国网220千伏线路基础工程施工专业分包合同
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板合同模板名称：220k输变电线路工程总承包合同一、合同背景为了规范和明确220k输变电线路工程总承包合同的相关事项，确保各方权益，特制定本合同模板。
二、合同主体本合同由以下各方共同订立：甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）三、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于220k输变电线路工程总承包的权利、义务和责任，确保项目按时、按质、按量完成。
四、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围包括：- 输变电线路设计、施工、调试等全过程；- 供应、安装、调试所需设备和材料；- 相关工程监理、验收等。
1.2 工程具体范围详见附件A。
2. 合同价款2.1 本合同的总价款为（金额）人民币，含税。
2.2 付款方式：- 甲方按工程进度支付工程款项；- 工程竣工后，经甲方验收合格后，乙方可申请尾款支付。
3. 工期要求3.1 工程总工期为（时间），具体工期详见附件B。
3.2 工期延误责任：- 若乙方未能按时完成工程，每延误一天，乙方应按合同总价款的（百分比）支付违约金。
4. 质量要求4.1 工程质量应符合国家相关标准和规定。
4.2 工程质量保证期为（时间），在保证期内，乙方负责修复因工程质量问题引起的故障。
5. 合同变更和解除5.1 合同变更：- 任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
5.2 合同解除：- 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法继续履行合同，一方应及时通知对方，并协商解决方案。
6. 保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合同内容及相关信息。
7. 违约责任7.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.2 违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，并尽力减少损失。
8. 争议解决8.1 合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
220k输变电线路工程总承包合同模板正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同模板第一章总则第一条合同背景和目的本合同是根据双方自愿、平等协商，在220k输变电线路工程的建设过程中，为明确双方的权益和义务而订立的。
合同的目的是规范和约定双方工作内容、工期、质量和费用等方面的内容，以确保工程顺利实施并达到质量要求。
第二条合同主体双方在本合同中的主体为：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第三条合同期限本合同的工期自合同生效之日开始计算，合同期限为（具体时间），如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致工程无法按计划进行，双方可协商延期。
第二章工程内容和要求第四条工程范围和内容本工程的范围包括但不限于内容： 1. 输变电线路的设计、施工和调试； 2. 相关设备和材料的采购和安装； 3. 工程质量检测和验收； 4. 工程备案和竣工报告编制。
第五条工程质量要求本工程的质量要求必须符合相关国家和行业的标准和规范，甲方有权对工程质量进行抽检和验收，乙方必须保证工程质量达到合同约定的要求。
第三章工程进度和支付第六条工程进度计划双方应在合同签订后的10个工作日内制定详细的工程进度计划，详细规定工程各阶段的开始时间和完成时间。
工程进度计划必须合理、可行，双方共同遵守。
第七条工程款支付1.合同签订后，乙方有权向甲方提出预付款申请，甲方应在合同总金额的30%支付给乙方；2.按照工程进度计划，乙方完成相应阶段的工作后，有权向甲方提出进度款申请，甲方应按照合同约定的进度款比例支付给乙方；3.乙方完成全部工程内容后，甲方应支付乙方剩余款项。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1.在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商并签订变更协议；2.变更协议应明确变更的内容、原因、影响、费用和支付方式等信息。
第九条合同解除1.在合同履行过程中，如果一方违反合同约定且无法在合理期限内履行补救义务，对方有权解除合同；2.如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同一、合同双方甲方： [甲方全称]乙方： [乙方全称]二、合同项目1.项目概述本项目是关于220k输电线路的施工合同。
施工内容包括但不限于线路杆塔搭设、导线连接、绝缘子安装等，具体施工细节见后续工程设计和相关标准。
2.合同条款–2.2 [乙方]负责安排合适的工程人员、设备和材料，按时按质完成施工任务。
–2.3 施工期限为个月/周/天，具体根据项目实际情况而定。
甲、乙双方可根据实际情况进行合理的调整。
–2.4 施工费用及支付方式：具体金额为人民币元，采用方式进行支付（如一次性支付、分期支付等）。
3.合同履行–3.1 [乙方]在合同签署后工作日内，安排施工团队和材料到达现场，并开始施工。
–3.2 [乙方]负责施工进度的监督和控制，在施工期限内完成所有工作。
–3.3 [甲方]负责提供现场所需的所有支持，包括但不限于水、电、交通等。
4.合同变更如有需要对合同进行任何修改或变更，甲、乙双方应通过书面协议达成一致意见，并及时修改合同内容。
5.合同解除–5.1 若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，甲、乙双方应书面通知对方，并及时进行协商。
–5.2 若甲、乙双方其中一方未履行本合同规定的义务，经合理通知后仍未改正，则对方有权解除合同，并要求追究违约责任。
6.违约责任若任何一方违反了本合同的任何条款或义务，对方有权要求违约方进行修复或赔偿，并保留进一步采取法律措施的权利。
三、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.合同签署后任何一方需向对方缴纳%的保证金，作为合同履行期间的担保。
3.合同中未尽事宜，可以由甲、乙双方协商解决，并作为合同的附加条款。
4.本合同自双方盖章之日起生效，有效期为年/月/日。
5.对于本合同的解释和争议解决，适用相关法律法规。
如有争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
注：本合同以中文为正式文字，如遇中文与其他语言文本内容不一致，以中文为准。
通用范文(正式版)220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同1. 引言本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同签署，双方达成协议，以确定220k输电线路施工的相关事宜。
2. 项目概述2.1 项目名称：220k输电线路施工项目。
2.2 项目地点：详细地质待甲乙双方商定。
2.3 项目范围：本项目包括但不限于内容：输电线路的铺设和安装；杆塔的建设和安装；设备及材料的采购和送货；项目的维护和测试；等。
3. 合同条款3.1 合同期限：本合同有效期为年，自合同生效之日起计算。
3.2 付款方式：双方约定的付款方式如下：甲方需在工程前支付20%的款项作为预付款；工程进行到一定阶段时，甲方需向乙方支付80%的款项作为进度款；工程完工后，甲方需支付剩余的20%作为尾款。
