XX公路监理师《合同管理》模拟试题及答案
XX公路监理师考试合同管理模拟真题及答案
XX公路监理师考试合同管理模拟真题及答案1.国产设备的原价一般是指( )。
A.出厂价B.出厂价与运费、装卸费之和C.设备市场价D.设备本钱价2.根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照( )计算具应纳税额。
A.离岸价格D.到岸价格C.组成计税价格D.交货价3.在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是( )。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.企业定额4.企业定额的水平( )。
A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平5.工程的( )计算结果越大，说明其盈利能力越强。
A.财务净现值B.投资回收期C.盈亏平衡点D.借款归还期6.设名义利率为r，在一年中计算利息m次，那么当m大于1时，实际利率i将( )名义利率r。
A.不确定B.小于C.等于D.大于7.某投资工程建立期为3年，在建立期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，用复利法计息建立期第二年的贷款利息应为( )万元。
A.50B.20.5C.25.5D.118.某建立工程，当折现率ic=10%时，财务净现值FNPV=200万元;当ic=13%时，FNPV=-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为( )。
A.11%B.12%C.13%D.14%9.报价的依据是( )。
A.概算定额B.预算定额C.企业定额D.扩大单价定额10.编制标底应遵循的原那么中，不正确的选项是( )。
A.一个工程只能编制一个标底B.标底作为建立单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C.标底应由本钱、利润、税金组成D.标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等【参考答案】1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B1.可以是第三人作出担保的方式有( )。
A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金2.《合同法》规定的无效合同条件包括( )。
交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》题4及答案
合同管理试题4一、单项选择题：（10题，每题1分）1、法律关系是一种。
A、平等关系B、主体地位平等关系C、权利平等关系D、意志平等关系E、合同关系2、合同纠纷的处理方式有种。
A、1B、2C、3D、4E、53、我国经济合同的仲裁的发展经历了个过程，逐步和国际惯例接轨。
A、2B、3C、4D、5E、14、甲和乙因双方签订的经济合同发生纠纷，经调解无效，甲决定就合同纠纷。
A、提请仲裁B、先诉讼后仲裁C、先仲裁后诉讼D、同时诉讼和仲裁。
5、业主在确定中标单位并颁发中标通知书后，与中标单位的合同法律关系在形成。
A、颁发中标通知书之日起B、颁发中标通知书7天之后C、颁发中标通知书28天之后D、颁发中标通知1个月以后6、组成合同的下列文件如出现相互矛盾的情况，应以为准。
A、中标通知书B、投标书和投标书附录C、合同协议书及附件D、图纸7、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的。
A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公C、全部风险仍由业主承担D、全部风险转移给承包商8、建设工程合同纠纷的仲裁由的仲裁委员会仲裁。
A、工程所在地B、建设单位所在地C、双方选定D、施工单位所在地9、招标投标法规定开标的时间应当是。
A、提交投标文件截止时间的同一时间B、提交投标文件截止时间的24小时内C、提交投标文件截止时间的30天内D、提交投标文件截止时间的任何时间10、委托监理合同中所称的“监理人”是指。
A、项目监理机构B、监理单位C、总监理工程师D、监理单位的法定代表人11、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指的酬金。
A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作12、合同被确认无效时，不影响效力。
A、清理条款B、结算条款C、违约责任条款D、解决争议的方法条款13、当监理工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿时。
A、工程师的决定为最终决定B、业主有权做出只增加费用补偿的决定C、由工程师与业主协商一致D、业主不得变更工程师已下达的决定14、当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致时，应。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷和答案
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷和答案单选题（共20题）1. 根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】 C2. 下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。
A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】 A3. 《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。
A.3B.6C.9D.12【答案】 D4. 下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】 A5. 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。
但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】 D6. 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A7. 膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
2022-2023年监理工程师之合同管理通关模拟卷包含答案
2022-2023年监理工程师之合同管理通关模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。
设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A.20B.40C.50D.100【答案】 C2. 代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】 C3. 下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.发包人不能是工程总承包单位C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】 C4. 工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。
承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】 C5. 按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 B6. 对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D7. ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】 A8. （2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。
2023年监理工程师之合同管理模拟卷附带答案
2023年监理工程师之合同管理模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 下列关于变更管理的说法，错误的是（）。
A.直接指示的变更属于必须实施的变更B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】 B2. 监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。
A.3B.7C.14D.28【答案】 B3. 勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
A.7B.14C.28D.32【答案】 B4. 9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。
A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】 C5. 某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。
