2013三级河南省建造师法规最新考试试题库
2013三级河南省建造师考试市政实务考资料
1、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准2、工程项目的施工总进度计划属于（）A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划3、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。
A、专业协调计划B、设计工作量计划C、出图计划D、设计人员配置计划4、项目管理任务分工表是（）的一部分。
A、项目组织设计文件B、项目结构分解C、项目工作流程图D、项目管理职能分工5、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00B、3240.00C、3244.50D、3245.136、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00B、3240.00C、3244.50D、3245.137、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）A、64B、60C、48D、38.48、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）A、承包人负责办理，并承担有关费用B、承包人负责办理，发包人承担有关费用C、发包人负责办理，并承担有关费用D、发包人负责办理，承包人承担有关费用9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同10、建设工程项目的实施性进度计划是指（）。
建造师职业资格考试建设工程法规及相关知识模拟试题
一、单项选择题1、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是;A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任2、民事法律关系是由民法规范调整的以为内容的社会关系;A.劳动关系B.经济关系C.人身关系D.权利义务3、中华人民共和国建造工程质量管理条例属于;A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释4、当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时,如果能够修复,物权人可以请求行为人;A.排除妨碍B.恢复原状C.返还原物D.赔偿损失5、建设单位应当自领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向有关部门申请延期；延期以两次为限,每次不超过;A.一旬日B.一个月C.一个季度D.半年6、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付的工资;A.一倍B.二倍C.三倍D.视情况而定7、王某是某施工单位的项目经理;2011年8月,他租了一台压路机,租期为一年;2011年10月,李某找到王某,向王某说明该压路机已经作为抵押物被抵押了,他就是抵押权人;同时出示了抵押合同;该合同显示抵押合同生效时间为2011年9月1日;则下面说法正确的是;A.王某不可以继续租用该压路机了B.在租期内,李某不可就此压路机实现抵押权C.租期过后,若李某尚未实现抵押权,就不可以续租了D.王某可以继续租用,但如果在租期内李某需要实现抵押权,就不可以租用了8、某建设单位将其工程施工项目发包给某施工单位承建,某施工单位设立项目经理部,任命张某为项目负责人;则该项目部的施工员李某的工伤社会保险费应由缴纳;A.某建设单位B.某施工单位C.张某D.李某9、根据安全生产许可证条例,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是;A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案10、根据招标投标法的规定投标保证金有效期和投标有效期比较应当;A.超出20天B.超出30天C.超出60天D.一致11、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的,自刑罚执行完毕之日起最长年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;12、根据消防法,按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须经进行消防验收;A.建设行政主管部门B.监理单位C.公安消防机构D.设计单位13、下列关于民用建筑节能的表述正确的是;A.对不符合节能强制性标准的项目,建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证B.对既有建筑实施节能改造,优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统D.企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准14、下列关于劳动合同当事人的说法中,不正确的是;A.劳动合同的当事人为用人单位和劳动者B.劳动合同法规定的用人单位设立的分支机构,依法取得营业执照的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同C.未依法取得营业执照或者登记证书的,任何情况下都不得与劳动者订立劳动合同D.依法取得营业执照或者登记证书的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同15、根据劳动合同法,劳动者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前日以书面形式通知劳动者本人;16、下列关于建设工程文件归档的表述正确的是;A.归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B.勘察、设计单位应当在任务完成时,将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C.施工、监理单位应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档D.凡设计、施工及监理单位需要归档的文件,应按国家有关规定单独立卷归档17、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期最长不得超过个月;18、根据相关法律法规的规定,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经自治区、直辖市税务局批准;可以延期缴纳税款,但最长不得超过;个月个月个月个月19、某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告,3月1日发售招标文件,甲投标人在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件;经过开标、评标后,建设单位于4月30日向甲发出中标通知书;双方于5月20日签订了施工合同;则甲受到要约条件约束的时间是;月1日～4月1日月1日～4月30日月1日～4月30日月30日～5月20目20、下列原则中,不属于我国合同法规定的基本原则的是;A.