2015年水利施工监理工程师继续教育考试题与答案--85分(北京)
1.判断题（每题1分，共100分）（1）违反《水利工程建设项目验收管理规定》，项目法人不按时限要求组织法人验收或者不具备验收条件而组织法人验收的，由法人验收监督管理机关责令改正。
正确错误（2）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
正确错误（3）承包人未按合同规定的期限提交索赔意向书，监理人和发包人无权拒绝承包人的索赔要求。
正确错误（4）水利工程建设监理单位是具有独立法人资格，并依法取得水利工程建设监理单位资质等级证书专门从事水利工程建设监理的社会组织。
正确错误（5）工程风险的转移是指工程风险承担者通过一定的途径将风险转嫁给他人承担的风险处置方式。
正确错误（6）建设单位不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。
正确错误（7）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，不应当要求施工单位整改。
正确错误（8）对承包人进场施工设备的数量和规格、性能以及进场时间是否符合施工合同约定要求进行审查，监理人应在开工前进行。
正确错误（9）勘察单位必须按照法律法规的规定以及工程建设强制性标准的要求进行勘察。
正确错误（10）水利工程建设监理实行总监理工程师负责制。
正确错误（11）招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，也不可以自行办理招标事宜。
正确错误（12）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担过失责任。
正确错误（13）分部工程验收的质量结论应当报该项目的质量监督机构核备；未经核备的，项目法人可以组织下一阶段的验收。
正确错误（14）《水利水电土建工程施工合同条件》规定：结算的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
正确错误（15）监理单位必须具有自己的名称、组织机构和场所，有与承担监理业务相适应的经济、法律、技术及管理人员，完善的组织章程和管理制度，并应具有一定数量的资金和设施。
正确错误（16）《水利水电土建工程施工合同条件》规定：承包人应在施工合同约定的时间内向监理人提交施工进度计划。
正确错误（17）建设单位在选择勘察单位时，必须依法选择有相应资质的单位。
正确错误（18）建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工和工程监理等有关单位进行竣工验收。
正确错误（19）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，不应要求施工单位整改。
正确错误（20）建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程监理手续。
正确错误（21）监理工程师申请注册，不应对其提交的申请材料内容的真实性负责，不得采取欺骗等不正当手段取得《水利工程建设监理工程师注册证书》和执业印章。
正确错误（22）保留金也叫滞留金，是监理人从承包人完成的合同工程款额中扣留的用于承包人完成工程缺陷和尾工义务的担保。
正确错误（23）招标投标法规定，中标人不得向他人转让中标项目，但可以将中标项目肢解后分别向他人转让。
正确错误（24）联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。
正确错误（25）承包人在收到监理人发出的变更指示后，应在合同规定的时限内，向监理人提交一份变更报价书，并抄送招标人。
正确错误（26）保留金是发包人从承包人完成的合同工程款额中扣留的用于承包人完成工程缺陷和尾工义务的担保。
正确错误（27）联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。
正确错误（28）监理人员遗失资格（岗位）证书，应当在资格审批单位指定的媒体声明后，向监理单位申请补发相应的资格（岗位）证书。
正确错误（29）在施工过程中，发生非异常恶劣的气候条件的情况，使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。
正确错误（30）监理企业与监理工程师的聘用合同期满后，监理企业不得无故限制监理工程师自由变更注册监理企业。
正确错误（31）监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。
正确错误（32）因不可抗力致使施工合同解除的，监理人应根据施工合同约定，就承包人应得到但未支付的工程价款和费用签发付款证书。
正确错误（33）水利工程建设监理员资格证书有效期一般为5年。
正确错误（34）省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门不是本行政区域内地方水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门。
