历年重庆造价员考试真题
重庆安装二级造价师考试真题
重庆安装二级造价师考试真题一、单选题，60题，每道题的备选项中，只有一个最符合题意。
每题1分，错选本题不得分。
1.根据《建设工程质量保修条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。
[单选题] *A.2年(正确答案)B.5年C.3年D.4年2.根据招标投标法，依法必须进行公开招标的项目，自（）之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。
[单选题] *A.投标人收到招标文件B.招标文件最后澄清C.招标文件发布D.招标文件开始发出(正确答案)3.下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是（）。
[单选题] *A.受自然环境限制，只有少量潜在投标人B.招标费用占项目合同金额比例过大C.因技术复杂，只有少量潜在投标人D.采购人依法能够自行建设、生产或组织(正确答案)4.政府采购工程没有投标人投标的，应采用（）。
[单选题] *A.邀请招标B.竞争性谈判(正确答案)C.单一来源D.重新招标5.施工现场材料仓库、钢筋加工棚、木工作业棚、材料堆场等布置靠近现场临时交通路线，缩短运输距离，属于绿色施工的（）。
[单选题] *A.节材与材料资源利用B.节水与水资源利用C.节能与能源利用(正确答案)D.节地与土地资源保护6.合同文件的解释顺序从高到低，正确的是（）。
[单选题] *A.中标通知书，投标函及附录，专用合同条款(正确答案)B.投标函及附录，中标通知书，专用合同条款C.专用合同条款，中标通知书，投标函及附录D.中标通知书，专用合同条款，投标函及附录7.根据我国《企业所得税法》，企业发生年度亏损，在连续（）年内可以用税前利润进行弥补。
[单选题] *A.5(正确答案)B.4C.3D 28.国家重点扶持高新技术项目企业所得税为（）。
[单选题] *A.10%B.12％C.15%(正确答案)D.20%9.根据《民法典》，中标通知书可视为（）。
[单选题] *A.协议B.要约C.承诺(正确答案)D.新要约10.根据《中华人民共和国建筑法》，建设工程施工许可证应当由（）申请领取。
重庆造价员考试真题
选择题重庆地区在进行工程造价时，下列哪项费用不属于直接工程费？A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 企业管理费工程造价中，关于定额消耗量的说法，正确的是：A. 定额消耗量是在合理施工组织条件下确定的B. 定额消耗量包括人工、材料、机械台班三部分C. 定额消耗量不随施工方法的变化而变化D. 定额消耗量是编制工程预算的重要依据在重庆地区，关于工程造价计价依据的说法，错误的是：A. 工程造价计价依据应具有合法性和时效性B. 工程造价计价依据包括定额、价格、费用等C. 工程造价计价依据由建设单位自行确定，无需遵守相关规定D. 工程造价计价依据的选择应考虑工程特点和实际情况重庆地区工程造价中，关于工程量清单计价的说法，正确的是：A. 工程量清单计价是一种综合单价计价方式B. 工程量清单计价中的综合单价包括规费和税金C. 工程量清单计价中的综合单价是固定的，不可调整D. 工程量清单计价仅适用于施工总承包项目在重庆地区进行工程造价时，关于暂列金额的说法，错误的是：A. 暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B. 暂列金额用于支付在签订合同时尚未确定或不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购C. 暂列金额的使用需要经过监理单位的批准D. 暂列金额的使用应根据工程实际进展情况进行调整填空题重庆地区工程造价中，人工费是指直接从事建筑安装工程施工的____的开支。
在编制重庆地区工程造价时，材料费包括____、运杂费、采购及保管费和____。
重庆地区工程造价中的间接费包括____和____两部分。
工程量清单计价中，综合单价是完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、____和____的总和。
重庆地区工程造价中，规费和税金是根据国家和地方政府的有关规定，按照____计算得出的。
简答题请简述重庆地区工程造价中直接工程费与间接费的主要区别。
在重庆地区进行工程造价时，如何确定合理的材料价格？简述工程量清单计价方式在重庆地区工程造价中的应用及其优点。
66重庆市全国造价员考试工程造价基础知识试题及答案
C. 按建筑工程成本要素划分8、钢门窗安装工程， 5 月份拟完工程计划投资 程实际投资 12 万元，则进度偏差为（ C D. 按项目费用分解结构划分l0 万元，已完工程计划投资 8 万元，已完工 ）万元。
A ．-2B ．4C ．22009 年重庆市造价员资格考试试题及答案工程造价基础知识》一、单项选择题 （共60 题，每题 1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
） 1、在初步设计阶段， 经过相关部门批准， （ B ）即作为拟建项目工程造价的最高限额。
A. 投资估算B. 设计概算C. 施工图预算D. 设计预算2、根据我国现行规定， 甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中， 取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于人数为（ C ）。
A. 20 和 l2 B. 16 和 8C. 10 和 6D. 8 和 63、引起债权债务关系发生最主要、最普遍的根据是（ A ）。
A. 合同B. 不当得利C. 侵权行为D. 无因 管理4、根据《工程造价咨询企业管理办法》 ，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（ A ）。
