工程竣工结算协议书
工程竣工结算协议书
发包人：
承包人：
依据双方年月日签订的工程施工合同、补充协议、补充协议、补充协议约定的承包范围，该工程于年月日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议：
一、工程结算范围（参照承包范围）
二、工程结算造价
大写：小写：
本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。
结算造价明细见附表一。
三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共份，发包人份，
承包人份，监理单位份。
四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
发包人：（公章）承包人：（公章）监理单位：（公章）法定代表人：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：委托代理人：
年月日
工程结算造价明细表
附表一
发包人：（公章）承包人：（公章）监理单位：（公章）法定代表人：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：委托代理人：
年月日。
工程竣工结算协议书
工程竣工结算协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据甲乙双方已签订的《工程施工合同》及补充协议、相关竣工资料，遵循平等自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，特订立本竣工结算协议。
一、双方一致同意并确认，乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为人民币元整，大写人民币元整。
此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于年月日签订的《工程施工合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用。
乙方承诺本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已支付的工程款、应扣其他款项以及合同约定保修金（结算总造价的5%）的剩余工程款一次性支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格的竣工资料，否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
四、剩余工程款人民币元整，大写人民币元整。
甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
五、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。
六、如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。
七、乙方保修金在全部工程竣工验收合格之日起年后，即自年月日后的7个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额无息一次性支付给乙方。
2024年工程款完工结算协议书范本(通用)
工程款完工结算协议书范本(通用)甲方(承包方):名称:地质:法定代表人:乙方(业主方):名称:地质:法定代表人:鉴于甲方按照合同约定完成了工程项目的施工,并已通过乙方或其委托的监理单位的验收,甲乙双方根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,经友好协商,就工程款的完工结算事宜达成如下协议:第一条工程项目1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:第二条工程款的结算2.1 甲方按照合同约定完成工程项目的施工,并已通过乙方或其委托的监理单位的验收,乙方应按照合同约定的方式和时间向甲方支付工程款。
2.2 工程款的支付方式和时间按照合同约定执行,如果合同没有约定或者约定不明确,甲乙双方可以协商确定。
2.3 工程款的支付必须符合国家有关财务、税收等法律法规的规定,乙方不得以任何理由拖延或拒绝支付工程款。
第三条工程变更和索赔3.1 如果乙方要求对工程项目进行变更,甲方应按照乙方的要求进行变更,并根据变更后的工程量重新计算工程款。
3.2 如果甲方要求对工程项目进行变更,乙方应按照甲方的要求进行变更,并根据变更后的工程量重新计算工程款。
3.3 如果甲乙双方发生争议,应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以向有关部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。
第四条违约责任4.1 如果乙方未按照合同约定的方式和时间向甲方支付工程款,乙方应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期付款违约金。
4.2 如果甲方未按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工,甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。
第五条争议解决5.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2 对于本协议项下的任何争议,首先应通过双方友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):签订日期: 年月日附件:1. 工程项目验收报告2. 工程项目结算单3. 工程项目变更单========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1. 特殊应用场合：政府投资项目增加条款：政府审批要求：明确工程项目需符合政府相关审批要求和标准。
工程结算工作协议书合同范本3篇
工程结算工作协议书合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及职责，特签订本工程结算工作协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的工作内容、原则、程序、期限及相关权利义务，保障工程结算工作的顺利进行。
