建设合同补充协议范本
建筑合同补充协议范本8篇
建筑合同补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已签署主建筑合同，现就主合同条款未尽事宜或需进一步明确的事项，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：__________。
具体包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、机电安装等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：大写__________（人民币），小写__________元。
具体金额根据工程实际进度和变更进行调整。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。
乙方在收到款项后应提供正规的税务发票。
三、工程期限及进度1. 工程开工日期：以甲方发出的开工令为准。
2. 工程竣工日期：乙方应按照合同约定工期完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
3. 进度款支付：甲方应按照工程进度及时支付进度款，确保工程顺利进行。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：工程竣工后，乙方应组织内部验收，并提交验收申请给甲方。
甲方组织相关单位进行竣工验收。
验收合格后方可办理移交手续。
3. 质量保修：工程交付使用后，乙方应按照国家规定提供质量保修服务。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供主要材料设备，乙方负责采购和保管。
材料设备进场前，乙方应提供合格证明和质量检验报告。
2. 乙方应确保使用的材料设备符合设计要求和国家规范标准。
如因乙方使用不合格材料设备导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
六、安全文明施工及环境保护1. 乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，制定安全文明施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施防止扬尘、噪音等污染。
3. 如因乙方违反安全文明施工及环境保护规定导致事故或罚款，乙方应承担全部责任。
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建筑补充协议范本6篇
建筑补充协议范本6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订主建筑合同，为进一步明确双方在项目实施过程中的权利与义务，特订立本补充协议。
本协议作为主合同的补充和细化，与主合同具有同等法律效力。
一、协议背景本补充协议基于甲乙双方共同协商，为明确双方在建筑工程中的合作细节、工作内容、责任划分等具体问题而制定。
本协议旨在确保项目顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况及范围详细规定工程项目的内容、规模、建设地点等，并对工程实施的具体范围进行明确界定。
包括工程的设计、施工、材料供应等各个环节的具体要求和标准。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：明确本次补充协议所涉及工程项目的总金额。
2. 支付方式：规定支付方式、时间节点以及支付比例等。
3. 发票与凭证：明确发票类型、开具方式及凭证要求等。
四、工程期限及进度1. 工程开工时间、竣工时间。
2. 关键节点工期要求。
3. 进度汇报与沟通机制。
4. 延期罚款或赔偿等相关条款。
五、质量标准与验收1. 工程的质量标准需符合国家相关规范和要求。
2. 验收标准、方法和程序。
3. 不合格工程的处理办法。
六、安全施工与文明工地建设明确甲乙双方在施工安全、文明施工方面的责任和要求，包括施工现场管理、安全防护措施等。
七、材料设备供应规定工程所需材料设备的供应方式、质量要求、验收标准以及供应时间等。
八、设计变更与调整明确在项目实施过程中，若发生设计变更或调整时的处理程序、责任划分以及费用计算方式等。
九、违约责任与赔偿规定甲乙双方在实施过程中违约情况的认定和处理办法，包括罚款、赔偿等条款。
十、保险与风险转移明确工程项目的保险事宜，包括保险种类、投保方式、保险费用承担等，以及风险转移的条件和方式。
十一、争议解决方式规定甲乙双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十二、其他条款其他需要补充的条款，如保密协议、知识产权归属等。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
项目建设工程施工合同补充协议书5篇
项目建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在项目实施过程中的补充条款及特殊约定，特签订本补充协议书。
一、协议背景鉴于项目的特殊性和复杂性，双方经过友好协商，就原合同未尽事宜或需要明确的事项，通过本补充协议书进行明确和细化。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况（一）工程名称：[项目名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。
三、补充条款及特殊约定（一）工程进度1. 乙方须严格按照甲方制定的进度计划表执行，确保工程进度。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方需承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
（二）工程变更与调整1. 若甲方因故需要对工程进行变更或调整，应提前书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。
2. 乙方不得擅自对工程进行变更或调整，如有特殊情况需提前征得甲方同意。
（三）工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收并按照相关标准对工程质量进行评估。
（四）工程款支付1. 工程款支付按照工程进度进行支付，具体支付比例和支付方式按照原合同约定执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权暂缓支付工程款。
（五）工程保修与维护1. 工程竣工验收合格后，乙方需提供一定期限的保修服务。
保修期限和范围按照原合同约定执行。
2. 在保修期内，乙方需对甲方提出的工程问题进行及时维修和整改。
（六）违约责任与赔偿1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定，需承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。
2. 违约责任的认定和处理方式按照原合同的相关条款执行。
四、争议解决与法律适用（一）本协议在执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程补充合同范本5篇