A.工程竣工结算报告的审核 B .工程项目经济评价报告的审批C.工程项目设计方案的比选D.工程造价经济纠纷的仲裁5、 项目管理区别于企业管理最显著的标志之一是（ C ）。
A. 时间限制B. 资金限制C. 一次性D. 特定对象6、 一个建设项目的桩基础工程属于 （ C ） 。
A. 单项工程 B. 单位工程C. 分部工程D. 分项工程7、 在成本项目划分方式中，如果采用在招标文件的工程量清单中列出，承包商按此报价， 并作为业主和承包商之间实际工程价款结算的对象是（ A）。
A. 按工程分项划分B. 按项目参加者划分D ．-4C. 工程量清单D. 工程质量保修书15、合同双方在合同履行过程中，发现应约定的材料价款约定不明的，按（ 行。
A. 订立合同时履行地的市场价 价C. 履行合同时签约地的市场价 16、生产性建设项目的总投资包括（ A.建安工程投资和设备、工器具购置费 C.固定资产投资和流动资产投资17、以下属于实物消耗量计算依据的是（A. 可行性研究报告B. 投资估算指标C. 工程量计算规9、工程项目管理的任务不包括 （A. 风险管理B. 信息管理C. 组织协调D. 动态管理10、根据我国《合同法》 ，与限制行为能力人订立的合同属于（ D ）。
重庆造价员考试试题及答案(安装)
2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题《计量与计价实务》（安装专业）一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中,只有一个最符合题意.)1、具有较高的强度和塑性，具有较高的弹性极限和疲劳极限,同时还具有较好的耐蚀性，抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是( ）。
A ．铜合金B ．铁合金C ．铝合金D ．高分子塑料2、厚钢板指的板厚大于（ ).A ．3mmB ．4 mmC ．5 mmD ．6 mm 3、高压电是指电压高于1KV 低于( ）.A ．35kvB ．10kvC ．220kvD ．630kv 4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护设备电压低于( ）A ．10 kvB ．1 kvC ．500vD ．220v 5、室外照明灯具安装不应低于（ ）。
A ．2。
5mB ．3mC ．2mD ．1.8 m6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过（ )。
A ．18个B ．20个C ．25个D ．15个 7、拉线开关一般距地面为( ）。
A ．2~3 mB ．1.5～2 mC ．1.2～1。
5 mD ．1。
0～1.2 m 8、电气配管工程，应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位，以“m"为计量单位，按设计图示尺寸以延长米计算，管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度（ ）.A ．扣除B ．不扣除C ．计算一半D ．以上均不对 9、单风道集中式空调系统是指（ ）。
A ．混合空调系统B ．二次循环空调系统C ．全空气式空调系统D ．洁净空调系统10、根据需要,对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制，且符合规范规定洁净度的空调系统，称为（ ）。
A ．洁净空调系统B ．局部式空调系统C ．双风道空调系统D ．半集中式空调系统考生姓名： 专业： 准考证号：封线密11、盘管表面式换热器有光管式和（）。
A．排管式B．波纹管式C．肋管式D．扁管式12、室内给水钢管除锈、刷油工程量，其计算式为（）.A．F=1.2лDL B．F=лDL C．F= 1。
重庆二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》历年真题
重庆二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》历年真题（2020-2021年）2021年重庆二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》真题及详解 (2)2020年重庆二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》真题及详解 (9)2021年重庆二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》真题及详解一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的（）。
A．3％B．5％C．8％D．10％【答案】B【解析】项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的5％。
【考点来源】第七章第六节竣工决算的内容2．按照工程项目的组成，下列属于分项工程的是（）。
A．建筑节能B．土方开挖C．智能建筑D．给排水及采暖【答案】B【解析】分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。
例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程均属于分项工程。
【考点来源】第二章第一节工程项目組成和分类3．以施工图设计文件依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行预测与计算的是（）。
A．投资估算B．设计概算C．施工图预算D．施工预算【答案】C【解析】施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。
【考点来源】第五章第四节施工图预算的概念与作用4．项目建议书的阶段的投资估算方法不包括（）。