平等自愿原则B.等价有偿原则C.诚实信用原则D.不损害社会公益原则21、勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后,经有关单位审查,审查合格后向移交;A.城建档案馆B.建筑主管部门C.质量监督机构D.建设单位22、根据合同法,不可以采用口头形式的合同是;A.仓储合同B.买卖合同C.建设工程合同D.赠与合同23、民事责任的承担方式不包括;A.恢复原状B.消除危险C.赔礼道歉D.没收财产24、某安全生产事故造成15人死亡,经济损失3000万元,该生产安全事故属于事故;A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故25、权利人在诉讼时效期间内不行使权利,法律将消灭其;A.诉权B.胜诉权C.债权D.物权26、根据合同法的规定,合同解除后,当事人请求赔偿损失的权利;A.丧失B.受到一定影响C.由人民法院决定D.不受影响27、在民事诉讼中,当事人申请强制执行的期限为;个月年年D.无限制28、根据税收征收管理法规定,纳税人因有特殊困难,经批准可以延期缴纳税款的期限,最长不得超过;个月个月个月个月29、民事诉讼中,在必要时可以裁定先予执行的情形不包括;A.追索抚恤金的B.追索医疗费用的C.追索劳动报酬的D.追索贷款的30、在下列社会关系中,属于我国劳动法调整的劳动关系的是;A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系31、王某通过全国统考取得了二级建造师职业资格证书,受聘并注册于具有二级施工企业资质的某公司;根据有关规定,下列关于王某担任施工项目负责人的说法正确的是;A.王某可以担任所有本专业小型工程施工项目负责人B.王某可以担任所有中小型工程施工项目负责人C.王某只能担任所有小型工程施工项目负责人D.王某可以担任本专业大中型工程施工项目负责人32、小张现年17岁,现在一家企业打工,月收入3000元;一日,小张从某商场购买白金项链一条;买回家之后,小张的父母不满;于是,小张的父母便找到某商场,以小张为未成年人为由,要求某商场退货,某商场执意不肯退货,双方发生争执,诉诸法院;法院对此案的判决是;A.判决退货,因为小张在购买白金项链时是未成年人B.判决退货,因为小张在购买白金项链时缺乏相应的行为能力C.判决不退货,因为小张与商场在买卖白金项链时均为自愿D.判决不退货,因为小张在购买白金项链时应视为完全民事行为能力人33、甲向乙借款30万元做生意,由甲提供价值20万元的房屋抵押,并订立了抵押合同;甲因办理登记手续费过高,经乙同意未办理登记手续;甲又以自己的一辆价值10万元的车质押给乙,双方订立了质押合同;乙认为将车放在自家附近不安全,决定仍放在甲处;一年后,甲因亏损无力偿还债务,乙诉至法院要求行事抵押权、质权;本案中抵押权和质押权的效力如何;A.抵押权、质押权均有效B.抵押权、质押权均无效C.抵押权有效、质押权无效D.质押权有效、抵押权无效34、根据建筑法的规定,领取施工许可证后因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,关于申请延期的说法,正确的是;A.延期每次不超过3个月B.应当由施工企业提出申请C.延期没有次数限制D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效35、施工单位招聘临时工的最低年龄为周岁;36、乘人之危的构成要件不包括;A.受害方因自身危难而订立合同B.受益方趁对方急迫之际逼迫对方C.受益方所获得的利益超出了法律允许的程度D.受害方不知道该合同将使自身利益遭受重大损害37、根据安全生产法的规定,生产经营单位主要负责人的安全生产职责不包括;A.为从业人员缴纳保险费B.及时、如实报告生产安全事故C.建立、健全本单位安全生产责任制D.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程38、下列对劳动争议调解委员会的表述正确的是;A.劳动争议调解委员会由劳动行政主管部门、同级工会、用人单位方面的代表三方组成B.发生劳动争议,当事人可到企业劳动争议调解委员会申请调解C.经调解达成的调解协议具有强制执行的效力D.调解委员会主任由用人单位代表担任39、根据建设工程安全生产管理条例的规定,为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的单位应当是;A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位40、建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事行为;从合同法意义上讲,招标人发出的中标通知书是;A.要约B.承诺C.要约邀请D.承诺要约41、某施工企业于2010年3月2日取得安全生产许可证,则该安全生产许可证有效期限届至; 年3月2日年3月2日年3月2日年3月2日42、甲向乙出售房屋,约定甲应于10月20日前向乙交付房屋并办理产权登记,乙应于10月21日前付款;10月18日,甲又将该房屋出售予丙,双方并办理了产权登记,但未交付房屋;则下列说法正确的是;月20日前,乙不得向甲主张违约责任,因为履行期限没有届满,不构成违约月20日前,乙不得向甲主张违约责任,因为房屋所有权尚未转移,甲仍需履行月20日前,乙不得向甲主张缔约过失责任,因为合同因标的不能而无效月20日前,乙不得向甲主张默示预期违约的责任43、某工程施工段钢筋绑扎完毕后,监理工程师接到通知但因故未能到场检验,施工方即开始浇注;对此,若给建设方造成损失,监理公司应承担的是;A.全部的赔偿责任B.主要的赔偿责任C.相应的赔偿责任D.次要的赔偿责任44、因项目开发,某房地产公司必须在申领施工许可证前,先办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的;A.用地规划许可证B.国有土地使用权批准文件C.工程规划许可证D.土地使用权证45、根据产品质量法的规定,裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品;A.应当在说明书上附加产品标识B.必须附加产品标识C.可以不附加产品标识D.一律不附加产品标识46、劳动者在用人单位连续工作满年的,应当订立无固定期限劳动合同;47、发改委委托省级政府投资主管部门组织验收的项目,由组织项目档案的验收;A.国家档案局B.省级档案局C.建设单位D.监理单位48、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查可以采取的方式不包括;A.重点检查B.抽查C.平行检查D.专项检查49、下列行为中,构成工程重大安全事故罪的行为应是;A.李某在施工中不慎从楼上掉下来摔死B.工地在建地下隐蔽工程时,对裸露地面的钢筋,未在周围做防护措施,也没有醒目标识,造成经过这里的张某摔成重伤C.某工程监理单位在进行检查过程中,发现施工单位过度追求施工进度,致使工程质量严重不符合要求,却不依法行使监理职能,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人的严重后果D.工地工人余某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒50、关于合同解除的法律后果,下列表述错误的是;A.