定向钻施工合同
水平定向钻合同协议书
水平定向钻合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！水平定向钻合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行水平定向钻作业，乙方具备相关施工资质和技术能力，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行水平定向钻作业的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行水平定向钻作业，包括但不限于钻孔、布线、钻头更换等。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币____元整（大写：____________________元整），甲方预付乙方合同总价款的30%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证施工安全，遵守相关法律法规，确保工程顺利进行。
四、质量保证4.1 乙方应对施工的工程质量负责，工程验收合格后，质保期为一年。
4.2 在质保期内，如出现工程质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况对以上合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师或相关业务人员。
水平定向钻合作协议书
水平定向钻合作协议书协议书的核心目的在于明确甲乙双方的权利与义务，确保工程顺利推进，同时避免可能出现的争议。
以下是一份经过精心制定的水平定向钻合作协议书范本，供参考使用。
【水平定向钻合作协议书】甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行地下管线的铺设工作，且乙方具备相应的设备和技术能力，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，就水平定向钻施工项目达成如下合作协议：一、工程项目概述本协议涉及的水平定向钻工程项目位于___________（具体地点），主要工作内容为利用水平定向钻技术进行地下管线的铺设，总长度约为___________米。
二、合作条款1. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 工程质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程安全、质量可靠。
3. 施工方案：由乙方提出，经甲方审核同意后方可执行。
4. 价格条款：根据实际完成的工程量按约定单价结算，详细价格表另行商定。
三、权利与义务1. 甲方负责提供施工场地，确保乙方施工条件满足要求。
2. 乙方负责提供合格的施工设备及专业技术人员，确保施工进度和质量。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延误，应及时协商解决。
四、违约责任若一方违反协议规定，应向守约方支付违约金，具体金额按未履行部分的合同总额百分比计算。
五、争议解决因履行本协议所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事宜本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、生效条件本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
定向钻工程合同模板
定向钻工程合同合同编号：________甲方（发包方）：名称：_____________________ 法定代表人：______________ 地址：_____________________ 联系方式：_________________乙方（承包方）：名称：_____________________ 法定代表人：______________ 地址：_____________________ 联系方式：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就定向钻工程项目达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程内容：甲方委托乙方进行定向钻工程，具体包括但不限于勘察、设计、施工、设备安装和调试等。
4.工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条工程造价及支付方式1.工程总造价：元人民币（大写：）。
2.支付方式：o合同签订后____日内，甲方支付总造价的____%作为预付款，即________元；o工程进度达到____%时，甲方支付总造价的____%，即________元；o工程竣工验收合格后____日内，甲方支付总造价的____%，即________元；o余款________元在保修期满后支付。
第三条工程进度与质量1.乙方应按照甲方认可的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2.乙方应确保按期完成工程，因乙方原因导致工程延期的，每延迟一日，乙方应按合同总造价的____%支付违约金。
