建筑工程内部承包协议书(完结版)
建设工程内部承包协议书3篇

建设工程内部承包协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程内部承包协议书甲方:__________(委托方)乙方:__________(承包方)根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定,为了明确甲乙双方之间建设工程的内部承包关系,保障双方权益,特订立本协议。
一、工程基本情况甲方将其位于__________的建设工程项目委托给乙方承包,工程名称为__________,建设地址为__________,工程的具体内容、工程范围和工程质量标准详见相关施工图纸、设计说明和技术规范。
二、工程承包内容1. 乙方应按照甲方的要求,承担____%的工程承包工作,具体包括但不限于:(1)负责安排施工人员及施工设备,按照设计要求和进度要求进行施工;(2)负责材料采购、检验、送检、贮存等相关工作,保证施工过程中材料的质量;(3)遵守相关法律法规和施工安全规范,确保施工过程中的安全;(4)配合甲方进行工程验收,确保工程质量符合合同约定。
2. 乙方承包的工程范围不得擅自变更,如需变更应经甲方同意并签订书面变更协议。
三、工程款支付1. 工程款总额为¥__________,根据工程进度分期支付,具体支付方式如下:(1)工程开工前,甲方支付工程款的____%作为预付款;(2)工程施工中,根据实际进度支付相应款项;(3)工程竣工后,进行最终结算并支付尾款。
2. 工程款支付应在收到甲方出具的《工程款支付通知书》后____个工作日内完成。
3. 如因乙方原因导致工程进度延误,甲方有权暂停支付工程款,直至乙方补救并按期完成工程。
四、工程保质保量1. 乙方应保证按照设计图纸和施工规范要求进行施工,保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
2. 乙方应按照合同约定保证工程进度,如因乙方原因导致工程延误,应承担相应责任并补偿甲方损失。
3. 工程过程中发现的问题应及时沟通解决,确保工程顺利进行。
五、工程保险1. 乙方应按照相关规定购买施工意外险、工程质量保险等相关保险,保障工程施工过程中的风险。
建设工程内部承包协议书7篇

建设工程内部承包协议书7篇第1篇示例:建设工程内部承包协议书甲方:________(以下简称“甲方”)乙方:________(以下简称“乙方”)鉴于甲方为_______工程项目的承包商,为了明确双方的权利和义务,特订立本协议。
第一条工程项目甲方委托乙方承包_______工程项目,具体包括但不限于_______等内容。
工程项目的具体范围、要求和标准详见相关施工图纸和技术规范。
乙方在承包工程项目过程中,应当严格遵守相关施工规范和质量标准,确保工程质量符合国家相关规定,并承担相应的责任。
乙方应当按照甲方确定的施工计划和工期要求,合理安排施工进度,确保工程按时完工。
第四条施工安全乙方承包工程项目期间,应当严格遵守相关安全规定,确保施工现场安全,并落实好现场安全管理措施。
第五条付款方式甲方应按照本协议约定的方式和标准支付工程款项给乙方,具体支付时间、方式和金额详见《付款协议书》。
第六条合同变更在工程承包过程中,如有需要对本协议进行修改或补充,应经双方协商一致后,签订书面协议。
未经书面协议确认,无效。
第七条违约责任在工程承包过程中,若一方违反本协议的约定,给对方造成损失的,应当承担相应的法律责任,并赔偿损失。
第八条争议解决双方如对本协议内容产生争议,应当协商解决。
协商不成的,可协商选择依法仲裁或向人民法院起诉。
第九条生效期本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,至工程项目完工验收之日终止。
第十条其他事项本协议未尽事宜,依照有关法律法规和双方约定处理。
甲方(盖章):________ 日期:______ 年___ 月____ 日以上是关于建设工程内部承包协议书的范本,双方需根据实际情况对协议内容进行调整和完善,保证双方权益。
遵守协议内容,共同维护工程项目的顺利进行和质量安全。
第2篇示例:建设工程内部承包协议书甲方:__________________(以下简称甲方)乙方:__________________(以下简称乙方)鉴于甲方为一建设工程项目的承包商,拟将部分工程内部分包给乙方,双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,就有关事项达成如下协议:二、承包方式1. 乙方承包项目为:________________________(简要描述)2. 承包范围:______________________(具体工程范围)3. 承包金额:_______________(具体金额)四、承包费用及支付方式1. 承包费用总金额为:_______________2. 支付方式:乙方应于工程启动后的______日内支付____%的承包费用,其余费用应在工程完工后______日内支付清楚。