正确错误（35）总监理工程师在授权范围内发布有关指令，签认施工项目的有关款项的支付凭证。
正确错误（36）监理工程师从事监理业务，非法泄露执业中应当保守的秘密的，应当依法责令改正，给予警告；造成损失的，依法承担赔偿责任。
正确错误（37）对于合同规定应由承包人提供的、对工程施工进度影响大且供应中干扰因素多的资源，监理人应在审批意见中要求承包人采取相应措施。
正确错误（38）省级水行政主管部门指定的行业自律组织或中介机构受中国水利工程协会委托，负责本行政区域内的监理员资格审批工作。
正确错误（39）承包人不应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量。
正确错误（40）项目法人应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。
正确错误（41）监理人有权发布不属于本合同范围内的工程变更指令，否则，承包人可以拒绝。
正确错误（42）承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检后方可报监理机构进行复核检验。
正确错误（43）监理人员未执行法律、法规和工程建设强制性条文且情节严重，造成重大安全事故的，终身不得申请。
正确错误（44）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。
正确错误（45）县级以上地方人民政府水行政主管部门对各流域的水利工程建设监理实施监督管理。
正确错误（46）监理单位与建设单位或者被监理单位串通，弄虚作假、降低环境保护标准的；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质等级证书。
正确错误（47）水利工程建设总监理工程师岗位证书有效期一般为5年。
正确错误（48）水利工程建设监理人员资格应当按照行业自律管理的规定取得，即严格按中国水利工程协会颁发的《水利工程建设监理人员资格管理办法》规定取得相应的监理人员资格证书。
正确错误（49）因发包人违约造成施工合同解除的，监理人应就合同解除前承包人所应得到但未支付的工程价款和费用签发付款证书。
正确错误（50）由于发包人的责任发生暂停施工的情况时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可向其提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到请求后的48小时内予以答复，若不按期答复，可视为承包人请求已获同意。
正确错误（51）县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。
正确错误（52）对合同工程量清单中未单列但又属于合同约定承包人应完成的项目，监理人应不予计量。
正确错误（53）监理人应在合同规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其平面资料。
正确错误（54）项目法人委托监理业务，不应当执行国家规定的工程监理收费标准。
正确错误（55）投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或者多个报价且没有确定的报价说明，招标人可以拒绝或者按无效标处理。
正确错误（56）保修责任担保是保证承包人按合同规定在保修责任期中完成对工程缺陷的修复义务而提供的担保。
正确错误（57）建设单位不得将建设工程肢解发包。
正确错误（58）总监理工程师实行从业资质管理制度，监理工程师实行执业资格管理制度，监理员实行从业资格管理制度。
正确错误（59）先勘察、后设计是工程建设的基本做法，并不是基本建设程序的要求。
正确错误（60）监理工程师在总监理工程师授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对监理员负责。
正确错误（61）申请监理人员资格时，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资格的，资格管理机构不予受理，并给予警告，且5年内不得重新申请。
正确错误（62）承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需管理和修复费用由发包人承担。
正确错误（63）竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。
正确错误（64）监理人员涂改、倒卖、出租、出借、伪造资格（岗位）证书，或者以其他形式非法转让资格（岗位）证书的，吊销相应的资格（岗位）证书。
正确错误（65）监理人员超过资格（岗位）证书有效期而未延续的，中国水利工程协会不应注销其相应的资格（岗位）证书。
正确错误（66）招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于招标人的规定。
