输电线路施工安全合同精华版
输电线路施工合同范本(精选)
输电线路施工合同范本(精选)一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：输电线路施工，包括但不限于：线路架设、设备安装、调试等。
1.4工程规模：__________二、合同工期2.1合同工期为____个月，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。
2.2如因不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，相应顺延工期。
三、合同价款3.1合同价款为人民币____元（大写：____元整）。
3.2付款方式：a)预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
b)进度款：乙方按照工程进度提交工程量报表，甲方审核无误后支付相应进度款。
c)竣工款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款。
四、工程质量4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2乙方应提供完整的施工方案、施工图纸等技术文件，并按照甲方要求进行修改。
4.3工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至符合约定标准。
五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2乙方应制定安全生产规章制度，加强现场安全管理，防止事故发生。
5.3发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照国家及行业相关规定处理。
六、甲方权利与义务6.1提供施工场地、施工图纸、技术文件等施工所需资料。
6.2协助乙方办理施工所需的各类手续。
6.3按合同约定支付合同价款。
七、乙方权利与义务7.1严格按照合同约定完成施工任务。
7.2提供施工所需的设备、材料、人员等。
7.3按时提交工程量报表，配合甲方进行工程验收。
八、违约责任8.1甲方未按合同约定支付合同价款，应承担违约责任，支付相应违约金。
8.2乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，支付相应违约金。
九、争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
输电线路施工合同范本（精选5篇）
输电线路施工合同范本（精选5篇）输电线路施工合同范本（精选5篇）随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的输电线路施工合同范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
输电线路施工合同1甲方（建设方）：xx有限责任公司乙方（施工方）：身份证号：甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在xx镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。
经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。
店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。
施工内容严格遵守甲方设计方案。
二、工程质量标准1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。
6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）元，施工结束后一次结算。
输电线路工程施工合同三篇
输电线路工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路工程施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________输电线路工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、设备材料采购、施工、调试、验收等。
第二条工程期限2.1 工程的预计开工日期为：____________年____________月____________日。
2.2 工程的预计竣工日期为：____________年____________月____________日。
2.3 工程实际开工日期和竣工日期以双方签订的《工程开工通知书》和《工程竣工验收报告》为准。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图、技术规范、标准和要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收，达到合格标准。
3.3 乙方应承担因施工原因导致工程质量问题的整改和修复工作。
第四条工程造价及支付4.1 乙方向甲方提交《工程预算书》，甲方审批后双方确认工程造价。
4.2 甲方按照双方确认的工程进度，向乙方支付相应的工程进度款。
4.3 工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方支付剩余的工程款。
4.4 乙方向甲方开具合法的税务发票。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。
5.3 甲方未按照约定的进度支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
输电线路工程施工合同范本
输电线路工程施工合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________输电线路工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责本输电线路工程的施工。
第二条合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额的支付方式及支付时间按照双方协商确定的支付条款执行。
第三条施工期限3.1 乙方应按照双方协商确定的施工期限完成本工程的施工。
3.2 乙方如因自身原因不能按照约定的施工期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的标准双方协商确定。
第四条施工质量4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家相关法律、法规和行业标准的要求。
4.3 乙方应承担工程质量检查、验收的责任，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工。
第五条施工安全5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
5.2 乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保施工现场的安全。
5.3 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
第六条保密条款6.1 乙方应对在施工过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约金的计算和支付方式双方协商确定。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
输电线路施工承包合同三篇
输电线路施工承包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________输电线路施工工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：输电线路的施工，包括塔基施工、线路架设、接地网施工等。
1.4 工程进度：按照甲方的施工计划进行。
1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的施工计划，保证工程在____________内完成。
3.2 乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求支付违约金，违约金为每天合同总价款的千分之五。
四、施工质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）施工所需的相关手续和资料；（3）协助乙方解决施工过程中的问题；（4）按照约定时间进行工程验收。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证工程质量，符合国家和行业标准；（3）按照约定时间完成工程；（4）协助甲方进行工程验收。
输电线路施工安全协议精选3篇
输电线路施工安全协议(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
发包单位(以下简称甲方)：******工程公司承包单位(以下简称乙方)：******为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的平安，依据《XX平安生产法》、《XX 劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《平安生产工作规定》以及《电业平安工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方平安职责等重要内容外，还应依据各阶段(如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等)的平安技术要求及特点，从完善保障人身平安及施工平安方面，增加提出需要留意的平安事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必需在各个阶段的书面平安技术交底中重申并明确，书面平安技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：**220kV大南I、II回送电线路工程二、工程地址：***个旧市官家山三、工程范围：1、N1—N10组立铁塔四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(年***月***日至*年***月***日)。
五、甲乙双方平安职责：1.甲乙双方须仔细贯彻执行XX、中国南方电网公司、云南电网公司、地方平安生产主管部门颁发的有关平安生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动爱护的法律、法规、条例以及《平安生产工作规定》、《建设工程平安生产管理条例》及《电业平安工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必需严格执行消防平安相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关平安监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行平安生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必需切实履行各自应担当的平安职责，确保工程平安施工、文明施工。