3.工程期间，甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，乙方应予配合。
第四条材料和设备1.工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，采购的材料和设备应符合国家标准和设计要求。
定向钻施工合同范本
定向钻施工合同范本________________________________一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行定向钻施工，包括但不限于钻孔、铺设管道、回填等。
4. 工程规模：________________5. 工程预算：________________二、合同工期1. 本合同工程工期为：____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 乙方应按照甲方的要求，在合同工期内完成工程，并确保工程质量符合国家及行业标准。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程验收分为阶段验收和竣工验收。
阶段验收由甲方组织，竣工验收由甲方和乙方共同组织。
3. 工程验收合格后，甲方按照合同约定支付工程款。
四、工程价款及支付1. 工程价款为人民币：____元（大写：_________________________元整）。
2. 乙方按照工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后____个工作日内支付进度款。
3. 工程验收合格后，甲方在验收合格之日起____个工作日内支付工程尾款。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：1.1 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、安全、环保等方面进行监督、检查。
1.2 甲方应及时向乙方提供施工所需的图纸、资料等。
1.3 甲方应按照合同约定支付工程款。
2. 乙方权利与义务：2.1 乙方应按照合同约定，按时完成工程，并确保工程质量。
2.2 乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全、环保。
2.3 乙方应在合同工期内，按照甲方要求提供相关工程资料。
六、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
2. 由于不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
定向钻顶管施工合同
定向钻顶管施工合同一、合同双方。
甲方（发包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______乙方（承包方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______咱们甲乙双方就像合作伙伴一样，要互相理解、互相支持，一起把这个定向钻顶管施工项目做好呀。
二、工程概况。
1. 工程名称：就叫咱们这个定向钻顶管施工的项目名，这个名字可得好好记住呢，这可是咱们合作的关键项目呀。
2. 工程地点：______ 这个地点就是咱们大展身手的地方啦。
3. 工程内容：包括但不限于定向钻顶管的施工操作，还有相关设备的安装调试等一系列相关的工作。
这可都是实实在在要干的活儿呢，咱们都得用心。
三、工程期限。
工程开始日期：______工程结束日期：______四、工程价款及付款方式。
1. 工程价款：经双方友好协商，这个工程的总价款是______元整。
这个价格可是咱们都觉得比较合理的啦，就像买东西讨价还价后达成的一致一样，都得遵守哦。
2. 付款方式：预付款：甲方在合同签订后的______个工作日内，要给乙方支付工程总价款的______%作为预付款，这就像是给乙方的一个启动资金，让乙方能顺利开始干活。
竣工款：工程竣工并且通过甲方验收合格后，甲方要在______个工作日内支付剩余的工程价款。
这时候乙方可就盼着这笔钱啦，毕竟付出了那么多劳动呢。
五、工程质量及验收。
1. 工程质量标准：乙方要按照国家相关标准和行业规范进行施工，要把这个定向钻顶管施工做得又好又扎实。
就像盖房子一样，质量可是重中之重，可不能马虎。
2. 验收：乙方在工程竣工后，要通知甲方进行验收。
甲方要在接到通知后的______个工作日内安排人员进行验收。
如果验收合格，那皆大欢喜，咱们就可以按照合同进行后续的付款等事宜啦。
如果验收不合格，乙方要根据甲方提出的问题进行整改，整改完成后再次通知甲方验收，直到验收合格为止。
这期间产生的费用如果是乙方的问题导致的，那可就得乙方自己承担啦。
定向钻专业工程承包合同示范文本
定向钻专业工程承包合同示范文本甲方（发包方）：姓名：__________________联系方式：______________地址：________________乙方（承包方）：公司名称：______________法定代表人：__________联系方式：____________地址：________________一、工程概况。
1. 工程名称：[具体定向钻工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：乙方负责按照甲方要求，运用专业的定向钻技术完成[具体描述工程内容，如铺设管道、穿越道路等]工程任务。