正确错误（67）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。
正确错误（68）水利部所属各流域管理机构按照水利部授权，负责各省辖区内水利工程建设项目验收的监督管理工作。
正确错误（69）工程暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。
正确错误（70）监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关工程建设质量管理规定，造成重大工程质量事故的，不再追究责任。
正确错误（71）根据合同条件的规定，承包人应对其编制的施工组织设计的完备性负责，监理人对施工方案的批准，可解除承包人对此方案应负的责任。
正确错误（72）监理单位的资质等级反映了该监理单位从事某项监理业务的资格和能力，是国家对工程监理市场准入管理的重要手段。
正确错误（73）守法是任何一个具有民事行为能力的单位最起码的行为准则，对于监理单位企业法人来说，守法就是要采取所有手段经营。
正确错误（74）水利工程建设监理工程师注册后，死亡或者依法宣告死亡的，由水利部注销其注册证书，收回《水利工程建设监理工程师注册证书》和执业印章。
正确错误（75）招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人中任意确定中标人。
正确错误（76）招标人可以向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
正确错误（77）县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门，没有获得有关文件和资料的权力。
正确错误（78）合同计量的范围是指承包人完成的、按照合同约定应予以计量并据此作为计算合同支付价款的项目及其计量部分。
正确错误（79）具有水利工程施工专业乙级资质的监理单位可以承担Ⅲ等（堤防3级）以下各等级水利工程的施工监理业务。
正确错误（80）水利工程建设监理单位水土保持工程施工监理专业资质分为甲级和乙级。
正确错误（81）县级以上人民政府水行政主管部门是本行政区域内地方水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门。
2015年注册监理工程师继续教育(水利水电专业)考试答案(68分)
页眉内容1.单选题【本题型共60道题】1.监理外部协调的主要内容包括（）。
A．工程内容协调、工程界面协调和合同目标协调B．工程界面协调、合同目标协调和合同关系协调C．合同目标协调、合同关系协调和工程内容协调D．合同关系协调、工程内容协调和工程界面协调2.当合同组成文件之间发生歧义时，监理单位应按合同组成文件的()进行解释。
A．整体内容B．文义表达C．优先次序D．表达习惯3.采用电力引爆方法，装炮时距工作面()以内，应断开电流。
A．20米B．30米C．40米D．50米4.项目监理机构在施工环境保护方面的职责之一是（）。
A．设置专门的施工环境保护监理机构B．设置兼职的施工环境保护监理机构C．配备专门的施工环境保护监理人员D．配备兼职的施工环境保护监理人员5.施工中有重大变更或图面更改面积超过()时，应重新绘制竣工图。
A．10%B．15%C．20%D．25%6.大型工程项目可组建专门的合同争端评审委员会来处理工程承建合同的争端，其“合同争端评审书”（）。
A．具有强制约束力，双方当事人都必须执行B．若当事人拒绝接受，只能提请仲裁不能提起诉讼C．若当事人拒绝接受，只能提起诉讼不能提请仲裁D．若当事人拒绝接受，可以提请仲裁或诉讼7.当合同争议的任一方根据工程承建合同中仲裁条款规定提出仲裁要求后，监理机构仍应在()天（或工程承建合同文件另行规定的期限）内，设法对争议双方进行调解，以求友好解决争端。
A．28B．56C．70D．848.工程支付计量的基本原则之一是：合同支付计量以（）计量。
A．设计图纸明示的净值B．按设计图纸施工必需完成的最小工程量C．承包商实际完成且经验收合格的工程量D．承包商实际完成的工程量9.阶段验收的成果是“阶段验收鉴定书”。
自鉴定书通过之日起()天内，由验收主持单位行文发送有关单位。
A．7B．14C．21D．2810.根据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织制定（）应急救援预案，应定期组织演练。
水利监理工程师继续教育客观题考试（85分）
水利监理工程师继续教育客观题考试（85分）监理工程师继续教育客观题考试试卷（85分）1.判断题（每题1分，共100分）（1）未得到监理人许可的承包人擅自停工，承包人可以提出增加费用和延长工期的要求。
正确错误（2）在工程项目建设过程中，项目法人始终是以建设项目管理客体身份掌握着工程项目建设的决策权，并承担项目建设风险。
正确错误（3）勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其施工的质量负责。
正确错误（4）《水利工程建设监理规定》规定：监理单位应当按照监理合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。
