交通部监理工程师考试合同、道桥、交通模拟题
2023年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)单选题（共60题）1、公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通运输部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向（）备案。
A.建设主管部门B.公路管理机构C.造价管理机构D.交通运输主管部门【答案】 D2、施工单位应当按照平安工地建设标准，每季度至少开展一次自我评价。
施工单位自我评价报告应报（）。
A.建设单位B.交通运输主管部门C.监理单位D.安全生产主管部门【答案】 C3、下列关于安全生产专项费用计量支付的工作职责的说法中，错误的是（）。
A.安全费用如有急用可以暂时挪用B.安全费用不得挪用或变相挪用C.分管安全副总监组织安全专监、计量专监现场核实安全生产费用使用情况（若建设单位规定需要一同到现场进行核实的，由监理负责通知建设单位）D.总监办签认后，报建设单位审批【答案】 A4、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。
A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】 C5、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。
A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】 B6、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。
A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】 C7、自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。
直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过（）。
A.2mB.5mC.7mD.10m【答案】 A8、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。
2023年-2024年监理工程师之交通工程监理案例分析模考模拟试题(全优)
2023年-2024年监理工程师之交通工程监理案例分析模考模拟试题(全优)大题（共10题）一、某高速公路建设项目，包括路基和路面工程（80km），大型桥梁（5座），业主把路基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人（单位），并签订了施工承包合同。
业主委托某监理咨询公司负责该项目的施工监理工作，并签订了监理委托合同。
监理公路案例——工程合同其他事项的管理一、监理合同中部分内容如下：1.在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并发布变更指令为有效，实施变更。
2.监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。
3.监理单位有发布开工令、停工令、复工令的权利。
4.监理单位为本工程项目的最高管理者。
5.监理单位应维护业主的权益。
6.监理单位主要进行质量控制，而进度与投资控制的任务主要由业主行使。
7.由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。
二、该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。
为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。
编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。
该监理计划经总经理审核签字后报送业主。
该项目监理计划内容包括：【答案】【答案1】1.第1条不妥。
正确的是：设计变更的审批权在业主。
任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。
第2条正确。
第3条不妥。
正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。
第4条不妥。
正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。
因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一最高管理者。
第5条不妥。
正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。
第6条不妥。
正确的是：监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。
2023年-2024年监理工程师之交通工程监理案例分析模考模拟试题(全优)
2023年-2024年监理工程师之交通工程监理案例分析模考模拟试题(全优)大题（共12题）一、某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目。
施工单位进场后进行施工准备工作,开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计和基础施工方案。
监理工程师审核后,分析了基础施工方案可能出现的问题及其后果,提出了修改建议,然后以书面形式回复施工单位并报业主。
【问题】（1）施工单位认为监理方所提建议合理,同意修改原施工方案,提交了新的施工方案。
同时,施工单位申请开工。
你认为监理方按程序应如何办理?【答案】（1）①监理工程师检查施工单位的施工准备情况,是否已具备开工条件；②若已具备开工条件,报业主同意后,总监理工程师发布开工令。
二、某段路基,按设计文件提供的取土场的填料为山皮土,承包人进入现场后发现,在路基附近的河中有大量的符合路基填筑的砂砾,且开采容易、运距较指定土场近,价格也较山皮土便宜,故在征得监理工程师同意后,即用此砂砾进行本段路基的填筑,但在路基填筑完成后,承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由,提出了变更申请,要求以合同的工程量清单中的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。
【问题】（2）应以哪个单价支付?【答案】（2）应以原山皮土单价支付。
三、某公路工程项目通过公开招标的方式，确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了桥梁施工合同；与B公司签订了道路施工合同；与C公司签订了设备安装合同。
三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。
合同执行过程中，发生如下事件：事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和分包人D公司签订了分包合同，在分包合同中约定分包人D按照建设单位与承包人A约定的合同金额的10%向承包人A支付管理费，分包合同履行中的一切责任均由分包人D承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B 公司向A公司提出了索赔。
2024年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)
2024年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。
A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】 B2、下列属于施工服务过程的是（）。
A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】 A3、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。
A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】 C4、钻孔灌注桩钻孔底沉淀物厚度，对于摩擦桩，要符合设计规定，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于（）mm。
A.20B.30C.40D.50【答案】 A5、某公路山岭隧道穿越的岩层主要是极硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，该围岩的初步分级应该是（）级。
A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】 A6、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。
A.2B.3C.5D.7【答案】 A7、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。
A.2B.3C.5D.7【答案】 A8、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。
A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】 B9、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。
其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。
A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】 B10、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
2023年交通部公路监理工程师资格考试模拟试题及答案道路桥梁
生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要反复，但不能重蹈覆辙。
-----无名监理检测网《公路与桥梁》试题五一、单项选择题（每小题1分，共10分）1、路面基层施工期的日最低气温应在（）以上。
A、－5℃B、0℃C、5℃D、10℃2、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的（）强度为标准。
A、抗压B、抗折C、劈裂D、弯拉3、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度（）A、大B、小C、相等D、可大可小4、沿河及受水浸淹的路基的设计标高一般应高出规定洪水频率计算水位（）以上。
A、0.2mB、0.5mC、0.8mD、1.0m5、沥青混凝土路面的施工方法是（）A、路拌法B、厂拌法C、层铺法D、贯入法6、石油沥青的粘滞性用（）指标表达。
A、延度B、软化点C、针入度D、溶解度7、桥梁一般由五大部分组成，下列说法对的的是（）A、栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡；B、主梁、支座系统、桥台、基础、护坡；C、桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础。
8、下列关于桥梁技术术语说法对的的是（）A、简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离；B、桥梁全长等于各跨长之和；C、拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离；D、拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离。
9、预应力砼梁施工技术规定高，下列说法对的的是（）A、钢绞线通常用电弧进行切断；B、预应力张拉以伸长量控制为主，应力控制为辅；C、后张拉施工中应注意张拉时砼强度是否满足设计规定；D、悬臂施工连续刚构桥时，所有预应力管道压桨可在桥梁合拢后进行。
10、关于钻孔桩施工时，下列说法对的的是（）A、孔底标高小于其设计标高时，可不清孔；B、灌注首批砼时，导管下口至孔底的距离一般定为25~40cm，导管埋入砼中的深度不小于1米。
C、灌注砼过程中如出现导管进水，应停止灌注、待已浇砼强度达成一定后，再进行清孔和继续灌注。
2023年-2024年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)
2023年-2024年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。
A.7B.14C.21D.28【答案】 D2、不属于工程计量的依据的是（）。
A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】 D3、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。
A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】 A4、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。
A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】 A5、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。
A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】 A6、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。
A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】 A7、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。