9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。
承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。
该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】 B6. AIA 系列合同中的核心文件是（）。
A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】 A7. （2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。
A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】 D8. 美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】 C9. 编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。
公路工程监理工程师考试：2022监理合同管理真题模拟及答案(2)
公路工程监理工程师考试：2022监理合同管理真题模拟及答案(2)共493道题1、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。
（单选题）A. 按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B. 因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C. 根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D. 双方事后协商确定E. 不承担责任试题答案：E2、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。
（单选题）A. 合同有效B. 无效合同C. 可撤销合同D. 合同效力待定试题答案：D3、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）（单选题）A. 施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B. 中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C. 施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D. 中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款试题答案：A4、凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。
移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。
在工程移交以后（）。
（多选题）A. 承包人就已经完成了他的全部合同义务B. 从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期C. 除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护D. 认为承包人所施工的工程已经被批准试题答案：B,C,D5、审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
（多选题）A. 变更通知及变更图纸B. 设计部门对变更的意见C. 承包人的预算报告D. 监理工程师现场计量的结果试题答案：A,D6、损害社会公共利益的合同是（）。
（单选题）A. 合同有效B. 无效合同C. 可撤销合同D. 合同效力待定的合同试题答案：B7、按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。
（单选题）A. 先签订监理合同，再进行施工招标B. 先施工招标，再签订监理合同C. 谁先谁后都可以D. 施工合同与监理合同同时进行招标试题答案：A8、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。
监理工程师之合同管理模拟题库附答案
监理工程师之合同管理模拟题库附答案单选题（共20题）1. 关于联合体投标的说法不正确的是（）。
A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】 C2. 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。
该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】 D3. 《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》又称为（）。
A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】 D4. （2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理【答案】 A5. 适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。
A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】 C6. 下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。
A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料【答案】 B7. 根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。
索赔的原因应是在（）发生的事项。
A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】 C8. 根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为( )。
A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D9. 关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。
XX公路监理师考试《合同管理》模拟题及答案
XX公路监理师考试《合同管理》模拟题及答案1、经济合同的担保形式主要有( ABCD )A.定金B.保证金C.抵押D.留置权E.保险F.预付款2、合同法律关系的客体包括(ABDE )A.行为B.限制流通物C.制止流通物D.智力成果E.完成一定的工作3、监理招标文件中，( CDE)是财务建议书的主要内容A.执行监理任务的方案表B.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表D.要求监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是(ABD)A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括(BCDE)A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由(ABCD )组成A.通用条件B.专用条件C.投标书及附件D.协议书E.合同条件F.协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于(ABCD)的情况，承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增加合同外的施工工程E.暂时停工8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由回绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( ABC)A.指定另一分包商B.修改分包合同条款C.“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D.解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，(ADEF)属业主的风险A.战争、动乱等B.工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不当造成的损失和破坏E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F.有经历承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是(BCDE )A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和平安措施、有保修期内进展保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F.愿意让利1、保证合同的当事人是权利人和义务人 (F)2、投保了“建筑工程一切险”的工程建立工程，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等 (F)3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同 (T)4、对招投标活动的监视管理是建立行政主管部门的职责 ( T )5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等(F)(答案错)6、建立单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格(F)7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 (T )8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商前方可要求监理单位更换不称职的监理人员 (F)9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 ( F )10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该工程实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动 (T)。