尚未履行的,中止履行B.已经履行的,当事人可以要求恢复原状C.已经履行的,当事人也可以要求其他补救措施D.当事人还有其他损失的,有权同时要求赔偿损失51、合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,根据我国合同法规定,要约和承诺的生效是指;A.要约通知发出,承诺通知发出B.要约到达受要约人,承诺通知发出C.要约通知发出,承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人,承诺到达要约人52、张三欠李四40万元、欠王五50万元,张三现仅有一处房产价值90万元,张三为逃避债务,把其房产赠送给其妻弟;下列判断正确的是;A.李四和王五对张三的同一处分行为不能同时行使撤销权B.李四可以撤销张三90万元房产的处分行为,其中40万元用于清偿自己债权、剩下的50万元用来清偿王五的债权C.李四只能撤销张三40万元财产的处分行为并对该40万元财产有优先受偿的权利D.王五可以撤销张三90万元房产的处分行为,其中50万元用于清偿自己债权、剩下的40万元用来清偿李四的债权53、甲公司与乙公司建筑企业于2011年4月签订了一份买卖合同,约定2011年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥80t;同年5月初,甲公司所在地发生洪水灾害,甲公司未将灾情之事通知乙公司;同年8月底,乙公司催促交货,甲公司未交;同年9月30日,甲公司发货,同时致函乙公司,表明因受水灾而致迟延交货事实;乙公司因延期收到水泥而影响工程进度,被发包方扣罚工程款2万元;有关该案的正确表述是;A.甲公司因不可抗力而迟延交货,对乙公司被扣罚的2万元损失不承担赔偿责任B.甲公司用不可抗力而迟延交货,对乙公司被扣罚的2万元只承担部分赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后,免予承担赔偿乙公司2万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货,故应向乙公司承担2万元损失的赔偿责任54、债权人在保证期间的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任;A.许可债务人转让债务B.依法将主债权转让给第三人C.与债务人协商变更主合同履行地点D.与债务人协商变更主合同履行期限55、仲裁法的调整范围仅限于;A.劳动争议仲裁B.民商事仲裁C.行政争议仲裁D.农业承包合同纠纷仲裁56、当事人依法向人民法院申请保全证据,不得迟于前7日;A.开庭审理B.法庭辩论C.法院判决D.举证期限届满57、承包商于2012年3月1日提交竣工验收报告,2012年3月10日发包人组织竣工验收,在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议,提请工程质量鉴定,于2012年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告,认为该部位的工程质量是合格的,承包商于2012年4月20日将工程交付给发包人使用,则该工程的竣工日期是;年3月1日年3月10日年4月1日年4月20日58、关于债务转移的效力,下列表述错误的是;A.抗辩权随之转移B.从债务随之转移C.抵销权随之转移D.承担人成为合同新债务人59、材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款,诉至人民法院;法院开庭审理后,在主审法官的主持下,乙向甲出具了还款计划;人民法院制作了调解书,则此欠款纠纷解决的方式是;A.和解B.调解C.诉讼D.诉讼与调解相结合60、多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资,授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”,依此授权书,下列关于甲的代理权限的说法,错误的是;A.甲获得了特别授权B.甲没有获得特别授权C.甲无权行使实体性诉讼权利D.甲具有程序性的诉讼权利二、多项选择题1、甲乙二人签订房屋买卖合同,其中甲为买方,乙为卖方,双方约定房屋价款为35万元,在合同签订后的一个月内办理房屋产权过户登记手续;可是该合同签订后的第十天,乙又将该房以40万元的价格卖给了丙,并且双方马上到房管部门办理了房屋产权过户登记;根据以上情况,下列说法正确的是;A.甲乙签订的房屋买卖合同有效B.乙丙签订房屋买卖合同无效C.甲方取得该房屋的所有权D.丙方取得该房屋的所有权E.甲方可以要求乙方承担违约责任2、根据建筑法第13条规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的等资质条件,划分为不同的资质等级,经济资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动;A.注册资本B.专业技术人员C.技术装备D.已完成的建筑工程业绩E.健全的财务会计制度3、下列劳动争议,用人单位对仲裁裁决不服,不得向人民法院提起诉讼的有;A.追索劳动报酬不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议B.追索经济补偿不超过当地月最低工资标准二十四个月金额的争议C.追索工伤医疗费不超过当地月最低工资标准二十四个月金额的争议D.追索赔偿金不超过当地月最低工资标准六个月金额的争议E.因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议4、我国劳动法规定,新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程;A.同时设计B.同时施工C.同时验收D.同时投入生产和使用E.同时维修5、我国安全生产法规定,安全生产中从业人员的权利有;A.知情权B.请求赔偿权C.危险报告权D.紧急避险权E.培训权6、限制民事行为能力人小刚订立的合同的,该合同有效;A.为纯获利益的合同B.与其年龄状况相适应C.事后经过其法定代理人追认D.与其智力、精神状况相适应E.其法定代理人经相对人催告后未作表示7、法律责任的一般构成要件包括;A.有损害事实发生B.存在违法行为C.违法行为与损害事实之间有因果关系D.违法者主观上有过错E.受损害者主观上无过错8、甲设计单位的设计师乙由于过失,违反国家规定,降低工程量标准,结果造成了三人死亡;则下列说法正确的有;A.本案的犯罪主体是设计师乙B.本案的犯罪主体是甲设计单位C.本案中的主观故意为过失D.本案中的主观故意为间接故意E.本案为重大责任事故9、甲监理公司与某省文化局通过招投标有签订委托监理合同的意向,根据合同法相关规定,当事人依法享有自愿订立合同的权利,自愿原则贯彻合同活动的全过程,其内容包括;A.当事人有权决定是否签订合同B.在签订合同时,有权选择对方当事人C.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定D.订立合同绝对自由E.当事人可自愿选择解决争议的方式10、按照行政诉讼法的规定,人民法院作出的一审判决可以有;A.维持原判B.撤销判决C.履行判决D.变更判决E.依法改判11、我国的法律体系部门法体系通常包括：宪法、民法、商法、经济法、行政法,以及;A.行政法规B.诉讼法C.劳动法与社会保障法D.刑法E.自然资源与环境保护法12、下列关于工程档案验收的说法正确的有;A.