正确错误（5）《水利水电土建工程施工合同条件》规定：在合同实施过程中，备用金可能全部或部分地使用，或根本不予动用。
正确错误（6）水利工程建设监理单位资质等级由水利部负责认定与管理。
正确错误（7）投标人应当具备承担招标项目的能力，国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，中标人应当具备规定的资格条件。
错误（8）招标投标法规定，中标人不得向他人转让中标项目，但可以将中标项目肢解后分别向他人转让。
正确错误（9）现场测量就是根据现场实际完成的工程情况，按规定的方法进行丈量、测算，最终确定支付工程量。
正确错误（10）行政法律责任是指法律关系客体由于违反行政法律规范，所应承担的一种行政法律后果。
正确错误（11）额外工作是指合同中未包括而为了完成合同工程所需增加的新项目，这些额外的工作均应按变更项目处理。
正确错误（12）监理合同中的服务是指监理人根据施工合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。
正确错误（13）发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则。
正确错误（14）监理人应在开工前，对承包人进场施工设备的数量和规格、性能以及进场时间是否符合施工合同约定要求进行审查。
正确（15）施工项目经理短期离开工地，必须委派代表代行其职，并通知监理机构。
(完整版)全国水利工程建设监理员继续教育测试(含答案)
正确试卷总分： 考试时间：90分钟 剩余时间：81分8秒全国水利工程建设监理员继续教育测试 考试得分：88分。
1.判断题（每题1分，共100分）（1）监理单位在实施监理过程中， 发现存在生产安全事故隐患的， 应当要求施工单位整改； 对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工， 并及时向水行政主管部门、流域管理机构 或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。
*正确错误（2）水利工程施工监理专业资质甲级、乙级和丙级。
* 正确 ；亠错误（3）在施工过程中，监理机构发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人采取消除 影响的有效措施。
* 正确错误（4）中国水利工程协会对全国水利工程建设监理实施统一监督管理。
正确 *错误（5）项目法人将水利工程建设监理业务委托给不具有相应资质的监理单位，应当承担相应 的法律责任。
*正确错误（6）单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，不必进行检验 既可进行后续工程施工。
r'* 错误（7）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认 为已包括在其它有关项目的单价和合价中。
正确错误（8）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处 理。
错误（9）监理人无权督促承包人建立施工进度管理体系，做好生产调度、施工进度安排与调整 等各项工作，并加强质量、安全管理，切实做到“以质量促进度、以安全促进度”。
竝.正确错误（io ）水利工程建设监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、 检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。
错误 100分 正确巡视、跟踪检测和平行（11 ）由于承包人原因造成的不合理超挖部分监理人应予计量。
二一正确•错误（12）由于发包人原因引起的暂停施工造成的工期延误，承包人有权提出工期索赔要求。
垄正确1丿错误（13 ）施工单位指派的项目经理易人，要事先经监理机构确认并报发包人同意。
2015年水利施工监理工程师继续教育考试题与答案详细
薈螂羁膂螀薅芀膁蒀监理工程师继续教育客观题考试试卷判断题(每题1分,共100分)(1)施工单位在完成相应工程后,应当向项目法人提出验收申请。
项目法人经检查认为建设项目具备相应得验收条件得,应当及时组织验收。
正确错误(2)建设单位应当将施工图设计文件报省级以上人民政府建设行政主管部门或者其她有关部门审查。
正确错误(3)按工程设计图纸施工,就是保证工程实现设计意图得前提,而不就是划分设计、施工单位质量责任得前提。
正确错误(4)建设单位不得明示施工单位租赁符合安全施工要求得安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施与器材。
正确错误(5)任何部位混凝土开始浇筑前,承包人不必通知监理人对浇筑部位得准备工作进行检查。
正确错误(6)任何单位与个人不得非法干预,影响评标得过程与结果。
正确错误(7)按照《水利工程建设监理工程师注册管理办法》,年龄超过60周岁得得,不予监理工程师注册。
