监理合同示范文本(2020)
住建部监理合同示范文本
住建部监理合同示范文本《住建部监理合同示范文本》甲方（委托人）：乙方（监理人）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本监理合同，共同遵照执行。
第一条监理工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程投资估算：____________________1.5 工程主要建设内容：____________________1.6 工程监理范围：____________________第二条监理服务内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对工程项目的质量、安全、进度、投资控制等方面进行全面监督管理。
2.2 乙方应根据工程特点和甲方要求，制定详细的监理工作计划，并报甲方审批。
2.3 乙方应定期向甲方报告工程监理情况，对工程中发现的问题提出整改建议，并跟踪整改措施的实施。
2.4 乙方应参与工程项目的竣工验收，对工程质量、安全、进度、投资控制等方面进行总结评价。
第三条监理服务期限3.1 监理期限自监理合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
3.2 乙方应根据工程进度，提前合理安排监理人员进场，确保监理工作顺利进行。
第四条监理服务费用4.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方开具等额的正规发票。
第五条乙方义务5.1 乙方应委派具有相应资格和经验的监理人员，确保监理工作的质量。
5.2 乙方应严格按照国家有关法律法规和工程建设标准进行监理，确保工程质量、安全、进度、投资控制等方面的目标实现。
5.3 乙方应保守国家秘密和甲方的商业秘密，不得泄露与工程有关的任何信息。
5.4 乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的意见和建议及时予以采纳和整改。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，乙方作为独立的第三方监理机构，负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务：乙方的监理任务包括但不限于：对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标：乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工，保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息：–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于：–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料，包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整，并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务，对方有权要求违约方承担违约责任，并要求停止违约行为。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理合同 示范文本(最新4篇)
监理合同示范文本（最新4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本（最新4篇）辛弃疾教学模式，学习方法报告：近义词诗歌竞选简章团结：文化建设公司简介计划读书三字经，辞职信意见书仿写卷首论文，策划书个人介绍方案。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
国家监理合同示范文本4篇
国家监理合同示范文本4篇国家监理合同示范文本1本合同书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成合同：一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件：附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同书副本_________份，双方各执_________份。
业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______单位________________单位_________________邮编：____________________邮编______________________电话：____________________电话：_____________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________国家监理合同示范文本2本合同书委托方为：______（以下称"甲"方）被委托监理方为：_______工程咨询监理公司（以下称"乙"方）甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。
建设工程施工监理(合同)(示范文本)
建设工程施工监理合同(示范文本)第一条合同的订立和生效1.1 本合同由建设工程项目的发包人（简称“发包人”）与施工监理单位（简称“监理单位”）订立。
1.2 本合同的订立必须是以发包人签署并加盖公章，监理单位加盖公章，并由双方代表人签字。
本合同一经签字盖章即为生效。
第二条合同的目的和范围2.1 发包人根据自己的需要，在本项目上请监理单位进行监理工作，以确保施工工程的质量、进度和安全，监理单位应合理展开监理活动。
2.2 监理单位应负责监督施工单位按照工程设计、施工规范和有关法律法规的要求，全面、正确地组织施工，提高施工质量和进度。
2.3 监理单位还应及时向发包人提供工程建设的相关信息和合理建议，包括但不限于工程质量、进度、变更、索赔等方面的问题。
第三条合同的义务和责任3.1 监理单位应根据本合同的约定，开展监理活动，确保工程施工的适度、合理和顺利，保障工程质量的稳定和改进。
3.2 监理单位应及时向发包人提交监理报告，详细记录工程施工进度、质量和安全情况，并提出相关改进和优化意见。
3.3 监理单位应根据需要组织或参与工程质量检验、验收和竣工验收工作，并向发包人提供相应的检验报告和意见。
3.4 监理单位应协助发包人处理施工合同履约过程中的纠纷和争议，并积极配合相关部门和单位的审查、查验和评定工作。
第四条合同的保密和解除4.1 双方对本合同的所有相关信息和商业秘密都应严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
4.2 如因不可抗力等原因，导致无法履行合同义务，任何一方均可提出解除合同的申请。
解除合同应按照法律法规的要求进行，并及时书面通知对方。
第五条合同的违约和争议解决5.1 本合同任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
5.2 本合同的争议应友好协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第六条合同的其他事项6.1 本合同一式两份，发包人和监理单位各执一份，具有同等法律效力。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。
本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。
委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)XXX已验证本建设工程委托监理合同，此为标准合同，适用于全国。
以下是合同的第一部分。
委托人和监理人经过协商一致，签署了本合同。
本工程的概况如下：工程名称、地点、规模和总投资。
合同中的词语含义与第二部分《标准条件》中定义的相同。
本合同由监理投标书或中标通知书、标准条件、专用条件和共同签署的补充与修正文件组成。
监理人承诺按照本合同规定承担专用条件中规定的监理业务。
委托人承诺按照本合同注明的期限、方式和币种向监理人支付报酬。
本合同自指定的日期开始实施，至指定的日期完成。
本合同共有指定份数，具有同等法律效力，双方各执一份。
本合同文件采用汉语书写、解释和说明。
如有专用条件约定使用两种以上语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言。
监理人应按照合同约定派出监理机构和人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单和监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同期间，监理人应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合理权益。
监理人应使用委托人提供的设施和物品，这些设施和物品属于委托人的财产。
在监理工作完成或中止时，监理人应按合同约定的时间和方式将其设施和剩余的物品移交给委托人。
在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，委托人不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。
本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。
委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：湖南省军区后勤部监理人（全称）：湖南方圆工程咨询监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：长城安置房及地下室施工2. 工程地点：长沙市芙蓉区八一路；3. 工程规模：写字楼采用框架剪力墙结构，地上22层，地下3层，建筑面积：70992.47㎡，建筑物总高度86.30m；地下室采用框架剪力墙结构，地下3层，建筑面积：16301.64㎡，建筑物总高度10.20m；工程概算投资额或建筑安装工程费：5200万元二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：尹伟，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）壹佰零贰万玖仟陆佰（¥1029600 ）。
包括：1. 监理酬金：/ 。
2. 相关服务酬金：/ 。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：/ 。
（2）设计阶段服务酬金：/ 。
（3）保修阶段服务酬金：/ 。
（4）其他相关服务酬金：/ 。
六、期限1. 监理期限：自2013年11月27日至2016 年4月27日止2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自/ 年/月/ 日始，至年/ 月/ 日止。
（2）设计阶段服务期限自/ 年/ 月/ 始，至/ 年/ 月/ 日止。
（3）保修阶段服务期限自/ 年/ 月/ 日始，至/ 年/ 月/ 日止。
（4）其他相关服务期限自/ 年/ 月/ 日始，至/ 年/ 月/ 日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间：2013 年11 月29 日。
2. 订立地点：长沙市金源大酒店商务楼9123. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。