工程档案验收时,可以没有立卷B.文件的形成、来源符合实际C.列入城建档案馆档案接收范围的工程,建设单位在组织竣工验收后,应当提请相应管理机构对工程档案进行预验收D.竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求E.建设单位向档案馆移交档案时,应办理移交手续,填写移交目录13、下列关于评标的描述中,符合我国招标投标法关于评标有关规定的是;A.招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.评标委员会组成后,招标人应向投标人公开评标委员会成员名单D.经评标委员会评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标E.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告并确定合格的中标候选人14、可以不进行招标的施工项目包括;A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的15、依据建设工程质量管理条例,工程监理企业不得与有隶属关系或其他利害关系;A.被监理工程的施工承包单位签字盖章,注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效;参见教材P3;2、正确答案：D答案解析：本题考查的是民事法律关系;民事法律关系由民法规范调整的以权力义务为内容的社会关系,包括人身关系和财产关系;参见教材P9;3、正确答案：B答案解析：本题考查的是法的形式;行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件;如建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程安全生产管理条例等;参见教材P6;4、正确答案：B答案解析：本题考查的是物权的保护;造成不动产或者动产损毁的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状;参见教材P26;5、正确答案：C答案解析：本题考查的是施工许可制度;建设单位应当自领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向有关部门申请延期；延期以两次为限,每次不超过3个月;参见教材P30;6、正确答案：B答案解析：本题考查的是劳动合同的订立;用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照劳动合同法第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并与劳动者订立书面劳动合同;参见教材P123;7、正确答案：B答案解析：本题考查的是抵押权;订立抵押合同前抵押财产已经出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响;参见教材P22;8、正确答案：B答案解析：本题考查的是生产经营单位的安全生产保障;生产经营单位必须依法参见工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费;参见教材P59;9、正确答案：D答案解析：本题考查的是安全生产许可证的取得条件;选项D应当为对“危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案”;参见教材P84;10、正确答案：D答案解析：本题考查的是投标的要求;工程建设项目施工招标投标办法规定：投标保证金有效期与有标有效期一致;参见教材P44;11、正确答案：C答案解析：本题考查的是生产安全事故的应急救援与处理;生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的,自刑罚执行完毕之日起最长5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;参见教材P70;。
2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析
2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析答案在卷尾一．单选题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）题1．根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是()。
A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程B.简易程序实行一审终审C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序D.适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结题2．国有资金占控股地位的依法必须进行招标的下列项目中，可以邀请招标的是()。
A.工期紧张的B.采用公开招标方式所需时间过长的C.采购时无法精确拟定技术规格的D.技术复杂的，只有少量潜在投标人可供选择的题3．下列义务中，属于建设工程是施工合同中承包人义务的是()。
A.及时检查隐蔽工程B.不得转包和违法分包工程C.及时验收工程D.及时提供原材料设备题4．下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是()。
A.部门规章B.国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章题5．关于应急救援队伍和人员的说法，正确的是()。
A.应急救援队伍应当不定期组织训练B.应急救援人员经培训取得特种作业证书后，方可参加应急救援工作C.微型施工企业不得与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议D.微型施工企业可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员题6．关于危大工程专项施工方案的说法正确的是()。
A.危大工程实行专业分包的，专项施工方案应当由相应分包单位组织编制B.专项施工方案应当由施工企业项目负责人负责审核C.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督D.超过一定规模的危大工程，在专家论证前施工方案应当通过施工企业审核和专业监理工程审查题7．下列物权中，自合同生效时设立的是()。
A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车使用权题8．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.设置安全管理机构，配备专职或者兼职安全生产管理人员B.有符合规定的工程业绩C.作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得操作资格证书D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入题9．根据保障农民工工资支付条例关于农民工工资的说法，正确的是()。
2013三级河南省建造师《法律法规》最新考试试题库(完整版)
