运。
由于分包单位未能及时按要求清运，影响总包或其他分包单位施工及现场安全文明生产，总包单位负责组织进行清理外运，并向该分包单位收取相应费用。
在竣工退场前，分包单位的建设材料和搭设的临时建筑应自行清场清运。
7、安全文明生产管理总分包单位必须坚持“安全第一、预防为主”的方针；必须建立安全管理体系和安全生产责任制。
项目经理是现场安全生产的总负责人。
（1）安全设施①总包单位应在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内畅通、安全；在靠施工场地的主要施工地段设置安全警示栏和标志；在“四口五临边”设置安全围板和警示标志。
分包单位在需要拆除有关安全设施的时候，必须上报总包单位统一安排。
②分包单位进场施工时应在本单位施工范围内设置相应的安全消防措施，有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。
（2）总分包管理单位应认真贯彻执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。
分包单位必须接受总包单位的安全文明生产监控，严禁违章作业；积极参与工地的各项安全文明生产、消防检查工作，并落实有关整改事宜。
分包单位的整改工作若不能达到有关安全文明生产、消防管理标准（或不能及时达到要求的），经监理工程师核准，总包单位可以协助分包单位予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包单位承担。
（3）总包单位应对分包单位进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备，有权责成分包单位立即停止使用，分包单位应无条件服从。
（4）分包单位应按总包单位要求做好场容场貌管理工作，对所属的材料、设备及建筑垃圾应按总包单位的要求规范堆放到指定地点。
并保持工地卫生、文明，努力做好宿舍、厨房、浴室的卫生工作。
8、工程资料管理工程资料由总包单位布置和检查分包单位的工程技术资料的编制整理工作，确保提交资料符合市城建档案馆要求。
1、工程竣工资料由分包单位按市城建档案馆要求组卷；2、总包单位不定期检查分包单位的工程技术资料的编制、整理工作，确保提交资料符合要求；3、若分包单位工程资料未能达标及按时提交，影响总体工程的检评、验收，所产生一切损失由该分包单位负责，同时在提交合格的工程资料前,总包单位有权对该分包单位的当月《工程进度款申请报告》不予签认。
三、总包与分包单位施工配合职责1、各专业系统管线穿越楼板、墙壁的孔洞（施工图纸范围内）预留、孔洞封堵以及设备基础及二次灌浆，由总包单位负责。
2、各专业工程的安装预埋，墙身及地面线管、线槽的开槽、暗敷，穿楼板或穿墙套管安装由专业分包单位负责。
总包单位将无条件配合。
在混凝土浇捣、墙体砌筑及墙身抹灰、装饰装修工程施工过程中，专业分包单位必须派专人对各种线管、线盒、套管位置及已安装的设备进行监护，对产生细微损坏、偏差的情况及时无条件进行修补调整，确保安装位置准确、设置牢靠，不影响施工进度。
3、由于设计变更或因分包单位责任造成的错、漏、改等出现开洞、开槽情况，由分包单位负责施工，并提前向总包单位提出开洞、开槽申报，由总包单位、监理工程师确认后才能施工。
4、因重大设计变更引起总包单位与分包单位的施工配合问题，由总包单位负责组织协调各相关专业完成所属工程施工，由此产生的签证、索赔都必须经总包单位签认后，上报监理工程师、业主按相应办法处理。
5、因总包单位或分包单位的自身责任造成任何错、漏、改等情况，则总包单位与分包单位各负其责完成，经监理单位确认后由责任方向配合方赔偿相应的费用。
6、建立交接验收制度总包施工单位与分包单位在工作面相互交叉、搭接时需对各自完成的工序进行交接，在隐蔽施工或场地移交前相互进行交接验收并书面备案确认。