二、工程承包范围及方式。
1. 承包范围。
从[起始点]到[终点]的定向钻施工，包括但不限于钻孔、扩孔、管道回拖等全部工序。
工程所需设备的运输、安装、调试以及施工后的拆除和退场。
施工过程中的安全防护、环境保护措施的制定与实施。
2. 承包方式。
本工程采用包工、包料、包设备、包质量、包安全、包工期的总承包方式。
乙方必须以自己的设备、技术和劳力完成本工程的施工任务，不得转包或分包给第三方。
三、合同工期。
1. 开工日期：[具体开工日期]，如有特殊情况需要变更，需提前[X]天书面通知对方。
2. 竣工日期：[具体竣工日期]。
3. 总工期：本工程总工期为[X]天。
乙方应合理安排施工进度，确保工程按时竣工。
如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延；若因乙方自身原因造成工期延误，每逾期一天，乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。
四、质量标准。
1. 乙方应按照国家现行的定向钻工程施工及验收规范和标准进行施工，工程质量必须达到[具体质量标准，如合格或优良]。
2. 在施工过程中，乙方应接受甲方及相关部门的质量监督检查，对提出的质量问题应及时整改。
3. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工报告及相关技术资料，由甲方组织验收。
如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到标准为止，且承担由此造成的一切损失。
定向钻合同范本
定向钻合同范本甲方（委托方）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_____________________乙方（施工方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于：1. 甲方为实现其工程目的，需要进行定向钻施工作业；2. 乙方具备进行定向钻施工的资质和能力，愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求完成定向钻施工作业。
现经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就定向钻施工作业事宜，达成如下合同条款：第一条合同目的甲方委托乙方进行定向钻施工作业，乙方应按照本合同约定，完成甲方指定的施工任务。
第二条施工内容1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，进行定向钻施工作业。
2. 施工内容应包括但不限于：钻孔、导向、扩孔、管道铺设等。
第三条施工地点施工地点为：___________________。
第四条施工期限施工期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第五条施工费用及支付方式1. 施工费用总计为人民币（大写）：____________________元整（￥：__________________）。
2. 甲方应按照以下方式支付施工费用：- 预付款：合同签订后____天内支付施工费用的____%，即人民币（大写）：____________________元整（￥：__________________）。
- 进度款：乙方完成施工进度的____%后，甲方支付施工费用的____%，即人民币（大写）：____________________元整（￥：__________________）。
- 竣工验收合格后____天内，甲方支付剩余施工费用。
定向钻施工合同模板
定向钻施工合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行定向钻施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本定向钻施工合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准执行定向钻施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程质量标准：_____________________3. 甲方有权对施工过程中的工程质量进行检查和监督。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2. 支付方式：_____________________3. 付款时间：_____________________4. 乙方在完成工程后，应向甲方提供完整的工程结算报告，甲方在收到报告后____天内完成审核并支付余款。
第四条工程变更1. 如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程量增减，应按照实际发生的费用进行调整。
第五条工程验收1. 工程完成后，乙方应书面通知甲方进行验收。
2. 甲方应在收到通知后____天内组织验收，逾期视为验收合格。
3. 验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并承担由此产生的费用。
第六条违约责任1. 甲方逾期支付工程款的，应按照逾期金额的____%向乙方支付违约金。