A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】 A8、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。
A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】 B9、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。
A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】 B10、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。
2024年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)
2024年监理工程师之交通工程目标控制模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、下列不属于《公路工程施工监理规范（JTG G10-2016）特有的监理记录的是（）。
A.巡视记录B.监理日志C.抽检记录D.监理指令单【答案】 B2、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。
A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】 A3、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。
A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可4、某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%.则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。
A.人工工资B.产品售价C.原材料价格D.建设投资【答案】 B5、关于支座安装的说法，不正确的是（）。
A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】 D6、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量7、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。
A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】 D8、下列关于公路机电工程系统试运行监理的说法正确的是（）。
A.机电工程试运行主要考查系统设备的安装完好程度B.公路机电工程建设项目必须整体全部同一时间投入试运行C.监理工程师在试运行期间发现公路机电工程各设施、系统使用功能、设备运行有问题时，要求施工单位及时更换D.公路机电工程试运行后，监理工程师应按照进场设备的检验方法对施工单位按合同约定提供的专用工具、备品、备件进行核查检验【答案】 D9、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。
监理工程师之交通工程目标控制模拟卷包含答案
监理工程师之交通工程目标控制模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】 A2. 支付证书签署确认表是（）的联合用表。
A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】 A3. 对于钢筋混凝土梁桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。
A.梁（板）体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊，可采取更换、补焊、帮焊等措施修补B.当裂缝宽度在限值范围内时，可不予处理C.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他符合要求灌缝材料D.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定采取措施进行加固处理【答案】 B4. 施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。
A.15B.25C.20D.30【答案】 D5. 实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报安全事故。
A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】 B6. 下列不属于总价子目分解和计量程序的是（）。
A.总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行B.监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标C.除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核【答案】 D7. 喷射混凝土施工应采用（）工艺。
A.湿喷B.干喷C.半湿喷D.潮喷【答案】 A8. 面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。
A.20B.30C.40D.50【答案】 C9. 低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。
A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】 A10. 《公路水运工程安全生产监督管理办法》明确规定，施工现场应当按照每（）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题（10题/10分）
1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
14、被代理人的主要权利有（）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金
D．解除合同
9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（）属业主的风险
A．战争、动乱等B．工伤事故
C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏
E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
10、评标的条件是（）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利
13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）
A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物
3、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容
A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价来自D．要求监理单位提供的设备清单
E．提供自备仪器设备的报价表
4、属于招标文件主要内容的是（）
A．设计文件B．工程量清单C．施工方案
D．投标书的编制要求E．选用的主要施工机械
5、有资格代理招标的机构应条件包括（）
6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）
7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）
8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）
9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失（）
10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）
四、简答题（5题/20分）
1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？
2、简述建设工程公开招标程序？
3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？
A．只交验企业法人营业执照B．只交验企业等级证书
C．企业法人营业执照和企业等级证书D．优良工程证书
二、多选题（40题/40分）
1、经济合同的担保形式主要有（）
A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款
2、合同法律关系的客体包括（）
A．行为B．限制流通物C．禁止流通物
D．智力成果E．完成一定的工作
B．开工令日到颁发工程移交证书日
C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E．结清单生效日之后到提出合同争议日
39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）
A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响
29、选择招标方式时主要考虑因素包括（）
A．工程项目的特点B．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E．施工的专业技术特点
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿
9、施工中的费用索赔出现的原因是（）
A．只限定事件引起的补偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）
C．按合同规定不应由承包商承担的风险
D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E．承包商提供的证据足以支持自己的主张
40、索赔证据的基本要求是（）
A．索赔证据必须具备真实性
B．索赔证据必须具备全面性
C．索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性
E．索赔证据必须具备直观性
F．索赔证据必须具备逻辑性
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元
A．100 B．150 C．200 D．250
5、我国对经济合同争议的处理实行（）
A．一裁两审制B．或裁或审制C．只许仲裁D．只许诉讼
6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
24、施工招标时，下列情况（）属于废标
A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程
21、免除违约责任的条款有（）
A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
22、仲裁协议包括如下（）内容
A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人
23、标底价格由（）组成
A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
30、应由监理工程师签发的文件包括（）
A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单
31、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令
A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布
32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格
19、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户
20、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理
A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金
33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务
A．财务B．施工C．修补缺陷D．管理
34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）
A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长
4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？
5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款？
五、综合分析题（2题/20分）
1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）
A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定
27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）
A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误
A．必须是法人组织B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
6、土木工程施工合同条件由（）组成
A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件