3.3交付标准：乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，并确保工程的质量达到国家相关标准。
3.4变更和解除：任何一方在签署合同后，如有需要变更合同条款，应提前书面通知对方，并经双方协商后达成一致意见。
3.5违约责任：任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
4. 风险和保险4.1风险责任：在施工过程中，如因乙方的过错造成工程质量问题或者发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时采取补救措施。
4.2保险责任：乙方应根据工程的特点和需要购买相应的保险，以保障工程施工和设备的安全。
5. 知识产权5.1知识产权归属：本项目中涉及的所有知识产权，包括但不限于文档、图纸、技术方案等，归甲方所有。
5.2保密责任：乙方需对甲方的商业秘密和技术资料保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
6. 争议解决6.1争议解决方式：对于因合同履行而产生的争议，双方应及时协商解决。
如协商不成，可以提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
6.2 法律适用：本合同适用的法律和法规。
7. 其他条款7.1本合同自双方签署后生效，并取代先前就同一事项所达成的一切口头或书面协议。
220k输变电线路工程总承包(合同)模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同概述本合同旨在规定220k输变电线路工程的总承包合作事项，明确双方权责，并保障工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同签署方本合同由两方签署：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 合同工程本合同的工程范围包括内容：•供电变电站工程•输电线路工程•相关设备及器材供应2.3 工程总价及支付方式本合同工程总价为人民币[工程总价]元。
甲方将根据工程进展情况，按方式支付工程款项给乙方：•预付款：工程总价的30%作为预付款，在合同签署后的5个工作日内支付；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成一定阶段后支付相应的进度款；•竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付的款项，占工程总价的70%。
2.4 工期和进度管理本工程的工期为[工期]个日历天。
乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并有责任确保工程按时交付。
2.5 质量管理乙方应保证所提供的设备和材料符合相应的质量标准，并按照相关法规和标准进行工程施工。
甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现质量问题，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 保修责任工程竣工后，在合同约定的保修期内，乙方应对工程及设备提供免费的维修及保养服务。
甲方有权对工程和设备进行定期检查，如发现问题，乙方应及时进行维修。
2.7 违约责任如果甲方或乙方违反本合同约定的任何条款，将导致对方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
本合同分为原件两份，双方各执一份。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或变更，需经过双方书面协商并达成一致。
4. 其他条款4.1 保密条款本合同签署后，双方应对涉及本合同内容的商业秘密及敏感信息予以保密。
220kv电缆工程合同
220kv电缆工程合同---合同编号： [填写合同编号]甲方（业主）： [填写甲方名称]乙方（承包商）： [填写乙方名称]鉴于甲方拟建设220kV电缆工程，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的施工，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程规模：[详细描述工程规模，包括电缆长度、型号、敷设方式等]1.4 工程内容：[详细描述工程内容，包括但不限于电缆敷设、试验、调试等]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范要求，保证工程质量达到合格标准。
2.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。
2.3 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，验收合格后方可交付使用。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币[填写合同总价]元。
3.2 付款方式：[详细描述付款方式及时间节点]3.3 如遇设计变更或工程量增减，双方应及时协商调整合同价款。
第四条工期4.1 工程开工日期为[填写开工日期]，竣工日期为[填写竣工日期]。
4.2 如遇不可抗力或双方认可的其他原因导致工期延误，应及时协商确定新的工期。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应按日支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。
5.2 如甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为[具体计算方式]。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日---。
2024年-变电220kv线路工程施工合同(多条款多场景)
变电220kV线路工程施工合同一、引言甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]1.2本合同的目的在于明确双方在变电220kV线路工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按时完成，并达到甲方的要求。
二、工程概况2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模]2.4工程内容：[工程内容]三、工程范围3.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范和施工要求进行施工。
3.2乙方应负责工程的施工、安装、调试和验收等工作。
3.3乙方应按照甲方的要求提供工程所需的材料、设备和工具。
四、工程期限4.1工程期限为[工程期限]，自合同签订之日起计算。
4.2乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保按时完成工程。
4.3如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决。
五、工程质量5.1乙方应按照甲方提供的技术规范和施工要求进行施工，并保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
5.2乙方应定期进行工程质量检查，并及时向甲方报告工程进度和质量情况。
5.3工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告。
六、工程费用6.1工程费用为[工程费用]，包括材料费、人工费、设备费、管理费等。