正确错误(8)由于承包人违约引起得暂停施工承包人可以提出增加费用与延长工期得要求。
正确错误(9)县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内得建设工程安全生产实施监督管理。
正确错误(10)建设工程实行总承包得,总承包单位不应当对全部建设工程质量负责。
正确错误(11)建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标,但可以任意压缩合理工期。
正确错误(12)两个以上法人可以组成一个联合体,以二个投标人得身份共同投标。
正确错误(13)评标委员会不可以要求投标人对投标文件中含义不明确得内容作必要得澄清或者说明。
正确错误(14)建设单位在选择施工单位时,必须按照法律法规得规定,选择有相应资质得单位。
正确错误(15)项目法人及其工作人员收受监理单位贿赂、索取回扣,依法予以追缴,并处违法所得3倍以下且不超过1万元得罚款。
正确错误(16)建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程监理手续。
正确错误(17)生产安全事故发生单位主要负责人有在事故调查处理期间擅离职守行为得,处上一年年收入40%至80%得罚款;构成犯罪得,依法追究刑事责任。
2015水利监理工程师继续教育81分试题1
监理工程师继续教育客观题考试试卷（1）在地下工程开挖前，承包人不必根据施工图纸和技术条款的规定，提交施工措施计划、钻孔和爆破作业计划，报监理人审批。
（2）水利工程建设监理人员包括监理员、监理工程师、总监理工程师。
（3）水利部依据国家有关招标投标法律、法规和政策，制定全国工程建设项目招标投标的管理规定和办法。
（4）刑事责任是指法律关系主体违反国家刑事法律规范，所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。
（5）县级以上人民政府水行政主管部门是本行政区域内地方水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门。
（6）总监理工程师负责全面履行施工合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，协调有关各方之间的关系。
（7）建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
（8）总监理工程师是项目监理机构履行监理合同的总负责人，行使合同赋予监理单位的全部职责，全面负责监理单位工作。
（9）水利工程建设监理工程师是指经全国水利工程建设监理工程师资格统一考试合格，经批准获得《水利工程建设监理工程师资格证书》，并经注册机关注册取得《水利工程建设监理工程师岗位证书》且从事建设监理业务的人员。
（10）建设单位必须向有关的勘察、设计、施工和工程监理等单位提供与建设单位有关的原始资料。
原始资料必须真实、准确、齐全。
（11）事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生一般大事故的，依法处上一年年收入60%的罚款。
（12）招标人和中标人不应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
（13）按照施工合同条件的规定，工程量清单中项目的单价是可以随意改变的。
（14）监理单位的市场行为必须规范，监理单位只能在资质等级许可的范围承担监理业务，是保证监理工作质量的前提。
（15）监理单位不得与项目法人或者被监理单位弄虚作假降低工程质量。
（16）承包人不应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量。
最新2015水利监理继续教育(环保专业)75分
2015水利监理继续教育(环保专业)75分监理工程师继续教育客观题考试试卷2015水利监理继续教育（环保专业）75分1.判断题（每题1分，共100分）（1）承包人不应负责施工过程中的全部施工测量工作，包括地形测量、放样测量、断面测量、支付收方测量和验收测量等。
正确错误（2）《水利水电土建工程施工合同条件》规定：第一次工程预付款支付金额应不低于预付款总金额的40%。
正确错误（3）施工管理环境因素包括质量保证体系、三检制、质量管理制度、质量签证制度、质量奖惩制度等。
正确错误（4）事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生特大事故的，依法处上一年年收入30%的罚款。
正确错误（5）招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
正确错误（6）招标人是指依照《招标投标法》规定提出招标项目，进行招标的法人或者其他组织。
正确错误（7）《水利水电土建工程施工合同条件》规定，材料预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的 50%，在月进度付款中支付。