5.甲方平安责任5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权托付书；有施工简历和近3年的平安施工记录。
输电线路施工安全合同(合同范本)
输电线路施工安全合同合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式][甲方]电子：[甲方电子]乙方（承包方）：[乙方全称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式][乙方]电子：[乙方电子]一、合同标的1.1甲方委托乙方承担本项目的施工安全管理工作，包括但不限于制定施工安全方案、现场安全管理、安全培训、安全检查等。
1.2乙方应根据甲方的施工计划和进度要求，合理安排施工安全管理工作，确保施工过程中的安全。
二、合同工期2.1本项目的合同工期为[合同工期]，自双方签订合同之日起计算。
2.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延期时间。
三、合同价款3.1双方同意，本项目的合同价款为人民币[合同价款]元（大写：[合同价款大写]）。
3.2乙方应按照甲方的要求开具正规发票，并在收到款项后及时支付相关税费。
四、付款方式4.1甲方应在本项目开工前支付乙方合同价款的50%作为预付款。
4.2乙方应在每个施工阶段完成后，向甲方提交相应的施工安全报告和付款申请。
甲方应在收到乙方提交的完整资料后15个工作日内支付相应阶段的款项。
4.3项目完工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的合同价款。
五、双方的权利和义务5.1甲方应提供施工所需的场地、设施和材料，并确保其符合施工安全要求。
5.2乙方应按照甲方的要求制定施工安全方案，并严格按照方案进行施工安全管理。
5.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时通知甲方并采取措施予以整改。
5.4乙方应负责对施工人员进行安全培训，确保其具备必要的安全意识和操作技能。
六、违约责任6.1如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
6.2如乙方未能按照合同约定完成施工安全管理工作，甲方有权要求乙方进行整改，并有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输电线路施工安全合同精华版
Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-005371
输电线路施工安全合同精华版
发包单位（以下简称甲方）：_________________________
承包单位（以下简称乙方）：_________________________
为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本合同。
本合同除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按合同严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：__________________________
二、工程地址：______________________________
三、工程范围：______________________________
四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(_____年_____月
_____日至_____年_____月_____日)。
五、甲乙双方安全职责：
1．甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2．甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3．施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4．甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5．甲方安全责任
5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：
5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近3年的安全施工记录。
5.1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内，符合安全生产要求。
5.1.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
5.1.4应有的安全管理制度齐全。
包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.1.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的配有专职安全员；30人以下者设有兼职安全员。
5.2开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全
技术交底，指明在施工中应注意的安全事项，并做好记录及相关资料。
5.3在具有危险性的电力生产区域内作业，如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，须事先进行安全技术交底，并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”（组织、安全、技术、文明施工措施），并认真审查，对“四大措施”不合格者，禁止乙方开工作业。
5.4甲方对施工现场的危险点、带电部位等，应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏（不包括乙方自行设置的违栏和标识）。
5.5不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，可发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
5.6落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。
6．乙方安全责任
乙方根据工程施工所制定的“四大措施”（安全、组织、技术、文明
施工措施）未得到甲方审查通过，不得开工。
必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后，方能作开工前的准备。
6.1开工前，工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底，并结合“四大措施”进行现场安全教育，使全体施工人员掌握工程特点及所有安全措施及安全注意事项。
6.2工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场，对复杂的或危险性较大的工程，应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。
6.3施工中，必须严格执行《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产（施工）的规定。
进入电力生产区域内施工，必须严格执行工作票制度。
对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。
6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求，确保不超过有效检验周期。
每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。
6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整
改后方准继续施工。
6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定，严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。
6.8乙方施工中的特种作业（操作）人员，必须持有效的合格证上岗。
6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品，并确保正确使用。
6.10乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
6.11乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。
乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。
6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
6.13如因乙方采取的安全措施不当，违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
六、工程合同总造价的5％作为工程施工安全保证金。
如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位，违反有关安全规程、规定和本协议，或造成安全事故时按以下条款进行扣除。
1．承包方责任造成人身事故，电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时，扣除全部施工安全保证金。
2．承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除2.5％施工安全保证金。
3．承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容，甲方安监人员、巡查人员发现时，每项扣除施工安全保证金的0.5％。
4．施工完毕，未发生任何不安全情况时，支付全部安全保证金。
七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。
八、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
甲方单位：（盖章）_____________乙方单位：（盖章）_____________ 代表：_________________________ 代表：
_________________________
经办人：_______________________ 经办人：
_______________________
电话：_________________________ 电话：
_________________________
_________年________月________日_________年________月________日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。