钢箱梁加工安装施工合同(QJ
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：包括但不限于钢箱梁的制作、安装、调试、验收等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格后自动终止。
三、合同金额3.1 乙方承担本合同约定的工程内容的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
四、质量要求4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和国家相关标准进行施工。
4.2 乙方应确保工程质量和安全，不得使用不合格的材料和设备。
4.3 乙方应严格按照甲方的要求进行工程验收，确保工程达到甲方规定的质量标准。
五、施工进度5.1 乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按期完成。
5.2 乙方如需调整施工进度，应提前向甲方书面报告，并取得甲方同意。
六、付款方式6.1 甲方按照工程进度付款，具体付款方式如下：6.1.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；6.1.2 工程完成50%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；6.1.3 工程完成80%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；6.1.4 工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
7.2 若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
1. 钢箱梁：指采用钢材制作，具有箱形截面的梁，广泛应用于桥梁、建筑等工程。
2. 施工图纸：指乙方进行施工所依据的详细图纸，包括工程结构、构造、尺寸、材料等。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本甲方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承担钢箱梁工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装及相关附属工程4. 工程数量：详见附件一《工程量清单》5. 工程质量标准：合格二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期总日历天数：______天三、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元），其中不含税价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元），增值税税率为______%，增值税额为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款；钢箱梁全部进场后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；钢箱梁安装完成后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；剩余合同价款的______%作为质保金，在质保期满后______个工作日内无息退还。
钢箱梁施工合同模板
钢箱梁施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！钢箱梁施工合同模板合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：________地址：________联系人：________联系电话：________乙方（以下简称“施工方”）：________地址：________联系人：________联系电话：________鉴于业主需要进行钢箱梁施工工程，乙方具备钢箱梁施工的资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装和调试。
1.4 工程规模：________1.5 工程总价：________元（大写：________元整）。
第二条 施工期限本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。
第三条 施工质量标准乙方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。
第四条 工程款的支付4.1 本工程采用分期支付的方式，具体支付方式和金额如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价的____%；（2）工程进度达到____%后，支付合同总价的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的____%。
4.2 乙方开具正规发票，业主按照约定时间支付工程款。
第五条 违约责任5.1 乙方若未能按照约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×____%。
5.2 业主若未能按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×滞纳天数×____%。
第六条 争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本合同编号：_______________钢箱梁施工合同甲方：（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行钢箱梁施工工作，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________1.2 工程地点：_______________1.3 工程范围：_______________1.4 工程期限：_______________1.5 工程造价：_______________（大写：_______________）第二条乙方责任2.1 乙方承诺按照甲方要求，按时、按质、按量完成钢箱梁施工工作。
2.2 乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
2.3 乙方应合理安排施工人员和设备，确保施工进度。
2.4 乙方应按照甲方要求提供相关施工文件和报告，确保施工过程的透明和监督。
第三条甲方责任3.1 甲方应提供施工所需的场地和基础设施，并按时提供相关材料。
3.2 甲方应支付乙方约定的施工款项，支付方式为_______________。
第四条施工合同价款及支付方式4.1 施工合同价款为_______________（大写：_______________）。
4.2 甲方应在工程验收合格后的_______________个工作日内，一次性支付全部款项。