建筑工程内部承包协议书范本(精选6篇)

建筑工程内部承包协议书范本(精选6篇)建筑工程内部承包协议书范本1甲方:____________乙方:____________甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致,签订本合同。
一、乙方包干承包的全部施工工作,即实行包工不包料,甲方自备装修材料,乙方只负责施工,具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。
二、包干承包费用:1、铺地砖:28元/㎡2、墙面粉刷:15元/㎡3、踢脚线、石膏线:6元/M此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式:1、乙方完成全部装修施工后,支付总合同价80%工程款____________元(小写¥______元)。
2、全部装修施工完成后20天内,甲方支付剩余20%工程款____________元(小写¥______元)。
四、工期:双方确定该房屋装修施工工期为天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定:1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料。
2、甲方应按合同约定及时付款,否则按200元/天支付违约金。
3、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担。
4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失。
5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。
如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任。
6、该房屋装修保修期为贰年,保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。
甲方(签字):________ 乙方(签字):____________年____月____日 ____年____月____日建筑工程内部承包协议书范本2为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。
建筑公司内部承包协议合同8篇

建筑公司内部承包协议合同8篇篇1发包方:[公司名称]承包方:[公司名称]鉴于发包方与承包方在[项目名称] 项目中达成合作意向,为明确双方的权利和义务,特签订本协议。
一、协议背景[项目名称] 是发包方承接的一项重要项目,需要承包方提供高质量的建筑服务。
经过友好协商,发包方决定将该项目的部分工程承包给承包方,并由承包方负责组织施工和管理。
二、承包范围1. 承包方负责施工的范围包括:[具体施工范围]2. 承包方负责管理的范围包括:[具体管理范围]三、承包方式1. 本项目采用包工包料的方式,由承包方负责采购施工所需的全部材料。
2. 承包方应按照发包方的要求,按时进场施工,并严格按照施工图纸和技术规范施工。
3. 承包方应确保施工质量符合发包方的要求,并承担因施工质量问题导致的全部责任。
四、协议期限1. 本协议自双方签字之日起生效,至项目竣工验收之日止。
2. 承包方应在协议生效之日起[具体进场时间] 内进场施工。
3. 承包方应在协议生效之日起[具体完成时间] 内完成施工任务。
五、付款与结算1. 发包方应按照协议约定向承包方支付工程款。
具体支付时间和金额如下:[支付计划]2. 承包方应在完成施工任务后,向发包方提交结算报告,并由发包方进行结算审核。
3. 结算审核通过后,发包方应支付剩余工程款。
六、违约责任1. 承包方如未能按照协议约定完成施工任务,应承担违约责任,并赔偿因此给发包方造成的全部损失。
2. 发包方如未能按照协议约定支付工程款,应承担违约责任,并赔偿因此给承包方造成的全部损失。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中,如双方发生争议,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。
八、其他约定事项1. 承包方在施工中应注意安全施工,并承担因施工安全问题导致的全部责任。
2. 本协议一式两份,双方各执一份。
本协议自双方签字之日起生效。
工程施工内部承包协议(3篇)

第1篇甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方需要将某工程项目进行施工,乙方愿意接受甲方委托,承担该项目的施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程范围:__________4. 工程质量:符合国家及地方相关质量标准5. 工期:__________二、双方责任(一)甲方责任1. 负责提供施工图纸、技术资料、施工场地、施工用水、用电等必要的施工条件。