1、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
A．资金B．成本C．施工D．预算2、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为( )。
A．12.8（立方米）／台班B．15（立方米）／台班C．102（立方米）／台班D．120（立方米）／台班3、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
A．高于利息的50％B．利息C．滞纳金D．50％的利息4、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括( )。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D．总监理工程师和工程师代表负责制5、在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》B．《建设工程质量管理条例》C．《建设工程质量验收统一标准》D．《合同法》6、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
A．管理和控制B．管理和协调C．管理和监督D．管理和指挥7、( )是实现安全生产第一的是最重要手段。
A．改进为主B．检查为主C．调整为主D．预防为主8、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同B．固定总价合同C．固定单价合同D．变动总价合同9、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司B．咨询公司C．科研机构D．软件工程师10、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见11、设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考( )A．施工技术方案B．施工规程C．施工组织设计D．施工规范12、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。
A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任2.【真题】下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。
A.投标文件一经寄出，即具有法律效力B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理3.根据《建设工程质量管理条例>，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证4.某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。
该学校称为()。
A.承揽人B.定作人C.制作人D.代理人5.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金6.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质7.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。
2013三级河南省建造师机电工程(必备资料)
1、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息B．技术类工程信息C．合同类工程信息D．法规类工程信息2、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为( )。
A．12.8（立方米）／台班B．15（立方米）／台班C．102（立方米）／台班D．120（立方米）／台班3、建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危险物质”，称作( )危险源。
A．第一类B．第二类C．第三类D．第四类4、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量( )的区域。
A．最大B．最小C．中等D．中等偏上5、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。
A．编制资源需求计划B．进度控制职能分工C．选用对实现进度目标有利的施工方案D．对工程进度进行风险分析6、( )规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A．《招投标法》B．《建筑工程质量管理条例》C．《中华人民共和国建筑法》D．《安全生产法》7、( )是实现安全生产第一的是最重要手段。
A．改进为主B．检查为主C．调整为主D．预防为主8、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针B．监督机制C．实施和运行D．检查和纠正措施9、应该在( )办理工程质量监督申请手续。
A．工程开工当日B．开工后七天内C．开工后三天内D．工程项目开工前10、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。
A．施工机械安、拆费B．施工机械使用费C．燃料动力费D．施工机械场外运费11、对于一个建设工程项目而言，( )是管理的核心。
A．施工方的项目管理B．设计方的项目管理C．供货方的项目管理D．业主方的项目管理12、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
2024二级建造师考试试题题库
选择题在二级建造师考试中，关于建筑工程项目管理的说法，下列哪项是正确的？A. 项目经理可以同时担任两个项目的负责人B. 项目进度计划一旦确定，不得进行调整C. 项目风险管理应包括风险识别、评估和应对（正确答案）D. 项目质量控制只需关注施工阶段的质量下列关于建筑工程施工许可的说法，哪项是不正确的？A. 施工许可证由建设单位申请领取B. 施工许可证应在工程开工前办理C. 施工许可证可以转让给其他单位（正确答案）D. 未取得施工许可证的，不得擅自开工在二级建造师考试中，关于建筑工程合同管理的说法，下列哪项是正确的？A. 合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同B. 合同争议只能通过诉讼方式解决C. 合同履行过程中，应及时进行合同跟踪和监控（正确答案）D. 合同价款一旦确定，不得进行调整下列关于建筑工程安全生产管理的说法，哪项是不正确的？A. 施工单位应建立健全安全生产责任制B. 施工人员应接受安全生产教育培训C. 施工现场可以随意堆放建筑材料（正确答案）D. 施工单位应定期进行安全生产检查在二级建造师考试中，关于建筑工程质量管理的说法，下列哪项是正确的？A. 工程质量只需满足设计要求即可B. 工程质量验收应分阶段进行C. 工程质量问题应由施工单位自行处理，无需报告（正确答案）D. 工程质量监督机构应对所有工程进行全程监督下列关于建筑工程造价管理的说法，哪项是不正确的？A. 造价管理应贯穿于工程建设的全过程B. 造价计算应依据国家相关标准和规定C. 造价高低与工程质量无直接关系（正确答案）D. 造价管理应合理控制工程成本在二级建造师考试中，关于建筑工程施工技术的说法，下列哪项是正确的？