2. 乙方逾期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
3. 因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
定向钻非开挖燃气输配工程施工合同合同编号：建设单位：永城中裕燃气有限公司承包单位：永城市讯通城市管道建设有限公司监理单位：河南成功工程管理有限公司2011 年6月1日发包人（全称）：永城中裕燃气有限公司承包人（全称）：永城市讯通城市管道建设有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工相关事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：永城中裕燃气有限公司顶管工程工程地点：新城区工程内容：定向钻穿越工程（DE110及以下的管道）资金来源：企业自筹。
工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CCJ33-2005）工程开工时间：2011 年 6 月 3 日工程竣工时间：2011 年8 月 3 日二、工程承包范围及单价负责以下道路或区间道路顶管、拖管工程。
工程单价如下：PE管DE110及以下管道为110元/米（含泥浆）。
工程量以实际发生为准。
三、组成合同文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）标准、规范及有关技术文件（3）设计图纸（4）工程量现场签证、设计变更单发包人向承包人提供图纸日期和套数：在开工前 1 天由发包人向承包人提供施工图纸一式一套。
四、转包与分包承包人不得将本工程转包，不得将主体工程分包。
承包人不得将发包人指定的不能分包的项目分包出去。
五、发包人的主要工作5.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人拨付工程款。
5.2负责外部关系协调，因承包人及承包人施工人员原因与外部发生的纠纷由承包人负责协调解决。
5.3负责工程所需设备材料的采购供应（定额安装费中包含的附材除外）。
5.4开工前1 日内，发包人组织进行图纸会审和技术交底，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。
5.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
5.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
5.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
5.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。
六、工程监理的主要工作6.1本工程监理代表是：赵一霖未经发包人同意不得更换。
6.2审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计（方案）。
6.3质量控制对承包人质量保证体系审核、认可并监督在现场的有效运行，对现场关键工序质量进行旁站监控，并对承包人自检结果进行确认。
不经工程监理对上道工序质量进行确认，不得进行下道工序的施工。
经工程监理确认质量的工程的质量责任仍由承包人负责。
工程监理认为有必要时可对任何工序质量进行不定期抽查，对工程中出现的质量问题和事故提出处理意见，对工程质量验收提出初步评定意见，对设备和材料质量进行审核、检查、抽查和认定。
6.4投资控制对承包人进度款拨付及工程变更和工程量的审查签证。
6.5进度控制签发开工令、停工令和复工令，按施工作业计划协调现场施工，控制工程进度，参与工程投产试运行。
6.6本工程质量管理权属于监理。
在处理工程质量问题时，承包人若有异议，政府质量监督有权做出最后的裁决，此裁决为最终裁决，承包人和工程监理必须无条件服从。
6.7隐蔽工程必须经工程监理代表检查，管道下沟作业必须有工程监理代表在场才能施工。
6.8所有施工记录按工程统一表格来填写原始记录。
6.9监理规划和监理细则经发包人审查通过后实施，承包人必须执行。
七、承包人的主要工作7.1本工程项目经理是：杨新华未经发包人同意不得更换。
项目经理在施工现场的时间每月不少于20天，每少一天扣除相应工程款200 元。
7.2在合同签订后十日内，承包人应开始管线的施工放线工作，发包人将派出代表配合和协助承包人完成此项工作。
7.3工程施工承包人按照招标文件的规定内容负责施工作业带的清理，负责所需管材从承包人指定的存放地运至现场作业地点,负责设备、材料的运输及出库后的一切责任。
严格按相关国家规范、设计图纸的要求进行施工。
7.4报表制度按发包人的规定，承包人按日、周定期向工程监理、发包人上报。
7.5负责工程试运转过程中的保修、抢修、维修、清除险情及故障等工作。
保投产时间为投产后一个月。
7.6施工场地周围建构筑物和隐蔽物包括地下管线、通讯设施等由承包人负责妥善保护。
施工中因承包人责任或原因造成的所有损失和发生的费用由承包人承担。
7.7施工场地清理按建设部颁发的有关规定执行，做到文明施工，竣工后及时拆除临时设施，撤退施工机械设备，清理和平整临时征用的施工用地，建筑垃圾按当地政府的规定及时清运，并做到工完料净场地清。