第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可以解除合同。
5.2 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并可以解除合同。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方盖章之日起生效。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢箱梁施工事宜，达成如下合同：一、工程名称及地点：钢箱梁施工项目名称为__________，位于__________地点。
二、工程内容：1.梁式构造钢箱梁设计、制作、安装。
2.完成相关桥梁设备和配套设施的施工。
3.按照相关规范及要求进行验收和交付。
三、施工期限：本合同工程施工期限约为____个月，具体以合同约定为准，施工期间如有延期需另行协商。
四、施工费用：1.乙方应按照合同约定的工程量清单进行计价，合同总价为______人民币（大写）。
2.如因工程变更或追加等原因导致费用发生变化，应另行协商并签署补充协议。
五、质量要求：1.乙方应按照相关规范和甲方的要求，保证施工质量符合标准要求。
2.工程竣工后，应进行验收，合格后交付甲方，确保工程质量和安全。
六、竣工验收：1.工程竣工后，乙方应组织相关方进行验收，合格后方可交付。
2.如有质量问题或不合格，需在规定时间内作出整改并重新验收。
七、违约责任：1.若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
2.若甲方未按照约定支付工程款项，则乙方有权要求停工并按法律规定要求索赔。
八、其他条款：1.如有其他补充协议，以补充协议为准。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收为止。
甲方（盖章）：__________ 签字：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 签字：__________ 日期：__________以上内容均属双方真实意愿，同意并遵守以上合同条款。
钢箱梁施工合同范本最新
钢箱梁施工合同范本最新甲方：（委托方）地址：_______________________________________________________联系人：____________________ 电话：____________________乙方：（承包方）地址：_______________________________________________________联系人：____________________ 电话：____________________鉴于甲方拟委托乙方进行钢箱梁施工，双方经友好协商，就具体事宜达成如下合同：一、工程内容：1.1 本次合同的工程内容为钢箱梁的施工，包括设计、材料采购、施工、验收等全部工作。
1.2 工程地点：__________________________1.3 工程时间：自合同签订之日起至______________________。
二、工程造价及支付方式：2.1 本工程总造价为____________________元。
2.2 甲方将于工程开工前支付工程总造价的50%作为预付款，剩余部分工程竣工后支付。
2.3 支付的方式及时间：____________________三、质量标准和验收：3.1 乙方应按照国家相关标准和要求进行工程施工，确保工程质量符合规范。
3.2 工程完成后，由双方协商确定验收标准，并进行验收。
四、延期和违约责任：4.1 若因不可抗力或其他不可预见原因导致工程延期，应提前通知甲方，并经甲方同意后进行延期。
4.2 若乙方未能按合同约定的时间完成工程，应承担相应的违约责任。
五、风险责任：5.1 在工程期间，如因乙方过错或疏忽导致任何事故或损失，乙方应承担相应的责任。
六、保密条款：6.1 双方应对合同及工程相关信息保密，未经对方同意不得向第三方透露。
七、其他约定：7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________合同签署地点：______________________以上内容经双方确认无误后签署生效。
钢箱梁的加工安装合同word
钢箱梁的加工安装合同word 甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条钢箱梁加工a. 加工内容① 乙方负责甲方提供的钢箱梁图纸的加工制作；② 加工材料应符合国家标准和甲方要求；③ 加工过程中应确保钢箱梁的尺寸、形状、质量等符合设计要求。
b. 加工进度① 乙方应在合同签订后30日内完成钢箱梁的加工制作；② 乙方应按照甲方要求，分阶段提交加工进度报告；③ 如遇特殊情况，乙方应提前通知甲方，并协商调整加工进度。
c. 质量保证① 乙方应保证加工的钢箱梁质量符合国家标准和甲方要求；② 乙方应对加工过程中出现的质量问题负责，并及时采取措施进行整改；③ 甲方有权对加工的钢箱梁进行质量检验，如不合格，乙方应无条件进行返工。
第二条钢箱梁安装a. 安装内容① 乙方负责甲方提供的钢箱梁的现场安装；② 安装过程中应确保钢箱梁的安装位置、高度、角度等符合设计要求；③ 安装过程中应采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全。
b. 安装进度① 乙方应在合同签订后60日内完成钢箱梁的安装；② 乙方应按照甲方要求，分阶段提交安装进度报告；③ 如遇特殊情况，乙方应提前通知甲方，并协商调整安装进度。
c. 质量保证① 乙方应保证安装的钢箱梁质量符合国家标准和甲方要求；② 乙方应对安装过程中出现的质量问题负责，并及时采取措施进行整改；③ 甲方有权对安装的钢箱梁进行质量检验，如不合格，乙方应无条件进行返工。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本合同编号：_____________发包方（甲方）：__________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________承包方（乙方）：__________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方需进行钢箱梁施工工程，乙方具备相应的施工资质和施工能力，经双方友好协商，就钢箱梁施工工程事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：____________________________2. 工程地点：____________________________3. 工程范围：____________________________4. 工程内容：钢箱梁的制作、安装、调试及相关配套工程。