2. 指导乙方按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。
3. 按时支付工程款,确保乙方施工顺利进行。
4. 负责协调解决施工过程中与周边环境、邻里关系等方面的纠纷。
(二)乙方责任1. 按照甲方要求,负责工程的施工、管理、监督和验收。
2. 严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。
3. 按时完成施工任务,确保工程按期交付。
4. 负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全。
5. 遵守国家及地方有关环保、消防、安全生产等方面的法律法规。
三、工程款支付1. 甲方在工程开工前,预付乙方工程款的30%作为启动资金。
2. 工程进度款按实际完成工程量的50%支付。
3. 工程竣工验收合格后,支付剩余工程款的50%。
4. 质保金为工程款的5%,质保期为两年,质保期满后支付。
四、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款的1%。
2. 乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为工程款的1%。
3. 双方违反本协议约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。
2. 协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表人(签字):__________代表人(签字):__________签订日期:__________注:本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
建设工程内部承包协议书模板6篇

建设工程内部承包协议书模板6篇篇1发包方(以下简称甲方):_________承包方(以下简称乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程造价:_________第二条承包方式乙方采用包工包料方式承包工程,即乙方负责提供工程所需的所有材料和设备,并承担工程的施工和维护费用。
甲方仅负责提供施工场地和必要的协助。
第三条承包范围1. 乙方负责提供工程所需的所有材料和设备,包括但不限于:建筑材料、装饰材料、电气设备、管道设备、空调设备等。
2. 乙方负责工程的施工和维护,包括但不限于:建筑设计、结构设计、装饰施工、设备安装、管道安装、空调安装等。
3. 甲方负责提供施工场地和必要的协助,包括但不限于:施工用水、用电、施工场地的平整和清理等。
第四条合同工期1. 本合同工期为______天,自______年______月______日开始,至______年______月______日结束。
2. 乙方应在合同工期内完成工程的施工和维护工作,并交付甲方使用。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时向甲方说明情况,并协商解决。
第五条工程质量1. 乙方应确保工程的施工和维护质量符合国家和地方相关标准,并通过相关部门的验收。
2. 甲方有权对施工质量进行监督,并提出改进意见。
乙方应及时采纳并改进施工方式和方法,确保工程质量符合要求。
第六条工程价款及支付方式1. 本工程总造价为______元(大写:______元整)。
甲方应在合同签订后______天内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。
剩余款项应在工程竣工验收合格后______天内支付完毕。
2. 乙方应在收到预付款后______天内开始施工。
1800字建筑工程内部承包协议范文5篇

1800字建筑工程内部承包协议范文5篇篇1建筑工程内部承包协议范文甲方:(委托方)乙方:(承包方)为了规范内部承包关系,保障工程进度和质量,双方经友好协商,达成以下协议:第一条总包范围1.1 甲方将xx工程的总承包工作委托给乙方。
1.2 工程包括但不限于施工、装饰、材料采购、设备租赁等。
1.3 工程总包费用为xxx万元,双方另行商议支付方式。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照甲方的要求,完成工程的设计、施工和管理等各项工作。
2.2 乙方应按照相关法律法规和工程标准,确保工程质量和安全。
2.3 乙方应按时完成工程,并保证工程质量符合合同约定。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按时支付工程款项,并提供必要的协助。
3.2 甲方有权查看工程进度和质量,并提出合理要求。
3.3 甲方应按照合同约定,提供必要的材料和设备。