6.2乙方应按照合同约定的付款方式进行付款。
6.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定的付款方式进行付款。
七、违约责任7.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金。
7.2乙方未能按时完成工程，应按照合同约定的延期违约金向甲方支付。
7.3甲方未能按时支付工程费用，应按照合同约定的滞纳金向乙方支付。
八、争议解决8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]签字：日期：[签字日期]附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术规范附件4：施工要求附件5：工程进度计划附件6：工程质量检查报告附件7：工程资料和验收报告附件8：付款方式附件9：违约金和滞纳金标准附件10：其他相关文件一、工程质量的重要性工程质量是指工程满足设计要求、技术规范和国家标准的能力。
220kv输变电工程安装施工合同2024年通用
220kv输变电工程安装施工合同2024年通用合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方220kv输变电工程的安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额的支付方式及支付时间按照本合同约定的付款条款执行。
三、施工期限3.1 施工期限为____个月，自甲方提供施工场地、施工图纸及施工所需资料之日起计算。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应当承担保修责任，保修期限及保修范围按照相关法律法规及行业规定执行。
五、施工材料及设备5.1 乙方应当按照设计文件和施工技术标准的要求，采购施工材料和设备。
5.2 乙方应当保证施工材料和设备的质量，并按照约定的时间、地点将施工材料和设备交付甲方。
六、合同的履行6.1 甲方应当按照约定的时间和方式支付合同价款。
6.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，并保证工程质量。
6.3 甲方应当为乙方提供施工所需的场地、资料等，并保证施工的顺利进行。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期交付工程部分价款总价款的____%向甲方支付违约金。
7.2 乙方未按照约定的质量标准完成施工的，应当按照修复费用向甲方支付违约金。
7.3 甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款的，应当按照逾期支付部分价款总价款的____%向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程施工专业分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：专业分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
2.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
3.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
4.对于本合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
5.本合同文本适用于国网江苏省电力公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行专业工程分包，签署专业分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：专业分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、专业分包范围和施工内容专业分包范围：专业分包施工内容：三、合同工期计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
合同工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。
四、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元五、工程建设目标1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网公司及建设管理单位造成影响的安全稳定事件。
补充目标：2.工程质量目标：基本目标：满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移交。
全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。
（与施工总承包合同一致）补充目标：3. 进度目标：基本目标：满足总承包合同要求，专业分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则，确保按照承包人规定的工期进行，按时完成总承包合同要求的阶段性里程碑进度计划和验收工作。
补充目标：4. 环境保护与水土保持目标：基本目标：保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。
补充目标：六、合同文件（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；（2）合同协议书及其附件；（3）中标通知书（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（7）图纸（8）招标文件和投标文件（包含非招标采购文件或竞争性谈判文件）（如有）；（9）构成合同的其他文件。
上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
如有不明确或不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
如承包人采取招标方式确定专业分包人的，专业分包人承诺除偏差表释明外已完全响应承包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则承包人有权选择以招标文件或投标文件为准。
七、主要人员信息分包主要人员信息承包主要人员信息八、专业分包人承诺1. 专业分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 分包工程建设实现“零缺陷”移交投产，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3. 分包工程进度确保按照承包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4. 在分包工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
5. 遵守国家电网公司对工程项目施工分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保人员工资按时、足额发放。
6. 严格按照工程环评、水保报告以及批复文件、当地的环保要求以及工程设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7. 严格按照国家电网公司电网建设项目档案管理办法及释义、发包人的要求进行档案管理。
将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程同步。
专业分包人应当配合承包人完成总承包工程的竣工资料移交工作。
8. 严格按照国家电网公司基建管理信息化的应用要求，保证信息化资源配置，实行基建信息化管理。