A. 施工技术只需满足施工要求，无需考虑环保要求B. 施工技术选择应综合考虑经济、技术和环境因素（正确答案）C. 施工技术一旦确定，不得进行变更D. 施工技术应由施工人员自行决定下列关于建筑工程竣工验收的说法，哪项是不正确的？A. 竣工验收应由建设单位组织进行B. 竣工验收应检查工程质量是否符合设计要求C. 竣工验收合格后，工程即可交付使用（正确答案）D. 竣工验收应形成竣工验收报告在二级建造师考试中，关于建筑工程保修的说法，下列哪项是正确的？A. 工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算（正确答案）B. 工程保修期由施工单位自行决定C. 工程保修期内，所有维修费用均由施工单位承担D. 工程保修期结束后，施工单位无需再承担任何责任。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第4次)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）A.施工人员对工程涉及结构安全的试块试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当2.某工程建设项目投资额为400万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需要招标的是()。
A.施工单项合同估算价180万元B.主要设备采购单项合同估算价120万元C.设计费估算价40万元D.监理费估算价30万元3.某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为()。
A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日4.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。
A.15B.30C.45D.605.根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。
A.不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事低温、冷水作业C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动6.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任7.【真题】某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。
2013三级河南省建造师法规重点资料考试技巧重点
1、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208A.承包商B.规划部门C.监理公司D.业主答案：D2、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。
P203A.固定单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：B3、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。
在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。
P201A.总价合同B.设计――管理承包合同C.单价合同D.总包合同答案：C4、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。
P201A.工程内容B.工程范围C.技术方案D.结构方案答案：B5、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206A.管理和控制B.管理和监督C.管理和协调D.管理和指挥答案：C6、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。
P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案：A7、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。
P191A.8B.24C.32D.48答案：D8、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。
P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案：A9、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。
A.发包人B.承包人C.责任方D.发包人与承包人分担答案：C10、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
建造师职业资格考试建设工程法规及相关知识考试试题
A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证
B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D．有保证工程质量和安全的具体措施
15.书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。
A．评标委员会
B．招标人
C．招标代理机构
D．招标投标管理机构
【答案】B
【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人
16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。
D．提交投标文件截止时间之后三日内
【答案】C
【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。
13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ ）。
A．审查投标人资格
B．编制标底
C．组织开标
D．进行评标
【答案】D
【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行
【答案】B
【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191A.第一次送交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次送交竣工验收报告的日期答案：D2、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。
P202A.合同总价格加价格风险因素B.合同总价格加政策风险因素C.合同总价格D.合同总价格加法律风险因素答案：C3、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206A.管理和控制B.管理和监督C.管理和协调D.管理和指挥答案：C4、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D5、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A6、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。
