施工劳务分包合同(通用16篇)
简单施工劳务合同范本(精选11篇)
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
施工合同土建(必备16篇)
施工合同土建（必备16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同土建（必备16篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。
劳务分包合同参考7篇
劳务分包合同参考7篇为了确保双方当事人的权益，我们必须认真准备合同，以免产生任何纠纷，合同的制定是为了保障双方在交易中的合法权益不被侵犯和损害，下面是本店铺为您分享的劳务分包合同参考7篇，感谢您的参阅。
劳务分包合同篇1甲方：_____乙方：_____甲方根据施工需要，现将_____工程的部分工作，分包给乙方，现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：一、甲方责任1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。
2.甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备(切割机、电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准，对于不符合标准的，安全员有权制止施工。
3.甲方对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出，有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处。
4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险。
二、乙方责任1.服从甲方工作指令，非甲方安排的工作任务一律不得接受。
2.乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内，及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。
若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担。
3.乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方的管理，在施工期间，必须严格遵守规章制度，自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。
不得有违法乱纪行为，否则甲方有权对其进行处罚，并有权终止协议。
4.乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗，携带特种作业许可证，以备随时接受检查，作业人员名单必须报甲方一份备案。
5.施工前，乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全的生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。
对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
7.在生产操作过程中的个人安全防护用品由乙方自理，乙方向甲方借用的安全帽、安全带，工程结束后及时归还，若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好安全防护用品。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
劳务分包合同纯施工范本6篇
劳务分包合同纯施工范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方劳务分包的纯施工事项达成以下协议：第一条项目概况及承包内容1. 项目名称：_____________________。
2. 工程地点：_____________________。
3. 承包范围：施工图纸内的全部劳务内容（包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等）。
第二条合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 竣工日期：____年____月____日。
第三条工程量计算及计价方式1. 工程量计算依据施工图纸及现场实际计量为准。
2. 计价方式：按照固定单价或定额计价方式计算。
具体单价及定额明细见附件一。
第四条工程质量标准与验收1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 验收标准、方法、程序等详见附件二。
第五条工程款支付与结算1. 工程款支付方式：按工程进度支付。
具体支付节点、比例及金额等详见附件三。
2. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式进行结算。
结算结果经双方确认后，甲方支付尾款。
第六条安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
第七条违约责任与赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应按未支付金额的百分之____向乙方支付违约金。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或未达到国家标准的，应负责无偿返工并承担违约责任。
若因乙方原因造成工程延误的，应按延误天数及合同约定支付违约金。
3. 若因违约造成对方损失的，应承担赔偿责任。
第八条合同解除与终止1. 若乙方在施工过程中存在严重违约行为，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
劳务分包合同范本(通用14篇)
劳务分包合同范本（通用14篇）劳务分包合同篇1发包人：______ （以下简称甲方）承包人：______ （以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：一、承包方式：包人工、包质量、包安全。
二、承包范围：C、B栋1～3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座，室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调)，暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面)，当班自产垃圾清扫至楼下统一放置三、工程质量：1、主线槽安装统一水平，吊钩设置均匀美观，电箱内按统一标准角度组装，电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得浪费；2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向，线槽用枪订固定时，槽内订必须付脚，不允许有垂直订头外露；3、室内线盒严格按各标准统一各自高度，功能相同的必须同一高度，底盒安装必须牢固水平；4、暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位；5、各线头留置不得浪费，严禁工人私自将线头带走；6、严格按色装线，黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。
四、结算方式：按外墙内边丈量面积： 30 元/㎡；阁楼不另计面积。
五、付款方式：本工程以实际发生工日数据为依据，按每日 30 元/人生活费，每 10 天支付一次，每月支付工程进度款至 50% ，工程完工质检合格，支付工程款的 75% ；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的90% 。
验收合格后100天后付清。