二、工期1. 开工日期：____________________________2. 竣工日期：____________________________3. 工期总日历天数：______________________天（含法定节假日）。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：__________________元整（小写：￥________元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款，即￥________元。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付至工程总价款的____%，即￥________元。
（4）质保金：工程总价款的____%作为质保金，质保期满后无息退还。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方现行的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载钢箱梁加工安装施工合同(QJ甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640〜K11+段钢箱梁加工安装施工合同合同编号：QJ-XQGS- 015甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部乙方：日期：年月曰1/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部目录第一条：工程概况第二条：承包方式第三条：履约保证第四条：机械设备和材料供应第五条：双方的权利及义务第六条：工程质量管理第七条：工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金第八条：工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算第九条：安全文明施工第十条：工程验收、交工第十一条:争议与仲裁第十二条：违约与索赔第十三条：工程保险第十四条：中途退场的结算方式第十五条：其它2/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部工程施工专业分包合同甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部（以下简称甲方）乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、规章等规定，甲方根据承建宣曲高速G60连接线K8+640〜K11 + 段［以下简称：大龙潭互通］施工的需要，将大龙潭互通E 匝道桥钢箱梁加工安装委托乙方施工。
为了明确双方权利、义务和责任，经过甲乙双方充分协商，达成一致意见，签订本合同，并自愿共同遵守执行：第一条：工程概况1、工程概况1）、工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640〜K11+段2）、工程地点：云南省曲靖市沾益县3）、工程范围：E匝道桥钢箱梁的加工制作、运输、安装施工、以及相应的安全防护、高速公路交通组织等等专业分包单价详见后附的《投标报价表》。
2、工期：本合同总工期为 5 个月。
1 ）、开工日期：20XX年01月01 日2 ）、完工日期：20XX年05月31日3、质量等级：达到合格工程，工程整体质量要符合甲方提出的创优目标及分项工程质量合格率为100%，分部工程及单位工程优良率达到95%以上的要求。
其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求。
第二条：承包方式3/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部1、采用固定单价承包，单价按《投标报价表》中约定的综合单价执行，不管何种原因，单价均不做调整。
2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。
3、甲方提供的主要设施材料：无。
4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。
5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成钢箱梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最终的合格产品6、甲方根据现场施工的需要配备一级配电柜。
从一级配电柜接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、电线、电缆、开关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均乙方负责提供，费用乙方承担。
施工耗用电费乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数量=电表计读度数+线路电损分摊度数。
7、应急采用的发电机及发电机组甲方提供，耗用燃油费使用的乙方承担。
8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均乙方提供，费用乙方承担。
9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。
10、乙方的综合单价已包含了％的营业税，除此之外，在甲方支付工程款时，乙方必须提供与结算等额的相应成本发票，否则甲方拒绝支付，或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成本发票所需税金后再进行支付。
11、支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水PVC管安装作为上部结构施4/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用已包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料乙方提供，材料费用乙方承担。
第三条：履约保证1、履约保证金以第一种方式执行。
1）、方式一：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定之前，乙方应向甲方交纳履约保证金：小写400000元人民币，大写肆拾万元人民币。
2）、方式二：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定后，进行第一次结算时，甲方将在乙方的工程款中扣除做为履约保证金。
2、严禁乙方将本合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他人，如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部履约保证金：400000元人民币，此造成的一切损失乙方承担。
3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务，安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。