A．单位生产能力估算法B．指标估算法C．比例估算法D．预算估算法【答案】D【解析】项目建议书阶段的投资估算包括：单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法。
【考点来源】第五章第二节投资估算的编制方法5．项目方案设计阶段的造价管理工作为（）。
重庆造价员考试试题及答案安装
重庆造价员考试试题及答案(安装)2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题 《计量与计价实务》（安装专业）一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
) 1、具有较高的强度和塑性，具有较高的弹性极限和疲劳极限，同时还具有较好的耐蚀性，抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是（ ）。
A ．铜合金 B ．铁合金 C ．铝合金 D ．高分子塑料 2、厚钢板指的板厚大于（ ）。
A ．3mm B ．4 mm C ．5 mm D ．6 mm3、高压电是指电压高于1KV 低于（ ）。
A ．35kvB ．10kvC ．220kvD ．630kv4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护考生姓名：专业：封线密设备电压低于（）A．10 kv B．1 kv C．500v D．220v5、室外照明灯具安装不应低于（）。
A．2.5m B．3m C．2m D．1.8 m6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过（）。
A．18个 B．20个 C．25个 D．15个7、拉线开关一般距地面为（）。
A．2～3 m B．1.5～2 m C．1.2～1.5 m D．1.0～1.2 m8、电气配管工程，应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位，以“m”为计量单位，按设计图示尺寸以延长米计算，管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度（）。
A．扣除B．不扣除C．计算一半 D．以上均不对9、单风道集中式空调系统是指（）。
A．混合空调系统 B．二次循环空调系统C．全空气式空调系统 D．洁净空调系统10、根据需要，对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制，且符合规范规定洁净度的空调系统，称为（）。
A．洁净空调系统 B．局部式空调系统C．双风道空调系统 D．半集中式空调系统11、盘管表面式换热器有光管式和（）。
A．排管式B．波纹管式C．肋管式 D．扁管式12、室内给水钢管除锈、刷油工程量，其计算式为（）。
A．F=1.2лDL B．F=лDL C．F= 1.1лDL D．F=1.05лDL13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的（）。
重庆造价员考试试题及答案(土建)
一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
)1．某民用建筑30层，高110m，应该属于( D )。
A．多层建筑 B．中高层建筑 C．高层建筑 D．超高层建筑2．圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁( D )。
A．不能被门窗洞口或其他洞口截断 B．必须设在门窗洞口或其他洞口上部C．必须设在楼板标高处与楼板结合成整体D．如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁3．某房产开发商拟建一栋18层商品住宅楼，地下室为车库，一、二层为商场，三层及三层以上为居民住宅，则该楼房应优先采用( B )。
A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构 C．钢框架结构 D．砖混结构4．房屋中跨度较小的房间，通常采用现浇钢筋混凝土( C )。
A.井子形肋楼板B.梁板式肋形楼板C.板式楼板D.无梁楼板5．当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深，需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时，可用( D ) 。
A．箱形基础 B．条形基础 C．独立基础 D．桩基础6．在下列墙面装饰材料中，正逐渐成为天然石材替代产品的是（ A ）。
A．釉面砖 B．瓷质砖 C．陶瓷锦砖 D．铝塑板7．隧洞和边坡开挖后通常采取喷射混凝土加固保护，以达到快硬、早强和高强度效果，在配制混凝±时应优先选用（ C ）。
A．硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸盐水泥 C．火山灰硅酸盐水泥D．粉煤灰硅酸盐水泥8．关于钢筋性能，说法错误的是( )。
A.设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据B.伸长率表征了钢材的塑性变形能力C.屈强比太小，反映钢材不能有效地被利用D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能9．石膏制品具有的物理性能包括( )。
Ａ. 堆密度大Ｂ. 保温、绝热性能差Ｃ. 吸音性强Ｄ. 抗冻性和耐水性好10．下列各项中，不属于提高混凝土抗渗性能措施的是( )。
A．改善混凝土组成材料质量 B．提高混凝土强度等级 C．合理选择骨料级配D．掺加适量外加剂11．当施工现场最高气温超过30℃时，水泥砂浆从拌成到用完的时间不应超过( )。
重庆二级造价工程师考试题目