正确错误（8）生产安全事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间可以擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
正确错误（9）具有水利工程建设环境保护监理专业资质的监理单位可以承担各类各等级水利工程建设环境保护监理业务。
正确错误（10）招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。
正确错误（11）施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和修改。
正确错误（12）开工前监理人应对承包人进场施工设备的数量和规格、性能以及进场时间是否符合施工合同约定要求进行检验。
正确错误（13）投标文件可以对招标文件提出的实质性要求和条件不作出响应。
正确错误（14）水利工程建设监理单位与被监理单位串通，降低工程质量，依法可给于以下处罚：有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担全部责任。
2015年注册监理工程师继续教育(水利水电专业)考试答案(68分)讲课稿
2.多选题【本题型共20道题】1.沥青混凝土防渗墙施工，沥青混凝土制备场所，要有()措施，并配各必要的消防器材。
A．除尘B．防污C．防水D．防火E．防爆2.作为《工程建设标准强制性条文》的具体条文，最主要的考虑因素是()。
A．人民生命财产安全B．人身健康C．环境保护D．公众利益E．经济合理3.水电建设工程施工中的质量检查一般包括()、隐蔽工程和关键部位的检查、验收签证检查。
A．施工准备检查B．设计文件检查C．施工设备检查D．施工过程检查E．质量事故检查4.依据监理文件的作用与性质，其合同地位可以划分为()A．承建合同的解释文件B．承建合同的执行文件C．承建合同的协调文件D．承建合同和监理合同的履行过程记录文件E．监理信息反馈文件5.《工程建设强制性条文》（水利工程部分）规定，沥青混凝土防渗墙施工时()。
A．应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等B．接触沥青的人员，应发给必要的劳保用品和享受保健待遇C．模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定，应在夜间或气温骤降期间拆模D．沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配各必要的消防器材E．斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。
机械由坝顶下放至斜坡时，应有安全措施，并建立安全制度6.截流前验收的主要工作：()。
A．检查已完成的水下工程、隐蔽工程、导流截流工程的建设情况，鉴定工程质量B．审查截流方案，检查截流措施和准备工作落实情况C．检查建设征地、移民迁移安置和库底清理情况，以及为解决碍航等问题而采取的临时措施落实情况D．确定可以进行交接的工程项目E．研究验收中发现的其他问题，并提出处理要求7.根据《水电建设工程安全鉴定规定》，工程安全鉴定分为（）。
A．截流安全鉴定B．蓄水安全鉴定C．机组安全鉴定D．专项安全鉴定E．竣工安全鉴定8.控制性总进度计划经业主审定后，将作为()的基础性文件A．制定业主工程款支付计划B．审查承包人施工进度计划C．制定业主供应计划D．制定监理工作计划E．合同工程项目施工进度实施控制9.《水利水电工程验收规程》规定，水利水电工程的阶段验收包括（）。
2015年注册监理工程师继续教育(水利水电专业)测验答案(68分)
2015年注册监理工程师继续教育(水利水电专业)测验答案(68分)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2.多选题【本题型共20道题】1.沥青混凝土防渗墙施工，沥青混凝土制备场所，要有()措施，并配各必要的消防器材。
A．除尘B．防污C．防水D．防火E．防爆2.作为《工程建设标准强制性条文》的具体条文，最主要的考虑因素是()。
A．人民生命财产安全B．人身健康C．环境保护D．公众利益E．经济合理3.水电建设工程施工中的质量检查一般包括()、隐蔽工程和关键部位的检查、验收签证检查。
A．施工准备检查B．设计文件检查C．施工设备检查D．施工过程检查E．质量事故检查4.依据监理文件的作用与性质，其合同地位可以划分为()A．承建合同的解释文件B．承建合同的执行文件C．承建合同的协调文件D．承建合同和监理合同的履行过程记录文件E．监理信息反馈文件5.《工程建设强制性条文》（水利工程部分）规定，沥青混凝土防渗墙施工时()。
A．应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等B．接触沥青的人员，应发给必要的劳保用品和享受保健待遇C．模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定，应在夜间或气温骤降期间拆模D．沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配各必要的消防器材E．斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。