建设工程补充合同范本5篇篇1建设工程补充合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承接项目（项目名称），为确保双方的权益，制定本补充合同，共同遵守。
一、项目概况1.1 甲方委托乙方为项目进行施工，项目地址为（具体地址），项目工程包括（具体工程内容）等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计要求，按照相关标准和规定，按时、按质完成工程。
1.3 甲方应根据合同支付工程款项，付款方式为（具体支付方式），款项为（具体金额）。
二、补充内容2.1 项目变更在项目实施过程中，如有项目变更，双方应按照《建设工程施工合同》的相关规定进行变更，并签订补充协议，具体变更内容由双方协商确定。
2.2 施工规范乙方应按照相关法律、法规和标准进行施工，确保施工安全，保障工程质量。
2.3 施工进度乙方应按照合同规定的工期和进度完成工程，如有延期的情况，应提前告知甲方，并经双方协商确定新的工期。
2.4 工程质量乙方应按照相关规定和设计要求进行施工，确保工程质量，如有质量问题，乙方应负责整改，并承担相应的责任。
2.5 质量保证工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，具体保修期限为（具体时间）。
2.6 工程款支付甲方应根据合同的规定按时支付工程款项，乙方应按照合同的规定使用工程款项，并做好相关的账务管理。
2.7 保险责任在工程施工过程中，如发生意外事故，乙方应负责处理，并承担相应的赔偿责任。
甲方应为工程投保相应的险种，确保风险的可控性。
三、其他事项3.1 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收之日止。
3.2 未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商，签订补充协议。
3.3 本补充合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本补充合同经双方代表签字盖章后生效。
以上为建设工程补充合同范本，双方在签订合同时应仔细阅读并遵守相关规定，确保双方利益不受损害。
建设工程补充合同范本5篇
建设工程补充合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签订了一份建设工程合同，现根据实际需要，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下补充合同条款，以明确双方权益及义务。
一、工程概况及承包范围双方确认本补充合同涉及的工程为__________工程，承包范围包括但不限于基础工程、主体结构、装修工程等。
具体工程内容应参照原合同条款以及本补充合同的详细规定。
二、合同工期及进度要求1. 双方应按照原合同约定的工期完成本工程。
如遇下列情况，经甲方书面确认后，可顺延工期：不可抗力因素导致停工；设计变更导致工程量增加等。
2. 乙方需按照甲方制定的进度计划表执行，确保各阶段工程进度符合约定。
如有延误，乙方应及时向甲方报告原因并采取措施予以补救。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款按照原合同及本补充合同的约定执行。
本补充合同对原合同价款作出如下调整：____________________。
2. 支付方式：双方约定采用分期支付的方式，具体支付节点及金额按照工程进度进行支付。
同时，甲方有权根据实际工程进度和验收情况进行调整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家强制性标准。
2. 验收标准按照原合同及本补充合同的约定执行。
验收过程中如发现质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序，采取有效措施防止扬尘、噪音等污染。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，应按照未支付金额的百分之____向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求，应按照合同金额的百分之____向甲方承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设合同补充协议建设合同补充协议范本补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，下面小编收集了又一个建设合同补充协议范本，供大家参考。
篇一：建设施工合同补充协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。
一、工程概况：工程名称：工程地点：结构形式：建筑面积：二、工程承包范围：承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。
三、合同日期：开工日期：年月日竣工日期年月日合同日期总日历天数：天承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金。
属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。
四、质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）和设计文件要求。
质量验收标准：合格。
五、合同价款：金额（暂估）：大写：六、工程价款结算方式：执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。
2002年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。
工程类别：按单位工程实际类别。
取费等级：丙级。
人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。
室外配套工程类别：按V类结算。
工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。
七、工程款支付方式：1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款（1）基础至±0，拨付割算款75%；（2）一层至二层，拨付割算款75%；（2）三层至四层，拨付割算款75%；（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。
2.装饰阶段拨款：（1）内、外墙完成拨付割算款75%；（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%。
余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。
八、发包人材料供应：1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。
2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。
3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。
4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。
5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。