选择题二级造价工程师在进行工程预算时，首要考虑的因素是：A. 材料市场价格波动B. 设计图纸的详细程度C. 施工技术的先进性D. 工程所在地的地理环境下列哪项不属于工程造价构成中的直接费？A. 人工费B. 材料费C. 间接费D. 施工机械使用费在工程量清单计价模式下，工程量变化的风险通常由哪一方承担？A. 建设单位B. 施工单位C. 双方共同承担D. 根据合同约定工程造价指数中，用于反映不同时期人工、材料、机械等价格变化对工程造价影响的是：A. 人工费指数B. 材料费指数C. 机械费指数D. 综合价格指数下列关于定额计价与清单计价的说法，错误的是：A. 定额计价以政府定价为主B. 清单计价遵循“市场决定价格”的原则C. 清单计价中工程量由招标人提供D. 定额计价中单价包含风险费用在进行工程竣工结算时，若发现实际工程量与合同约定的工程量有显著差异，应如何处理？A. 直接按照实际工程量结算B. 忽略差异，按照合同约定结算C. 双方协商后调整合同价款D. 由监理单位决定结算方式简答题请简述二级造价工程师在项目成本控制中的主要职责。
清单计价与定额计价的主要区别是什么？请从计价依据、价格形成机制和风险承担三个方面进行说明。
在进行工程造价预算时，应如何考虑材料价格的市场波动因素？简述工程竣工结算的基本流程及其关键环节。
造价工程师在审核工程变更价款时，应关注哪些主要因素？请谈谈你对当前工程造价咨询行业发展趋势的看法，并给出相应的建议。
填空题工程造价由直接费、______、税金和规费四部分组成。
清单计价模式下，______是确定综合单价的重要依据。
工程量清单计价遵循______、竞争定价的原则。
造价工程师在进行工程概算时，需参考______、设计文件及相关规范标准。
竣工结算时，若发生工程变更，其价款调整应依据______和双方确认的变更工程量进行计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。
A．分部分项工程B．单项工程C．分项工程D．单位工程2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。
这体现了工程造价（ C ）特点。
A．个别性B．差异性C．层次性D．动态性3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。
A．工程量清单是包括工程数量的明细清单B．工程量清单也包括工程数量相应的单价C．工程量清单由招标人提供D．工程量清单是招标文件的组成部分4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。
A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。
A．建筑安装工程费用B．价差预备费C．投资方向调节税D．建设期贷款利息6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。
A 75%～95%B．35%～75%C．15%～50%D． 5%～35%7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。
A．采用先进技术B．招标竞价C．实施工程造价全过程控制D．技术与经济相结合8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。
A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。
A．20学时B．30学时C．40学时D．60学时10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
A．5％B． 10％C．15％D．20％11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。
A．环境保护费B．低值易耗品摊销费C．临时设施费D．脚手架费12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。
A．2%B．3%C．5%D．10%13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。
A．装运港船上交货价（FOB）B．目的港船上交货价（FOS）C．离岸价加运费（C&F）D．到岸价（CIF）14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。
A．112．5m3B．90m3/工日C．80m3/工日D．72m315．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。
A．2475块B． 2513块C．2500块D．2462．5块16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。
A．分部分项工程费B．零星工程项目费C．预留金D．措施项目费17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。
A．项目编码统一B．项目名称统一C．计价依据统一D．工程量清单计算规则统一18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。
A．分部分项工程费B．人工费C．人工费＋机械费D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。
A．装饰装修工程B．建筑工程C．安装工程D．市政工程（04代表市政工程、03代表安装工程、02代表装饰工程、01代表建筑工程、05代表园林工程）20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。
A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。
A．6B．12C．8D．1022．不平衡报价法又称（ B ）。