9. 专业分包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司通用管理制度及相关文件的规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。
九、承包人承诺承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向专业分包人支付合同价款。
十、词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
十一、签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
十二、合同生效本合同在以下条件全部满足之日起生效：（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；（2）十三、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和专业分包人各执一份；本合同副本份，承包人执份，专业分包人执份。
（以下无正文）签署页承包人：（盖章）专业分包人：（盖章）法定代表人(签字)：法定代表人（签字）：或者授权代表(签字)：或者授权代表(签字)：签订日期：签订日期：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：Email: Email:开户银行：开户银行：账号：基本账号：开户行联行号：开户行联行号：税务登记号：税务登记号：合同条款通用部分一般规定词语定义除非“合同条款专用部分”另有约定，本专业分包合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。
合同文件构成本专业分包合同的所有文件，即合同协议书中所约定的组成本专业分包合同的所有文件。
专业分包合同（合同协议书、合同条款通用部分、合同条款专用部分、专业分包安全协议）必须为通过国家电网公司基建信息系统生成。
合同协议书是由承包人和专业分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
合同条款通用部分是根据有关法律、法规规定，通用于输变电工程专业分包活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。
合同条款专用部分是合同当事人根据本专业分包工程实际需要对合同条款通用部分的具体约定、补充和修订。
技术标准和要求是根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术等内容的文件。
合同图纸指由承包人提供的招标图纸清单内所列出的图纸、招标过程颁发的招标补遗或修改图纸、图纸质疑函回复文件和本专业分包合同履行过程中承包人确认及补充修改的图纸组成。
已标价的工程量清单指已由专业分包人填入价格并为承包人所接受的工程量清单。
中标通知书指招标人通知投标人为本专业分包工程中标人的函件。
发包人指总承包合同中约定的，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人指总承包合同中约定，被发包人接受的具有相关建设工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人代表指总承包合同中约定由承包人任命的，在授权范围内代表承包人行使本专业分包合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
专业分包人指本合同协议书中约定，被承包人接受的具有相关建设工程专业承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
专业分包人代表指由专业分包人任命的，在授权范围内代表专业分包人行使本专业分包合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
设计人指发包人委托的负责整体工程设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
监理人指发包人委托的负责整体工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
总监理工程师指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
总承包工程指由发包人和承包人在总承包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
专业分包工程指由承包人和专业分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
总承包合同指发包人和承包人双方共同签署的整体工程的施工总承包合同。
专业分包合同指承包人和专业分包人双方共同签署本专业分包工程的施工合同。
永久工程根据相关合同文件约定所需建设完成并移交给承包人的工程，包括相关的工程设备。
临时工程指为完成合同约定的永久工程和修补任何质量缺陷所修建的各类临时性工程，不包括工程设备。
区段指根据整体工程的设计、施工管理需要将本专业分包工程划分的若干个施工段。
本专业分包工程区段划分说明见合同条款专用部分。
工程设备指合同文件中约定的构成或计划构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。
工程材料指合同文件约定的用于永久工程的各类物品和物资，但工程设备除外。
施工机械设备指为完成合同文件约定的各项工作所需要的机械、仪器以及类似设备，但不包括工程设备。
现场指由承包人提供的用于实施本专业分包工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同文件中明确指定作为现场组成部分的其他场所。
现场的具体地理位置及要求见技术标准和要求。
合同工期指在合同协议书中约定的专业分包人完成本专业分包工程的期限。
开工日期指承包人发出的开工通知中所载明的开工日期。
完工日期指专业分包人按照合同文件的约定实施及完成本专业分包工程至合同条款约定的实际完工标准的日期。
天（日）指一个公历日，每连续的24小时按照一天计算。
除非合同文件另有约定，合同文件内所说明的天数，均为日历天数。
合同价款指承包人和专业分包人在合同协议书中约定，承包人用以支付专业分包人按照合同文件约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
费用指为履行本专业分包合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括企业管理费和应当合理分摊的其他支出，但不包括利润。
缺陷责任期指工程实际完工后，承包人和专业分包人按照合同文件的约定完成本工程质量缺陷修补所需的时间。
保修期指专业分包人按照国家相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的建设工程保修期要求全面履行工程保修责任的期限。
违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。
不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
解释凡指当事人或当事人各方的词语，均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。
本专业分包合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应当考虑。
除非有特别指明是合同条款专用部分，凡合同文件中对合同条款编号的引用，无论是否已指明是合同条款通用部分，均是指合同条款通用部分，包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。