九、承包人材料采购：1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。
由此延误的工期不予顺延。
2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。
4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。
十、材保费和配合管理费：1.甲供材乙方计取材保费：1%。
2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；3.定品牌认价的材料不计取材保费。
4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。
5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。
十一、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
十二、安全文明施工与民工工资：1.安全文明施工：承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。
由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。
2.民工工资：乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查。
乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。
因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任；因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。
3.工程资料：承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。
十三、工程质量保修：保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。
十四、现场管理：1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。
2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。
施工单位必须具备相应资质。
3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。
4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。
十五、其他：1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。
2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。
3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。
同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13xxx00或1xxx58。
十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。
相关条款首先执行本协议内容。
未尽事宜由甲乙双方协商解决。
协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。
本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
发包人:（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）签约时间：年月日签约地点：篇二：建设合同补充协议书甲方（合作单位）：乙方（合作单位）：经甲乙双方友好协商，在平等互利诚实信用的原则下，就xxxxxxxx有限公司开发的“xxxxxxxx广场”xxxxxx等建设项目达成一致合作意见，订立本协议，具体如下：一、合作内容本协议所包含的合作工程内容为：“xxxx广场”xxxx五星级酒店（用地50亩左右，规划建筑面积5.5万平方米左右）具体规模以相关项目施工图纸为准。
工程地点在xxxx天北新区。
二、合作方式双方确定本协议合作内容的合作方式：“xxxx广场”西区工程项目由乙方垫资实施。
三、工程支付方式1、本工程无工程预付款。
2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。
3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的'75%工程款。
4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%工程款。
5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%工程款。
6、剩余5%工程款为质量保修金，保修期两年届满付清工程款。
本协议签订后，乙方向甲方支付工程履约保证金x佰万元整，本工程完成至正负零时甲方向乙方返还全部的工程履约保证金。
四、施工期1、xxxx年xx月xx日施工人员进场，西区项目动工。
2、xxxx年xx月开始对西区其他项目建设施工。
3、本协议所有项目于xxxx年xx月xx日完工。
五、工程计价及结算1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按20xx年国家统一定额及20xx年xxxx建筑安装工程费用定额进行计价、结算。
2、执行二类工程上限取费。
3、施工合同签订采用可调价+经济签证+材料差价合同形式。
4、材差按市场价计入（计取税金、运费及材保费）5、人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。
6、经济签证累计超过贰拾万元的随工程进度款支付。
7、工程竣工四个月之内完成该工程的结算内容。
六、违约责任1、因乙方责任（如资金短缺等），乙方未能按本协议完成合作内容所约定的工程项目，每逾期一天，按未完成工程量造价每日千分之二处罚。
中途停工达一周的，每日千分之二进行处罚。
中途停工达半月的，甲方有权解除合同，乙方支付甲方合同工程总造价百分之二的违约金。
2、因乙方原因工程质量未达到合格要求，则乙方赔偿该工程的实际全部损失。
3、因甲方责任（如前期施工手续或三通一平等），使乙方无法完成合作内容所约定的工程项目，造成的逾期由甲方按照违约责任第1、条的相关金额支付给乙方，并相应顺延施工工期。
4、甲方未按本协议支付工程款，每逾期一天，则甲方支付乙方应付款额每日千分之二的违约金。
5、施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承担，甲方配合办理。
民工工资保证金由甲方统一交纳，支付乙方进度款和结算款时分期扣返。
扣返时甲方须提供乙方相应发票。
七、甲、乙双方招标程序完成，另行签订施工合同，合同内容如和本协议有冲突的以本协议为准。
八、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。
自双方签字盖章、乙方支付保证金后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）xxxx年xx月xx日 xxxx年xx月xx日。