二、工程结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规的规定进行工程结算。
2. 工程结算应遵循公平、公正、合理、准确的原则。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款及结算款。
三、工程结算工作内容1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应在工程竣工验收合格后，按照甲方要求编制工程结算文件，包括结算书、结算清单、相关证明材料等。
3. 甲方应对乙方提交的工程结算文件进行审查，并在约定时间内提出审查意见。
4. 双方应就工程结算文件中的问题进行沟通、协商，达成一致意见后，签署工程结算确认书。
四、工程结算程序1. 乙方提交工程结算文件：乙方应在工程竣工验收合格后约定时间内向甲方提交完整的工程结算文件。
2. 甲方审查：甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后约定时间内完成审查工作，并提出审查意见。
3. 沟通协商：双方就审查意见进行沟通、协商，解决结算过程中的问题。
4. 签署确认书：双方达成一致意见后，签署工程结算确认书，确认工程结算结果。
5. 款项支付：甲方在确认工程结算结果后，按约定支付余款。
五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程结算工作全部完成并支付完毕之日止。
六、双方权利义务1. 甲乙双方应遵守本协议的各项约定，履行各自义务。
2. 甲方应按约定支付工程进度款及结算款，如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。
3. 乙方应按时提交工程结算文件，确保文件真实、准确、完整。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
竣工结算协议书范本
竣工结算协议书范本甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》，合同编号为____，工程名称为____，工程地点位于____。
现工程已竣工验收合格，双方本着公平、公正、诚信的原则，就工程竣工结算事宜达成如下协议：一、工程竣工结算金额经双方确认，本工程竣工结算金额为人民币（大写）____元整（￥____元）。
该结算金额包括但不限于工程直接费、间接费、利润、税金等所有费用。
二、工程款支付1. 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内支付乙方工程款人民币（大写）____元整（￥____元）。
2. 剩余工程款人民币（大写）____元整（￥____元）作为工程质量保证金，甲方应于工程竣工验收合格之日起____年内支付给乙方。
三、工程质量保修乙方应按照国家有关工程质量保修的相关规定和双方签订的《建设工程施工合同》约定，对本工程承担保修责任。
保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
四、违约责任1. 如甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行维修，所需费用由乙方承担。
五、争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日。
工程竣工预付款结算协议书
工程竣工预付款结算协议书一、甲方：（以下简称“甲方”）住所地：法定代表人：联系电话：二、乙方：（以下简称“乙方”）住所地：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就工程竣工预付款结算事宜达成协议，特制订本协议，以便明确双方权益，共同遵守。
三、工程基本情况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程预算总金额：5. 工程竣工时间：6. 工程质量要求：四、预付款金额及支付方式1. 甲方同意预付给乙方工程竣工预付款金额为人民币（大写）（小写）。
2. 预付款支付方式：甲方将预付款金额一次性支付至乙方指定账户。
五、预付款使用限制1. 乙方应将预付款用于工程竣工所需的直接费用，包括但不限于工程材料采购、人工费用、设备租赁等。
2. 乙方不得将预付款用于其他用途，如有违反，乙方应承担相应的法律责任。
六、工程竣工验收1. 乙方应按照合同约定的工程竣工时间完成工程，并通知甲方进行验收。
2. 甲方有权对工程进行验收，如发现工程质量存在问题或未按合同约定完成，甲方有权要求乙方进行修复或补救。
3. 工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供竣工验收报告及相关证明文件。
七、预付款结算1. 工程竣工验收合格后，甲方应与乙方进行预付款结算。
2. 预付款结算应由双方共同确认工程竣工实际情况，并进行核对。
3. 如工程竣工实际情况与合同约定有差异，双方应协商解决，并及时调整预付款金额。
4. 预付款结算时，乙方应向甲方提供工程竣工验收报告、相关证明文件及发票等。
八、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程竣工，甲方有权要求乙方退还预付款金额，并追究乙方的违约责任。
2. 如甲方未按合同约定支付预付款金额，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
九、争议解决1. 本协议的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 如双方就本协议的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项1. 本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并完成预付款结算之日终止。
工程费用结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。
二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。
3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。