第四条变更和解决争议4.1 任何一方变更合同内容须经另一方同意,并签订书面变更协议。
4.2 如发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解。
第五条保密条款5.1 双方应保守工程的相关信息,不得泄露给第三方。
5.2 双方对于商业秘密及合同内容应保密。
第六条违约责任6.1 如有一方违反合同规定,应承担相应的责任。
6.2 乙方如因质量问题导致工程返工,应承担返工费用。
第七条附则7.1 本协议自签署之日起生效,有效期为工程验收合格之日。
7.2 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为建筑工程内部承包协议范文,双方应根据实际情况进行调整和完善,确保协议的严谨性和有效性。
希望双方能够遵守协议,共同努力完成工程,取得成功。
篇2建筑工程内部承包协议甲方(总承包商):_____________ 公司乙方(分包商):_____________ 公司鉴于甲方与乙方就_____________ 工程项目(以下简称“工程项目”)的分包事宜达成协议,双方本着互利共赢的原则,就工程项目相关事宜达成如下协议:第一条工程项目的描述1.1 工程项目的名称:_____________1.2 工程项目的地点:_____________1.3 工程项目的规模和内容:_____________1.4 工程项目的施工期限:_____________第二条乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求,按时按质完成分包的工程项目。
建筑工程内部承包协议书8篇

建筑工程内部承包协议书8篇篇1发包方(甲方):[公司名称]承包方(乙方):[公司名称]鉴于甲方拟将某建筑工程项目交给乙方承包,乙方同意接受该项目的承包。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程内部承包事宜达成如下协议:一、承包范围及内容1. 甲方将位于[项目地址] 的某建筑工程项目交给乙方承包。
2. 承包内容包括但不限于:设计、施工、监理、材料采购、竣工验收等全流程工作。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求,精心组织施工,确保工程质量符合相关标准。
二、承包方式1. 本工程采用包工包料的方式,由乙方负责材料采购和施工作业。
2. 乙方应自行承担施工过程中的所有费用,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
3. 甲方仅负责提供设计图纸和技术支持,不参与施工过程中的具体事务。
三、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币[合同价款] 元整。
该价款已包括设计、施工、监理等所有费用。
2. 甲方应在合同签订后[支付节点] 向乙方支付合同价款的[支付比例] 作为预付款。
剩余款项应在竣工验收合格后[支付节点] 一次性支付。
3. 乙方在收到预付款后,应开具相应的发票给甲方。
四、工期及进度要求1. 本工程的工期为[工期] 天。
自开工之日起计。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。
在施工过程中,乙方应严格按照施工进度计划执行,确保工程按时完成。
3. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保施工质量符合相关标准和设计要求。
在施工过程中,乙方应做好质量把控,确保每一道工序都经过严格检查。
2. 工程竣工验收时,应按照合同条款、设计图纸和技术要求进行验收。
如验收不合格,乙方应负责返修并承担相关费用。
3. 甲方应在竣工验收合格后[验收节点] 向乙方出具验收报告。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定,制定安全措施并落实到位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
青岛XXXX工程有限公司内部承包责任协议书甲方(发包人):XXXXXXXXX乙方(承包人):XXXX签订时间:2019 年07月16日内部承包协议书甲方(发包人):XXXX法定代表人:XXXXX住址/联系地址:XXXXXXXX联系电话:XXXXXX乙方(承包人):XXXX身份证号:37XXXXXX户籍地:XXXXX联系地址:XXXX联系电话:XXXX为更好的促进公司发展和实现个人利益最大化,执行统一管理、分散经营、独立核算、自负盈亏的方针,依照《建筑法》、《合同法》等有关法规,为确保工程质量、安全施工、按期竣工,全面完成甲方与建设方所签订的施工合同(以下简称“总包合同”),本着互惠互利的原则,明确双方责任,特签订本协议。