P204A.进度管理B.质量管理C.成本管理D.风险管理答案：A7、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
P204A.设计人B.业主方C.承包商D.监理方答案：B8、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
由此导致的费用增加应( )。
P191A.由发包人承担B.由工程师承担C.由承包人承担D.由发包人与承包人分担答案：C9、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B10、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
由此导致的费用增加应( )。
P191A.由发包人承担B.由工程师承担C.由承包人承担D.由发包人与承包人分担答案：C11、如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在( )工作量加大。
P201A.风险管理B.合同管理C.核实已完成工程量D.施工管理答案：C12、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204A.总价合同B.成本加酬金合同C.变动单价合同D.单价合同答案：B13、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
P202A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案：D14、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。
P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B15、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。
P190A.办理施工许可证B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程D.主持和组织工程的验收答案：C16、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。
但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。
根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。
P190A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担B.办理手续费用与罚款均由发包人承担C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担D.办理手续费用与罚款均由承包人承担答案：A17、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B18、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D19、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。
P207A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后答案：C20、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。
P207A.工程计划偏离了工程目标B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标D.工程计划偏离了施工计划答案：B21、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。
P207A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施D.组织措施，应急措施，经济措施。
合同措施答案：B22、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D23、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
P201A.工程量B.价格C.设计错误D.环境变化答案：A24、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
P202A.投标时的工程量和价格B.投标时的工程量，施工中变化的价格C.合同价格，实际完成的工程量D.施工中变化的价格，实际完成的工程量答案：C25、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
P194A.工程竣工验收日B.提交工程竣工验收报告C.工程竣工验收报告经发包人认可D.办理竣工验收备案手续答案：C26、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
P202A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款答案：D27、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B28、承包单位是合同( )的主体。
P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C29、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A30、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。
P202A.工程质量B.工程进度C.工程成本D.工程风险答案：D31、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。
P204A.总价合同B.单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：D32、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A33、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
P202A.投标时的工程量和价格B.投标时的工程量，施工中变化的价格C.合同价格，实际完成的工程量D.施工中变化的价格，实际完成的工程量答案：C34、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A35、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B36、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。
P207A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施D.组织措施，应急措施，经济措施。
合同措施答案：B。