付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。
六、甲方责任：1、提供所有民工的身份证复印件。
2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。
3.教育民工遵守甲方和施工方的有关规定，服从甲方的管理和指挥，避免打架闹事，处理好与施工方、甲方及其他施工队伍的关系。
建筑施工劳务分包合同范本(16篇)
建筑施工劳务分包合同范本工程承包人：(以下简称甲方)劳务分包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。
二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米元计算，建筑面积为平方米，总价元。
场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。
结算方式：首付工程款万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。
五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格____%的罚款。
乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款____元。
工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。
因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
劳务分包施工合同6篇
劳务分包施工合同6篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的劳务分包施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：劳务分包施工，包括但不限于混凝土浇筑、模板安装、钢筋加工与安装等。
二、工期约定1. 工程开工日期：______年____月____日。
2. 工程竣工日期：______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：总价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照实际完成工程量计算。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量，按月支付工程进度款，工程竣工验收合格后支付尾款。
四、工程质量和验收1. 乙方必须按照国家和地方相关施工规范、设计图纸及甲方的要求组织施工，保证工程质量。
2. 工程竣工验收时，由双方共同进行验收，并签署验收报告。
验收不合格的，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程进度款或尾款，应承担违约责任，并向乙方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未能按照合同约定完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任，并承担整改费用。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。
七、合同变更和解除1. 合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 合同解除需经双方协商一致，并签署书面解除合同协议。
合同解除后，乙方应按时完成撤场工作并移交工程资料。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工劳务分包合同（通用16篇）
施工劳务分包合同（通用16篇）
施工劳务分包合同篇1
甲方：__________
乙方：__________
为满意甲方建设内邓高速№.2标项目桥梁工程施工的需要，乙方同意就该标段内的部分桥梁工程向甲方供应劳务。
为明确甲乙双方的权利和义务，根据相关法律规定，结合本工程详细状况，经双方协商全都，签订本劳务承包协议。
第一条工程内容
1.1 工程名称：__________内邓高速№.2标桥梁工程
1.2 工程地点：__________河南省淅川县
1.3 工程内容：__________甲方组织机械开挖基坑，乙方人工协作土方清理。
从截桩开头到桥面铺装的全部工作：：乙方的有关事宜，达成如下协议：
一.工程地址：。
二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.托付方式：实行甲方供应材料方式，乙方包人工的托付方式。
四.工程工期：
1、开工日期：在______年______月______日前完成办理下列工作手续。
十二、双方职责范围：
(一) 甲方职责范围
1、甲方供应与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方，工程施工图纸二套(土建、结构图)。
2、甲方负责组建施工项目部，其中：甲方委派码 ;
3、甲方必需把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位，担当工程施工水电及生活区的水电费用。
甲方不仅负责工程材料的选购供应，而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作，担当工程各种材料的送检工作及担当检测费用或因材料不合格造成的相关费用。
4、如因甲方缘由造成停工待料超过一个月，甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80元，因甲方或建设单位缘由造成停工超过一个月以上的，必需担当支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费，工期均可顺延。
5、甲方协作乙方在工程施工期间人员平安保险的购置和申报处理工作，费用乙方负责。
6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建，满意乙方施工人员住、食、洗的生活需要，并且供应乙方施工管理人员的办公室1间。
7、甲方收取乙方工程施工保证金时，在收据上必需加盖挂靠公司或项目部的公章(或可由发包方代收)，在春节前退还完。
(二) 乙方职责范围
1、乙方委派同志为施工现场代表，负责施工现场的全面工作及各班组责任书的签定，依据本合同规定处理现场有关承包工程的图纸、施工进度、技术质量、平安生产、检查验收、洽商有关变更签证等事宜。
联系号码 ;
2、负责二级电箱以上的电缆线和电器掌握开关，以及现场分布用水管的购置和安装。
3、工程施工各分项验收检查必需听从建设单位、监理人员、质量监督人员的管理，未阅历收不得擅自进入正道工序，若造成工程质量问题的，其一切返工损失费用均由乙方担当。
4、乙方应协作四方做好工程质量、平安方面的资料，供应施工人员的身份证和相关上网证的复印件。
5、乙方应对在施工场地的工作人员进行平安训练，做到规范作业、文明施工，并供应工人们上班所需的防护用品。
6、本工程劳动合同签订后，乙方工人入场向甲方交纳保证金贰佰万元。
十三、其他事项：
1、平安防护不含售楼通道及施工围墙搭设，如需搭设另行商定;
2、乙方投入本工程的全部建筑机械、模板材料、脚手钢管门字架材料、施工电器设备、斗车工具等产权归属乙方全部，甲方不得将乙方的全部机械及周转材料和施工工具抵押给其他单位(如有类似协议的均为无效合同)。
3、甲乙双方工作事宜必需以书面文件方式进行交底联系，并且办理签收手
续。
十四、本合同未尽事宜：施工过程中如遇到合同以外的工作，双方可协商解决，并签订补充协议，协调不成的双方可向当地人民法院提起诉讼。
十五、本合同一式二份，总承包单位一份，工程项目负责人一份，劳务承包单位二份，合同经双方签字盖章后生效，工程竣工交付工程结算经双方确认后，工程余款全部结清后，本合同全部条款即告终止。
总承包单位(甲方盖章) 劳务承包单位(乙方盖章)
托付代表：托付代表：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：日期：。