一、项目概况工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX总承包单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同(含税)暂定总价款¥22000000.00元(大写:贰仟贰佰万元整),合同(未税)总价款:¥21359223.3元(大写:贰仟壹佰叁拾伍万玖仟贰佰贰拾叁元叁角)依据实际工程量按实结算。
工期:按照甲方与业主签订的总包合同执行。
二、乙方内部承包范围及形式承包范围:甲方指定施工范围内合同约定的施工工序承包形式:内部承包、自负盈亏;支付承包费;提供合法合规的项目成本发票及负担税费。
本项目产生的债务及责任均由乙方承担,本项目导致甲方对第三人/总承包单位承担责任的,甲方有权向乙方追偿。
发包人提供钢材、商砼、成品砂浆、安装主材和安装设备,其余材料有承包人自行采购。
三、承包费、税费及发票3.1、甲方负责对项目进行监督管理,乙方按照甲方与建设单位工程总造价的3%向甲方缴纳承包费。
3.2、本项目产生的税费(增值税及相关附加税费等)4 %由乙方承担。
3.3、甲方在收到建设单位拨付的工程款后,甲方在每次向乙方拨付工程款时按照约定比例直接扣除承包费和税费;工程竣工后,建设单位再次拨付工程款时,甲方一次性足额扣除本工程乙方应交的承包费和税费。
3.4、甲方向乙方拨付工程款时,必须依据乙方项目成本实际支出的建筑主材发票、辅材发票、劳务用工发票及备案登记的工资表等票据为有效支付凭证,甲方按实际核实的票据见票付款。
乙方无条件需向甲方提供财务要求的所有合格票据。
3.5、对于乙方所提供的增值税专用发票,须向甲方提交供货合同,由甲方对乙方提供的发票验票认证,验证合格后甲方按乙方提供的供货专用发票账户付款,付款金额与乙方所提供的增值税专用发票金额一致,保证抵扣进项发票认定的真实性、合法性(前期由乙方现金支付的,须向甲方提供付款证明)。
3.6、乙方保证所提供的项目成本发票真实有效,如乙方所提供发票涉嫌虚假,即使该票经过甲方认证,甲方仍有权退回该票不作为进项税额抵扣,由此因虚假发票而引起的一切经济及法律责任均由乙方承担。
3.7、对于工程款没有进甲方账户,而甲方按乙方要求已经对外开具增值税专用发票,且乙方没有提供项目成本票据,则乙方按照票据不足部分的25%承担企业所得税,并承担4% 的增值税及相关附加税费。
3.8、根据乙方要求甲方将工程款汇入个人名下的款项,后期因转付款个人账户被税务部门查出涉税、补税相关风险问题,一切经济及法律责任均由乙方承担。
3.9、乙方所施工工程,凡涉及以物抵顶工程款的,乙方应按甲方要求及时补齐项目成本发票,如乙方项目成本缺少不齐,甲方将不予办理抵顶手续。
3.10、工程竣工后,乙方必须向甲方提供竣工结算审计报告存档。
四、工程价款支付4.1、由甲方向建设单位办理拨款及结算手续,禁止乙方以自己个人名义或项目部、分公司名义与建设单位办理拨款及结算。
建设单位拨款时,甲方自行派人或乙方必须持XXXXXXXXXXX有限公司财务专用章的发票或收据领取工程款。
4.2、建设单位向甲方拨付工程款后,甲方才按照相应比例向乙方付款;建设单位未拨付工程款,甲方无义务向乙方付款。
4.3、因甲乙双方现场共同施工,所发生的所有费用经甲乙双方共同协商同意按比例分摊费用,由甲方从乙方工程款扣除(包含招投标费用、保证金、质保金等,如乙方不按时支付甲方,则甲方有权享有自费用交付之日起至实际给付之日止,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算支付延迟履行期间乙方应付的利息)。
五、风险须知5.1.在本协议签订前,乙方已对建设单位资信情况、工地现场情况、甲方与建设单位间的合同约定以及履约风险进行了全面分析和了解,乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项约定和承诺,并承担甲方与建设单位履约过程中的一切风险,特别是合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修期等。
5.2.乙方按照甲方与建设单位签订的建设工程合同及补充协议等约定履行全部合同义务。
为了保证合同全面履行,乙方自愿向甲方交纳项目承包风险保证金并以个人及家庭全部财产作为承包项目的保证。
如乙方违约,甲方有权对乙方采取一切有效措施进行赔偿。
六、工期乙方必须严格按照甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同(以下简称“总包合同”)的开工、竣工日期进行施工。
工程工期每拖延一天,乙方按照总包合同约定的比例的双倍向甲方支付违约金。
七、工程质量达到建设工程施工合同所约定的质量标准,并符合现行的相关行业规范要求。
八、安全施工8.1、乙方必须严格按《建筑安装工程安全施工操作规程》、安全生产法及现行相关安全生产规定进行施工,并服从主管部门、甲方和建设单位的安全监督检查,认真做好职工的安全教育工作,要争创“标准化示范工地”。
8.2、工程造成的伤亡等事故均由乙方负责,并承担由此而造成的一切费用,甲方不承担任何责任。
