电力施工合同标准样本
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
电力劳务用工合同样本7篇
电力劳务用工合同样本7篇篇1甲方（用工单位）：___________________乙方（劳务人员）：___________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就电力劳务用工事宜达成如下协议：一、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容及地点1. 甲方安排乙方从事电力相关工作，乙方应服从甲方的工作安排。
2. 乙方的工作地点为甲方所在地及与电力业务相关的其他地点。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据工作需要，安排乙方的工作班次及休息时间。
乙方应遵守甲方的考勤制度。
2. 乙方享有国家法定的节假日休息和年假待遇。
四、劳动报酬和福利待遇1. 乙方的基本工资为每月________元。
甲方根据工作表现及绩效考核结果给予相应的奖金和津贴。
2. 甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险费用，乙方享有相应的社会保险待遇。
3. 乙方享有与甲方正式员工相同的福利待遇。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应提供符合国家和地方规定的劳动保护设施和条件。
2. 乙方应遵守甲方的安全操作规程，确保安全生产。
3. 甲方应告知乙方可能存在的职业危害及防护措施。
六、劳动纪律和规章制度1. 乙方应遵守国家的法律法规和甲方的各项规章制度。
2. 乙方违反劳动纪律或规章制度，甲方有权按照相关规定进行处理。
七、合同的变更、解除和终止1. 双方协商一致，可以变更本合同。
2. 甲方或乙方可以依法解除劳动合同。
解除合同应符合法定程序，并支付相应补偿。
3. 本合同到期，如双方不再续签，则合同自动终止。
八、违约责任1. 甲乙双方应全面履行本合同的各项约定。
违约方应承担违约责任，支付违约金并赔偿损失。
2. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
九、其他约定事项1. 乙方在甲方工作期间，不得在其他单位兼职。
电力建设工程施工合同样式
电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
电力施工合同标准
电力施工合同标准一、合同定义电力施工合同是指供电企业与施工单位之间，为了完成电力工程的建设任务，明确双方的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，通过平等协商而订立的合同。
二、合同主体1. 供电企业：指具有电力施工资质，负责电力工程的勘察、设计、施工、调试、运行、维护和管理的单位。
2. 施工单位：指具有电力施工资质，接受供电企业委托，承担电力工程施工任务的单位。
三、合同内容1. 工程概况：包括工程名称、工程地点、工程内容、承包方式、开工日期和竣工日期等。
2. 工程造价及结算方式：按照工程内容进行施工，工程总造价为万元（人民币）。
工程价款的结算方式，双方可另行协商确定。
3. 双方责任：（1）甲方责任：甲方须委派驻工地代表，对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收。
隐蔽工程和中间验收由乙方自检后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。
（2）乙方责任：乙方委派驻工地代表及相关技术人员，严格按照设计要求进行施工。
施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。
工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。
乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收、报批、备案等所有用电手续，及时接火。
4. 工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
具体违约金数额，双方可另行协商确定。
5. 质量保证：乙方承诺工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。
工程竣工后，乙方应承担一定期限的质量保修责任。
6. 安全生产：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。
如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
7. 合同的变更和解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。
8. 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工责任合同书样本
施工责任合同书样本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本施工责任合同书，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程期限：_____________________6. 工程质量标准：_____________________7. 工程总价款：_____________________8. 其他：_____________________第二条甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 甲方应提供必要的施工图纸和技术资料。
4. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
5. 甲方应负责工程的验收工作。
第三条乙方责任1. 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求进行施工。
2. 乙方应保证施工质量，达到合同约定的标准。
3. 乙方应确保施工安全，遵守相关的安全规范。
4. 乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延。
5. 乙方应负责施工过程中的环境保护和清洁工作。
第四条工程款支付1. 工程款支付方式：_____________________2. 工程款支付时间：_____________________3. 工程款支付条件：_____________________4. 工程款支付比例：_____________________5. 其他：_____________________第五条工程验收1. 工程验收标准：_____________________2. 工程验收程序：_____________________3. 工程验收时间：_____________________4. 工程验收结果：_____________________5. 其他：_____________________第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款，应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。
电力施工合同范本最新
最新电力施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地系统施工等，具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式：乙方采用包工、包料、包工期、包安全、包质量的方式完成本工程。
2.2 合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币____元（大写：____________________元整）。
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
2.3 合同价款的支付：双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。
具体支付方式和支付时间由双方在合同附件中约定。
三、工期3.1 工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程质量验收合格的标准为：符合国家电力工程施工质量验收规范，满足设计文件和合同约定的要求。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10kv专用电力工程合同样本
10kv专用电力工程合同样本
内容：
电力工程合同样本范本
甲方（发包方）：XXXXXXXX公司
乙方（承包方）：XXXXXXXX公司
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV专用电力工程项目达成以下合作协议：
第一条项目概述
1.1 工程名称：10kV专用电力工程。
1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX。
1.3 工程内容：包括但不限于线路敷设、变压器安装、配电设备采购与安装等。
1.4 工程规模：总长度约为XX公里，包含XX个变电站和XX个配电室。
第二条合作条款
2.1 工期要求：自合同签订之日起XX个月内完成全部工程任务。
2.2 质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。
2.3 安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中无安全事故。
第三条价格与支付方式
3.1 合同总价：人民币XXXX万元整（￥XXXXXXXXXX）。
3.2 付款方式：分期支付，具体如下：
- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%作为预付款；
- 进度款：根据工程进度按月支付，每月不超过合同总额的XX%；
- 竣工款：工程竣工验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
第四条违约责任
4.1 如乙方未能按时完成工程任务或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金并承担相应违约责任。
第五条争议解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电力施工合同标准样本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包人（全称）__________________________________________________ 承包人（全称）__________________________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力建筑工程施工事项协商一致，订立本合同条款如下。
第一条工程承包范围
第二条承包方式
第三条合同工期
开工日期：年月曰
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。
第四条工程质量标准
工程施工质量均满足电气装置安装工程施工验收规范及建筑
------------------------------------- 精品文档
工程施工验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准，〈〈电力建筑安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计，工程质量达到等级及达标投产考核要求。
第五条合同价款
下列三种确定合同价款的方式，双方可在本条款内约定采用其
中一种；即本工程采用人民币种:元；
金额大写元(人民币)。
5.1合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅白改变。
(1)固定价格合同。
双方在本条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法，应当在本条款内约定。
即风险范围： _______________________________________________
(2)可调价格合同。
合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本条款内约定合同价款调整方法。
即合同价款调整方法： _______________________________________
(3)成本加酬金合同。
合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
即成本和酬金的约定：_______________________________________
双方约定合同价款的其他调整因素：
5.2可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款：
(2)工程造价管理部门公布的价格调整；
(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
5.3承包人应该在＜5.2款＞情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后可作为追加合同价款，与工程款同期支付。
发包人收到承包人通知后60日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
第六条工程付款
(1)工程预付款：本合同生效后天内，发包方向承包方预付合同价款的%，计元。
(2)工程进度款：工程施工过程中再预付合同价款的 %, 计元。
(3)工程决算款：剩余工程价款在工程竣工验收合格后，除留足工程质量保修金，一般不超过施工合同价款的3%, 元外余款一次付清。
6.1工程预付款：预付时间应不迟于约定的开工日期前。
发包
------------------------------------- 精品文档。