机械由坝顶下放至斜坡时，应有安全措施，并建立安全制度6.截流前验收的主要工作：()。
A．检查已完成的水下工程、隐蔽工程、导流截流工程的建设情况，鉴定工程质量B．审查截流方案，检查截流措施和准备工作落实情况C．检查建设征地、移民迁移安置和库底清理情况，以及为解决碍航等问题而采取的临时措施落实情况D．确定可以进行交接的工程项目E．研究验收中发现的其他问题，并提出处理要求7.根据《水电建设工程安全鉴定规定》，工程安全鉴定分为（）。
2015年水利部监理工程师继续教育客观题考试试卷87分（写写帮整理）
2015年水利部监理工程师继续教育客观题考试试卷87分（写写帮整理）第一篇：2015年水利部监理工程师继续教育客观题考试试卷87分（写写帮整理）•••试卷总分：100 分考试时间：100 分钟剩余时间：99 分57 秒监理工程师继续教育客观题考试试卷1.判断题（每题1分，共100分）（1）保留金是发包人从承包人完成的合同工程款额中扣留的用于承包人完成工程缺陷和尾工义务的担保。
2.正确错误（2）定金是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证合同的执行，向第三方预先付给的一定数额的货币。
正确错误（3）招标人委托招标代理机构办理招标事宜时，受委托的招标代理机构应符合工程建设项目招标代理有关规定的要求。
正确错误（4）招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
正确错误（5）在实施监理过程中，未经总监理工程师签字的施工图不得用于施工。
正确错误（6）对于工程量清单中没有填报单价或合价的项目，将被认为该项目的费用已包括在清单的其他单价或合价中。
正确错误（7）县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的所有建设工程安全生产的监督管理。
（8）水利部负责监理工程师注册备案与管理工作，办事机构为建设与管理司。
正确错误（9）非监理单位所进行的监督管理活动统称为建设监理。
正确错误（10）监理单位不得与项目法人或者被监理单位弄虚作假降低工程质量。
正确错误（11）根据施工合同约定由双方提交的施工进度计划、开工申请等文件均应经监理机构审核或审批方可实施。
正确错误（12）额外工作是指合同中未包括而为了完成合同工程所需增加的新项目，这些额外的工作均应按变更项目处理。
正确错误（13）由于承包人违约引起的暂停施工，承包人可以提出增加费用和延长工期的要求。
正确错误（14）投标文件未加盖投标人公章或者未经法定代表人（或者授权代表人）签字，招标人有权按有效标处理。
2015年水利施工监理工程师继续教育考试题与答案
2015年监理工程师继续教育客观题考试试卷判断题(每题1分，共100分)实得分88分x(1)在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
V( 2)水利部是全国水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门。
V( 3)工程计量是发包人向承包人支付工程价款的主要依据。
V(4)评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。
V( 5)按施工合同约定由双方提交的施工组织设计应经监理机构核查、审核或审批方可实施。
V(6)《水利工程建设监理工程师注册证书》有效期一般为3年。
V( 7)招标人设有标底的，标底必须保密。
V( 8)承包人申报的计量项目、计量方法、采用标准等均应符合合同文件的约定，并且计算结果准确。
X (9)取得《水利工程建设监理工程师资格证书》5年后首次申请注册执业或被注销注册证书后又重新申请注册执业的，应提交继续教育合格证书。
X( 10)水利工程建设监理工程师注册后年龄超过65周岁的，由协会注销其注册证书，收回《水利工程建设监理工程师注册证书》和执业印章。
V( 11)监理单位更换总监理工程师，应当符合监理合同的约定。
V( 12)国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。
X (13)在招标文件要求提交投标文件的截止时间前送达的投标文件，招标人应当拒收。
A/( 14)强制性标准是保证建设工程结构安全可靠的基础性要求，违反了这类标准，必然会给建设工程带来重大质量隐患。
v(15)建设单位不得对监理单位提出必须符合强制性标准规定的要求。
v( 16)水利部依据国家有关招标投标法律、法规和政策，制定水利工程建设项目招标投标的管理规定和办法。
X (17)建设监理单位不应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
X( 18)水利工程建设监理单位应当聘用具有代理资格的监理人员从事水利工程建设监理业务。