8.3、在施工中甲方有权对工程的质量、安全、进度、机械设备及工地现场、临时设施、临时用电、卫生等进行检查指导并提出整改,对于不服从管理或所提出的隐患不及时整改的,甲方有权视情节严重程度,每次给予不低于2000元的罚款;累计达到2次的,甲方有权要求予以停工整改,直至解除本协议。
九、经济责任9.1、乙方必须在工程竣工结算后十五日内,向甲方如实提交其签字认可的债务清单,该债务均由乙方自行负担。
9.2、乙方向甲方足额支付承包费及税费后的剩余工程款,首先清偿在施工中所欠的一切债务,并承担因债务纠纷而发生的一切费用,不能清偿债务的,应以乙方的个人所有财产做担保,甲方有权处理乙方个人所有财产。
对于因乙方所欠债务(包括人工费、材料费、租赁费等)而造成的上访、诉讼等,乙方在接到通知后必须立即解决,如乙方推诿扯皮,甲方有权在该工程拨付工程款时,按照上访人所主张的债权数额直接对外支付,且乙方按照该债权金额的一倍向甲方支付违约金。
十、甲乙方权利义务10.1 甲方负责与建设方签订总包合同,并协助乙方办理开工前相关手续,在办理手续时所发生的一切费用及保险费用由乙方承担。
10.2、甲方负责对项目进行监督管理,如质量抽查、工期排查、安全检查、财务督查等,协助乙方依法合约安全施工,但这并不免除或减轻乙方对项目应独立承担的责任。
10.3、乙方对本项目内部承包、自负盈亏,在乙方所承包的工程范围内所发生的一切债权、债务以及工程安全、质量均由乙方自行承担。
因该项目导致甲方被第三方起诉,甲方为此而支付的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)及垫付的工程款/劳务费/货款/赔偿款的本金、利息、违约金等均由乙方承担;甲方对乙方享有追偿权;如甲方对该项目进行了资金垫付或对外承担了责任,则甲方对乙方享有追偿权,甲方为实现该债权而支付的诉讼费、律师费、差旅费等均由乙方承担。
10.4、因本项目导致甲方被扣分或通报批评的,每扣1分,乙方支付10000元的违约金,每通报批评一次,乙方支付50000元的违约金。
10.5、因乙方未按进度施工,进度逾期超过15天或可能影响竣工或已经逾期竣工的,为减少损失,甲方有权指派其他人员进驻工地施工;对于其他人员施工部分的工程价款据实结算。
同时,乙方按照该部分工程结算值的5%向甲方支付违约金。
10.6、除本协议另有约定外,乙方每被主管部门、建设单位、甲方通报/罚款一次或者逾期履行一天或发生一次违约行为,每次或每天向甲方支付违约金5000元。
10.7、社会保障费为甲方所有,乙方不许计取。
10.8、如发生本项目被建设单位投诉二次、被主管部门约谈或通报二次、发生二次事故、出现二次上访事件/诉讼或者出现其他违约行为而经甲方催告后乙方在3日内未整改的,甲方均有权解除本合同;甲方解除合同的,对于乙方已完成的工程,按照甲方与建设单位工程结算值的80%结算,但付款仍按照建设单位工程拨付的工程款比例进行。
10.9、甲方禁止刻制项目部印章,对于乙方刻制的项目部印章对外使用产生的债务,乙方按照该债务金额的30%向甲方支付违约金。
甲方发现项目部印章后,乙方必须立即交回,并结清债务。
10.10、对于乙方应承担的违约金、赔偿金等,甲方有权在未拨付给乙方的工程款中直接扣除。
十一、协议的解除与终止如出现下列情况之一,甲方有权单方解除承包协议:11.1、乙方根本违约,不能实现建设工程施工合同目的的;11.2、乙方管理混乱,无法按期完工;质量、安全存在重大隐患,且无法通过整改解决的;不能按时发放农民工工资引发群体性事件的;11.3、严重损害甲方声誉、利益的;11.4、其他严重违约的。
协议终止双方全面履行合同约定后协议自行终止,但乙方应按本合同质量保修书的约定继续履行工程保修义务。
十二、本协议未尽事宜,双方按公司内部管理规定协商解决,所定协议与本协议具有同等效力。
十三、本协议壹式贰份。
甲方壹份,乙方壹份。
十四、本协议必须经双方签字、盖章后方能生效。
十五、如发生纠纷,经双方应友好协商解决,如协商不成,双方一致同意由甲方住所地法院即胶州市人民法院诉讼解决。
十六、其他一方发给另一方的通知必须采用书面形式以邮寄方式送达对方在本合同首部载明的联系地址。
直接送达的,对方签收之日为送达日。
以邮寄递送的,自交寄之日起的第三日视为送达日,对方签收的则签收日为送达日;在情况紧急时,可先以口头告知,随即再补充书面通知。
一方按照联系地址邮寄通知或文件,对方拒签或退件的,自交寄之日起的第三日仍视为送达日。
一方变更联系地址,应于变更后三日内书面告知对方;未书面通知对方,视为联系地址未变更,通知方按照原联系地址邮寄通知或文件而被退件的,交寄后的第三日仍视为送达日。
附件1:乙方身份证明复印件(签字、捺印)甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方(承包人):证件号码:XXXXXXXXXXX 法定代表人或委托人:联系方式:XXXXXXXXXXX签订地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!。