三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。
2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。
工程竣工结算合同协议书范本正式版
编号：_____________ 工程竣工结算协议书发包单位：________________________承包单位：_______________________签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日结算各方依据法律及合同约定，经过认真审核确认无误结算如下:1、工程名称：2、工程性质：新建3、结构类型：4、结算确认建筑面积:5、合同约定单位造价:6、结算确认工程总造价：元（包括约定的承包内容、合同变更、签证及各种零星工程、税款等全部内容）7、发包人已付工程款：元，应提供足额发票，结算后应付工程款：元，保修金：元。
8、结算后内部承包人依法对工程承担质量责任及保修责任。
9、结算后内部承包人依法对拖欠的为完成本工程所雇佣人员，特别是农民工工资、社会保险费、住房基金、工伤补偿、解除劳动关系的经济补偿等费用承担责任，若出现所雇佣人员、特别是农民工因被拖欠工资、社会保险费和各种补偿上访，发包方有权在内部承包人的保修金中直接扣除应付的农民工工资等费用，同时内部承包人按拖欠农民工工资总额的50%向发包人支付违约金。
保修金不足支付违约金时，发包人有权通过诉讼程序追讨余款。
10、除本结算书确认的权利义务以及内部承包人应承担的质量责任外，三方再无其他任何权利义务关系，任何一方都不能向其他两方主张任何权利11、各方今后若产生争议，向铁西区人民法院提请诉讼。
12、附件与本协议书具有同等法律效力。
13、本结算书三方签字盖章生效，本结算书生效后为不可撤销和不可变更的结算书。
附件：竣工工程结算审定表、施工合同发包单位：承包单位：委托代理人：内部承包人：日期：年月曰日期：年月曰。
工程竣工结算协议书范本
工程竣工结算协议书范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行的工程项目已经完成，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就工程竣工结算事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程竣工日期：________________1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准第二条结算依据2.1 结算依据为甲乙双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议。
2.2 结算依据还包括但不限于工程量清单、设计变更、现场签证等。
第三条结算金额3.1 经甲乙双方共同确认，工程竣工结算总金额为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
3.2 结算金额包括但不限于工程合同价款、变更签证费用、索赔费用等。
第四条付款方式及期限4.1 甲方应于本协议签订之日起____天内，向乙方支付结算金额的____%作为首期款项。
4.2 余款应在工程竣工验收合格后____天内支付完毕。
4.3 甲方应将款项汇入乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户行：____________________账号：_____________________户名：____________________4.4 乙方在收到款项后，应向甲方开具相应的发票。
第五条工程质量保证5.1 乙方保证工程质量符合国家及行业相关标准，并承担相应的质量保证责任。
5.2 工程保修期为自竣工验收合格之日起____年，保修期内乙方应负责无偿维修因施工质量问题引起的缺陷。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付结算款项，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
工程验收结算协议书模板
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方委托乙方进行（项目名称）工程的施工建设，现经甲乙双方友好协商，就本工程验收及结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（项目名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程内容：（工程具体内容）4. 工程承包方式：（承包方式，如：总价承包、单价承包等）5. 工程合同价款：（合同价款）6. 工程开工日期：（开工日期）7. 工程竣工日期：（竣工日期）二、工程验收1. 工程竣工后，乙方应按照国家有关工程验收规定，及时组织进行自检，并向甲方提交工程验收报告。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程验收报告后（天数）内组织相关人员对工程进行验收。
3. 工程验收合格后，甲方应在（天数）内向乙方出具工程验收合格证明。
三、工程结算1. 工程结算依据：本协议、工程合同、施工图纸、工程量清单、甲方提供的有关资料等。
2. 工程结算方式：（结算方式，如：按实结算、按合同约定结算等）3. 工程结算程序：a. 乙方应在工程验收合格后（天数）内向甲方提交工程结算报告；b. 甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后（天数）内进行审核，并将审核意见反馈给乙方；c. 乙方根据甲方意见修改完善工程结算报告，并在（天数）内向甲方提交最终工程结算报告；d. 甲方在收到乙方提交的最终工程结算报告后（天数）内，向乙方支付工程结算款。
四、工程结算款支付1. 工程结算款支付比例：（如：分阶段支付、一次性支付等）2. 工程结算款支付时间：（如：每月支付、每季度支付等）3. 甲方在支付工程结算款时，应按照国家有关税收政策依法纳税。
五、争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁地点：（仲裁地点）3. 仲裁机构：（仲裁机构名称）六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。