监理工程师《合同管理》模拟试题及答案
监理工程师《合同管理》模拟试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪项不属于合同管理的任务？A. 合同的起草、谈判和签订B. 合同的履行和变更C. 合同的解除和终止D. 工程项目的质量控制2. 监理工程师在合同管理中，对承包商进行履约能力评估时，以下哪项不是主要考虑的因素？A. 承包商的财务状况B. 承包商的技术能力C. 承包商的施工经验D. 承包商的地理位置3. 下列关于合同履行过程中的变更管理，描述错误的是？A. 变更请求应当书面提出B. 变更的范围、内容、时间和费用等应当详细说明C. 变更的审批权限应当明确D. 变更请求的处理结果应当书面通知所有合同当事人4. 在合同管理中，下列哪项不是合同违约的情形？A. 当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任B. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方当事人可以解除合同C. 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方当事人可以要求支付价款或者报酬D. 当事人一方延迟履行债务的，对方当事人可以要求履行，但不得要求赔偿损失5. 下列关于合同纠纷解决方式的说法，错误的是？A. 协商解决是合同纠纷解决的首选方式B. 调解解决需要当事人自愿参与，不能强迫C. 仲裁解决需要当事人达成仲裁协议，否则不能申请仲裁D. 诉讼解决是最终的解决方式，其他方式无法解决时才能采取二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的目的是确保（ABCD）。
A. 合同的顺利履行B. 项目的顺利完成C. 合同双方的合法权益得到保障D. 合同纠纷的最小化7. 监理工程师在合同管理中，对承包商进行履约能力评估时，主要考虑的因素包括（ABC）。
A. 承包商的财务状况B. 承包商的技术能力C. 承包商的施工经验D. 承包商的员工数量8. 合同履行过程中的变更管理，主要包括（ABCD）。
A. 变更请求的提出B. 变更的范围、内容、时间和费用等详细说明C. 变更的审批权限明确D. 变更请求的处理结果书面通知所有合同当事人9. 合同违约的情形主要包括（ABCD）。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟题库附有答案详解
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟题库附有答案详解单选题（共20题）1. 按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】 B2. 某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】 A3. 下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函【答案】 C4. （）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。
A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】 A5. （2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B6. 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX公路监理师《合同管理》模拟试题及答案
一、单项选择题：(每题1分，共10分)
1、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是(D)。
A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理
2、世行贷款公路项目主要采用(A)
A、单价合同
B、总价合同
C、成本加酬金合同
D、设计施工总承包合同
3、承包人独自参与的保险，按FIDIC条件应该是(A)。
A、人身伤亡险
B、承包人装备险
C、工程一切险
D、第三方责任险
4、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过(A)。
A、14天
B、7天
C、21天
D、28天
5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。
从性质上讲，违约赔偿损失实际上是(B)。
A、对违约方的一种惩罚
B、对守约方的一种补偿
C、对违约方履约的一种要求
D、对违约方的一种经济制裁
6、工程项目不允许采取的招标方式是(C)
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、竞争性招标
7、《工程变更令》由(B)下达。
A、业主
B、工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用(A)的有关规定。
A、委托合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、买卖合同
9、颁发有关整个工程的移交证书之后(C)天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。
A、84天
B、65天
C、56天
D、21天
10、建设工程合同是一种(C)。
A、双务合同
B、有偿合同
C、诺成合同
D、要物合同
二、多项选择;(每题1分，共计40分)
1、要约邀请的主要形式有(ABD)
A、商品价目表
B、招标公告
C、投标书
D、广告
2、合同成立的要件主要有(ABC)
A、存在双方的订约主体
B、必须具有双方当事人
C、当事人对合同内容协商一致
D、应具备要约邀请和承诺阶段
3、合同的书面形式主要有(ACD)
A、电报
B、电话
C、电传
D、电子邮件
4、同时抗辩权制度具有的作用(ABC)。
A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益
B、促进合同履行，维护交易秩序
C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作
D、维护社会经济秩序
5、合同终止的原因主要是(ACD)
A、合同解除
B、合同变更
C、债务相互抵销
D、债权人免除债务
6、同时抗辩权适用的合同有(BCD)
A、居间合同
B、买卖合同
C、承揽合同
D、租赁合同
7、合同解除与合同无效的区别主要在于(ABCD)
A、标的不同
B、原因不同
C、效力不同
D、主体、途径不同
8、在(ABD)情况下可以提存。
(提存是债务人的权利)
A、债权人无正当理由拒绝受领
B、债权人下落不明
C、债务人下落不明
D、债权人死亡而未确定继承人
9、违约责任的种类主要为(BCD)
A、主要责任和次要责任
B、过错责任和无过错责任
C、单独责任和共同责任
D、单方责任和混合责任
10、合同解释应遵循的原则为(BCD)
A、主次原则
B、整体解释原则
C、历史解释原则
D、参照惯例原则
三、判断题(每题1分，共10分)
1、建筑工程合同特殊情况下，可采用推定形式的合同(F)
2、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
(F)
3、建设工程合同是一种诺成合同，合同订立后双方应严格履行。
(F)应为约定有效日期后执行。
4、索赔对业主不利(F)
5、根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。
(T)
6、保留金待竣工验收合格后一次发还。
(T)(新的招标文件规定一次发放)
7、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
(T)
8、工程师要求承包人进行规范未曾指明的检验，承包人进行了此种检验，据此承包人可向监理申请延期或费用索赔。
(F)
9、指定分包是业主将分包人指定给承包人。
(F)
10、不论委托合同是有偿或无偿的，处理委托事务的报酬不能代替支付处理委托事委的费用。
(T)。