A．先盈后亏法B．前重后轻法C．突然降价法D．增加建议法23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。
A．固定总价 B．固定单价 C．调值总价D．成本加酬金24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。
A．20B．30C．45D．6025．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（ C ）。
A．10％，20％B． 20％，30％C．10％，30％D．15％，25％26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。
A．180万元B．600万元C．700万元D．720万元27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。
A．按审价部门提出的价格调整B．按发包人指定的价格调整C．按设计部门提出的价格调整D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A．7C．15 D ．1029．实行工程量清单计价，（ B ）。
A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。
A．15天B．30天C．45天D．三个月31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。
A．中标人报价最低B．经评审的合理低价C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
D．经评审的合理低价且不低于成本32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。
A．建设行政主管部门B．工商行政管理部门C．合同管理部门D．人民法院33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。
A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。
A．承包人B．发包人C．承包人与发包人共同D．承包人与发包人协商35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。
A．以工程量清单中的工程量为准B．以施工图中的工程量为准C．以上面A、B两者的平均值为准D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。
A．不低于工程价款30％，不高于工程价款60％B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。
A．违约方当事人客观上存在违约行为B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失D．由合同当事人在法定范围内自行约定38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。
A．作为独立费列入主体工程工程量清单中B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。
A．30%B．40%C．50%D．60%40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。
A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题（共20题，每题2分，共40分。
每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分）1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。
A．迁建项目B．自筹资金 C ．新建项目D．中外合资E．改建项目2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。
A．预测职能B．控制职能C．评价职能D．监督职能 E ．调控职能3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。
A．人工费B．材料费C．机械费D．措施项目费E．规费4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。
A．采购费B 场外运输费C．工地保管费D．仓储损耗E．仓储费5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。
A．折旧费B．大修理费C．人工费D．燃料动力费E．管理费6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A．将承包的建设工程非法转包的B．将承包的建设工程违法分包的C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D．超越资质等级承包的E．工期延误的7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。
A．计划性B．科学性C．系统性D．强制性E．时效性8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。
A．是企业计划管理的依据B．是企业提高劳动生产率的手段C．是企业计算工人劳动报酬的依据D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。
A．基本用工B．人工幅度差C．辅助用工D．其他用工E．超运距运费用工10．工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。