7.8承包人有义务接受工程监理的监理（如采办、质量、工期、施工调度等），同监理密切合作，保证监理工作的顺利进行，对不按规范和设计要求进行施工或不接受工程监理监督的承包人人员，工程监理有权宣布其为不受欢迎的人，报发包人代表同意后，被宣布不受欢迎的人必须在24小时之内退出施工现场，承包人必须用符合要求的人员替换。
7.9承包人应接受政府质量监督，及时办理相关手续并提供所要求的各方面资料，其费用由承包人自理，发包人予以配合。
7.10承包人应当遵守发包人及工程监理单位为该项工程制定的各项规章管理制度。
7.11特种设备操作人员必须按照国家相关要求取得相应操作资格证件方可上岗。
八、暂停施工、延期开工8.1发包人代表或工程监理要求停止施工时，必须以书面的形式通知承包人派往工地的代表，紧急情况下可直接命令承包人停工，在24小时之内补书面通知。
8.2因承包人的责任不能按期开工，则每延期一天罚款500 元，且工期不予顺延。
因发包人责任不能按期开工，工期相应顺延。
九、合同价款及调整9.1工程竣工验收合格后据实结算。
9.2双方约定合同暂定价款的调整因素：设计变更、现场签证。
十、付款方法工程施工完毕后及时办理材料退库手续并及时进行验收，验收合格后移交生产运营部门方可进行结算。
工程结算后一次性支付工程款95%，剩余5%作为工程质量保证金，质保期一年如无质量问题一次支付。
十一、保修本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为1年。
以结算款的5%作为保修金。
保修一年后，无质量问题结算保修金。
保修期间，承包人在接到整改通知之日3天内派人修理，否则发包人可委托其它单位或人员修理。
因承包人的原因造成的返修费用，发包人在保修金内扣除，不足部分承包人另行支付。
因承包人之外原因造成返修的经济支出，由发包人承担。
发包人不支付保修金利息。
十二、竣工资料12.1工程竣工后，承包人应将资料一式肆套装订成册（其中正本一套），移交工程监理，经监理审查合格后，交发包人检查，合格后正式办理竣工资料的移交手续。
12.2移交给工程监理的各种资料要符合存档要求。
12.3各种施工记录按原始记录填写，手续齐全并经工程监理检查合格签署意见。
十三、竣工验收及移交13.1承包人在所承包的全部工程达到工程质量标准，并备齐工程竣工资料后，应填写《工程竣工验收申请报告》，经监理总体预验收后，将申请报告提交发包人。
13.2工程竣工材料必须齐全，如竣工材料的某部分不符合要求，承包人在规定的期限内补齐合格资料，再进行验收。
13.3发包人收到申请验收报告的20天内组织验收，验收后，要作出工程质量评价，验收合格后双方填写工程移交证书，办理正式移交手续。
十四.安全施工14.1承包人应按本合同规定，加强安全技术管理。
由于承包人管理不善或因承包人职工过失造成的人身伤亡、材料设备和工程质量事故、工地火灾以及其它人为事故，其全部责任由承包人自负，并承担由此造成的人身和财产损失。
14.2因承包人原因造成发包人人员和工程监理人身伤亡的，承包人应及时负责救护和赔偿。
造成人员受伤的，承包人应支付全部医药费、护理费、营养费和受伤人员工资奖金、补贴及其它一切赔偿；因伤致残丧失劳动能力的和造成人员死亡的，按国家现行相关政策执行。
14.3因承包人原因造成第三方伤亡的，承包人应与第三方工作单位或亲属协商赔偿金额，并支付赔偿金。
十五、工程质量15.1承包人应建立施工质量保证体系和质量检查机构。
15.2承包人对工程应严格按图纸、设计文件、中裕能源中低压管网施工验收规程和国家及部颁施工验收规范、标准组织制作、安装、验收，确保优良工程。
15.3 发生重大质量事故，承包人应及时通知监理和发包人，并提交事故分析报告和处理意见书报监理核定和发包人审批。
承包人处理完事故，需经监理及发包人确认合格后方可继续施工。
十六.违约16.1承包人未履行合同规定的义务，应属于违约。
工期每拖延一天，按每天500 元人民币向发包人支付违约金；质量不合格，除限期无偿返修合格外，并赔偿其造成的全部直接和间接损失。
16.2发包人未履行本合同规定的义务，应属于违约，应赔偿承包人的损失，影响工期的工期顺延。
十七.不可抗力的因素17.1在施工过程中出现下列不可抗力的因素造成的损失属于发包人的由发包人自行承担，属于承包人的由承包人自行承担。
工程的恢复完善由双方协商解决。
不可抗力因素标准：（1）风：9级以上大风连刮两天以上；（2）雨：日降雨量100mm连续三天以上；（3）地震：发生7级以上地震或连续发生5级以上地震；（4）高温天气：当日最高气温超过40℃以上（以国家气象局发布天气预报为准）；（5）战争、暴乱。
（6）国家或政府相关政策调整。
17.2如出现其它情况无法确定的、不可抗拒的因素，由双方协商解决。
17.3如事先可以得到灾害预告，而承包人未采取预防措施或措施不力，发包人将不承担责任。
十八、合同工期合同工期为60 个日历天数，届时工程达到竣工验收的条件。
十九.合理化建议19.1本合同工程在施工过程中，承包人提出合理化建议，经工程监理和发包人批准后实施成效显著的，发包人应酌情给予奖励。
19.2合理化建议若非承包人提供，承包人应积极支持不得拒绝。
二十、本合同一式肆份，双方各执两份。
二十一、未尽事宜及争议的解决21.1 承包人、发包人及监理方发生合同纠纷时，应协商解决。
协商不成时，均可向合同签订所在地人民法院提起起诉。
21.2 本合同未尽事宜，双方协商解决。
二十二、合同生效合同订立时间：2011 年2月26 日合同订立地点：永城市（甲方经营所在地）本合同自发包人、承包人及监理方签字盖章之日起生效。