第四条：机械设备和材料供应1、按甲方的《材料管理办法》及《机械设备管理办法》执行。
2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。
3、主材损耗约定：甲供材料的消耗量不能大于设计工程量的4%如果超过规定的损耗量，则甲方将按照采购价的倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。
4、乙方自行采购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材5/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用。
5、业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议办理。
6、甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直接从乙方的月度工程结算款中扣回。
7、甲方调拨或供应的材料必须乙方代表或乙方指定代理人签字。
8、乙方用于本工程的主要机械设备必须在甲方机械部门备案。
第五条：双方的权利及义务1、甲方的权利及义务1）、甲方委派曾宪波先生为甲方工地代表，全权负责本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等，乙方应听从和尊重甲方代表的指挥和工作。
2）、甲方通过甲方工地代表在开工前三天向乙方提供施工图纸和技术资料各壹份，同时经双方协商后确定技术交底日期，甲方派员向乙方进行安全技术交底。
3）、甲方有权派员参加乙方的生产调度会和技术方案会，有权评议乙方的生产计划和施工技术方案。
并根据总工期的计划安排对乙方的生产计划和施工方案进行调整。
4）、如乙方在施工中出现如下情况之一，甲方有权终止合同、切割或收回乙方承包工程，发生的费用乙方负责。
①、乙方连续两次不能完成甲方及业主下发的阶段性目标；②、甲方认为乙方投入不足，无力承担此项工程；乙方拒不③、服从甲方的领导；④、于乙方责任，对同一质量问题连续两次被业主检查为不合格。
5 ）、甲方每十天对乙方进行一次质量、进度、安全等全面检查，如连续三次检查不合格，甲方可单方终止与乙方的合同关系，没收乙方的全部保证金，并拒付乙方未结算的全部工程款，同时承担对甲方造成的一切损失。
如甲方连续三6/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部次对乙方检查，检查结果均为较差，甲方根据检查结果的严重程度确定处罚金额。
6）、试验工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合完成现场的取样及送样试验工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。
7）、测量工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合施工现场的测量放样工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。
8）、甲方根据业主指令或工程进度的实际需要，有权调整乙方的施工承包内容。
9）、施工场地及相关费用的约定：乙方人员的食宿、驻地建设、进出场费用等均乙方自行负责，并已包含在了劳务分包单价中，甲方不再给予乙方任何补贴费用。
10）、乙方必须按甲方要求施工完成设计图纸标明的所有工程内容，如果乙方未施工完成合同约定的工程内容，甲方将按未完工程量的工程造价的两倍金额处罚乙方，并没收乙方的履约保证金，同时乙方还应按合同要求承担相应的违约责任。
2、乙方的权利及义务1）、乙方委派先生为乙方驻工地代表，全权负责处理本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等。
乙方在征得甲方的同意方可委派乙方驻工地代表，若确实需要调换驻工地代表，须在7天之前通知甲方并取得甲方的同意方可调换。
2）、乙方不得将本工程的任何一部分权益转让给第三方,一旦发现，甲方立即收回乙方承包的工程，所造成的一切后果乙方负责。
3）、乙方应按照甲方的总体施工进度计划及阶段性施工进度计划的安排，及7/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部时组织人员及设备开展工作，不得无故拖延。
4）、乙方不得以修改设计、图纸延误为，解除和变更合同所制定的责任和义务。
5）、乙方应遵守地方政府的有关规定，文明施工，安全生产、环保法规等。
6）、乙方有责任采取措施保护业主已查明工程范围内的地下、地上设施以及不准拆除的构造物等若因乙方过失造成的一切事故、产生后果乙方自负。
7）、乙方有责任遵守甲方和业主签订的合同有关本工程质量相关的条款。
8）、乙方负责完成施工所需的全部准备工作，包括用电接线、用水及临时设施等乙方自行解决，相关费用已包含在劳务分包单价中，不得再另行计量支付。
9）、乙方参与本工程建设的主要施工人员必须到甲方人事部门进行备案。
10 ）、乙方在施工期间内使用地方道路的应服从地方政府及路政部门的管理，并主动配合甲方进行有效协调，合理承担在协调过程中自身发生的费用。
11）、乙方必须执行甲方、业主、总包部、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决定等，且不增加费用。
第六条：工程质量管理1、本工程实行甲方、总包部、监理和业主四方相结合质量控制、监督体系。
乙方在施工过程中必须按照甲方、总包部、监理及业主提出的有关要求，完成其施工任务。
2、乙方应无条件接受业主、总包部、监理及甲方在本工程的监督规程和办法，应服从业主、总包部、监理及甲方质检人员的傍站监督工作。
3、工程质量等级必须达到合同规定的等级，达不到合同规定的部分，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合条件为止。
返工后仍达不到要求按违约处理。
4、工程质量合同缺陷期为2年，工程实际缺陷期以业主给甲方签认的“缺8/16中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部陷期满质量合格证书”日期为准。
第七条：工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金1、质量保留金：月工程结算款总价10%2、安全文明施工保留金：月工程结算款总价4%3、农民工工资保留金：月工程结算款总价3%4、廉政建设保留金：月工程结算款总价2%5、激励考核专项基金：月工程结算款总价1%6、激励考核专项基金：按照每期乙方结算金额的1%进行扣除，作为安全生产、文明施工形象、质量及进度综合激励考核专项基金，该项基金不退还乙方，同时甲方也拿出乙方结算款的1%作为激励基金，该基金用于甲方对本工程各劳务队的综合考评，根据每次考评结果对劳务作业队进行不同程度的奖励，考评结果以甲方领导班子的最终评定为准，如果各乙方均达不到奖励的考评标准，则激励基金将用于改善安全文明施工环境、提高工程质量、加快施工进度的经费，具体考评办法甲方领导班子研究制定。