7、总包单位及专业分包单位需对各自的成品、半成品进行保护、清洁以便工程竣工验收交付使用方。
任何一方的野蛮施工或施工不当造成对方成品损坏，产生的一切费用由责任方负责赔偿。
四、施工总承包管理服务工作1、双方须清晰理解本工程项目的重要性和特殊性，任何一方的责任都不影响各自在工程质量、进度、安全文明产生等方面所应履行的责任和义务，因此双方应从大局着想，互相积极配合协调，分包单位须服从总包单位在工程上的组织管理，总包单位须在工程上给予分包单位协调配合服务，从而确保工程按时保质的完成。
2、总包单位须详细编制总体及各单体工程的施工进度计划，并督促分包单位提交其施工方案加以优化，与自身施工组织设计整合，明确总承包范围内各种专业分包单位进场施工时间，设置专业管理人员机构为随后进场的各专业分包工程项目承包人提供各项相应管理及协调、配合服务。
分包单位必须根据总包单位经监理工程师、业主审批的总体施工进度计划编制安排施工网络计划，并根据实际施工情况及各种工程变更不断优化施工网络图，并对严格控制网络节点工期作为计划管理的重点。
分包单位编制的施工计划经总包单位批准后，上报监理工程师、业主审批。
3、总包单位负责组织各分包专业进行图纸综合会审，协调解决因设计图纸问题导致专业分包单位之间产生的问题。
图纸会审前，总包单位应组织分包单位技术人员认真审阅设计图纸，并把审阅的有关问题整理、汇编后分发给各专业分包单位。
通过参与图纸会审清楚与相关其它专业接口搭配关系，解决相互存在矛盾，确保以后工程施工顺利进行。
4、总包单位在施工过程中必须设专业管理人员协调二期弱电系统及相关专业深化设计及各专业的需要土建配合的预留孔洞及预埋施工图能及时完成。
分包单位必须督促本专业施工图及时出图，及时进行专业深化设计（包括土建配合预埋预留施工图）。
若由于上述专业深化设计图纸不及时完成，造成预埋件施工遗漏，由该项分包单位负责。
5、建立例会制度（1）总包单位每周定期召开各专业分包单位工程协调会，协调解决施工过程中各专业分包单位之间发生的问题和存在的困难。
按总包单位制定的周计划要求，检查专业分包单位当周工作完成情况，同时布置下周施工生产任务。
（2）总包单位应根据现场施工情况及时组织专业分包单位协调解决因图纸问题导致各专业分包单位之间发生的问题和存在的困难。
（3）总包单位应定期组织各专业分包单位进行现场安全文明生产检查，落实整改措施。
（4）分包单位应派项目副经理以上人员按时参加总包单位召开的会议，无故缺席者，总包单位有权对其处以1000元/每人次的罚款。
6、分包单位负责对本专业单机及系统调试；在设备安装工程具备无负荷联动试车条件时，由总包单位组织相关单位联合调试。
7、计量管理（1）分包单位所有向业主提交的工程进度款申请报告及计划都必须经总包单位签认后，才能上报监理工程师、业主。
（2）总包单位的总包服务管理及协调费根据分包单位的工程进度款按合同签订费率计取。
五、违约责任本协议书中的总包单位与分包单位违反本协议约定的，应按总包单位、分包单位各自与业主签订的施工合同的约定承担违约责任。
六、现场安全生产、文明施工措施1、必须达到总包单位制定的安全管理目标，重伤安全事故为零；轻伤事故控制在3‰；发生重大事故要及时报告总包单位及有关主管部门。
2、落实总包单位制定的各级安全责任制和各项安全管理制度，制定安全管理目标，明确职责、落实到人，按《建筑施工安全检查标准》[G]59-99，每星期进行定期检查，对存在隐患要定人落实整改。
对总包单位制定的《施工管理制度》和“运行表格”要认真学习，贯彻执行。
制定项目安全施工实施方案及消防方案，按规定要求配备质安员（凡50人以上施工项目应配一名），项目经理、施工员、安全员、特种作业人员必须持证上岗，工人必须进行安全培训教育、经考试合格后发证上岗。