有线电视工程施工合同文件
有线电视工程施工合同文件
（合同编号：）
工程名称：XXXXXXXXX有线电视安装工程
建设单位：
施工单位：
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙方双方友好协商，甲方同意将XXXXXXXX 有线电视安装工程委托乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，特订立本合同，以共同遵守执行。
第一条.工程概况
一.工程名称：XXXXXXXX有线电视安装工程
二.工程地点：
三.工程内容：按甲方提供的图纸及双方确认资料由乙方进行有线电视工程设计，以
双方确认的有线电视工程设计图纸进行施工。
四.工程范围：根据设计图纸，图号：______________，具体范围如下：
1.主干光缆、主干同轴射频电缆穿放；
2.楼内支干同轴射频电缆穿放至用户门口接线盒(不含接线盒)；
3.安装相关的有线电视传输设备(详见分部分项工程费汇总表)。
五.工程说明：
1、各器件箱处甲方须免费提供专线220V供电电源及良好地线。
2、本工程不包含小区内的线槽及管道敷设；施工期间甲方要确保此部分管道畅通，
供有线电视单独永久使用。
第二条.工程价款
一.本工程材料设备及工程质量要求：按国家相关施工验收规范和技术质量标准进行施工
，确保所施工项目达到优良质量标准。
二.承包方式：工程以总造价包干方式承包。
三.工程总造价为大写：____________(人民币含税) ￥: ___________元
(人民币含税)
四.本合同不含用户开户时所缴交的装机工料费，装机工料费按现行的市物价局文件标准
执行。
第三条.工程期限
一.开工日期：合同成立后，乙方收到全额工程款后三个工作日内组织开工。
二.竣工日期：乙方在收到全额工程款后15天内完成工程。
三.工期顺延：有以下原因之一的，工期可以顺延：
1.甲方在施工期间修改设计；
2.甲方不能按合同支付工程预付款；
3.甲方未能提供施工场地而使乙方不能如期开工；
4.因不可抗拒的自然灾害等事件影响。
5.管道集约化建设影响本工程的信号接入。
第四条.付款方式
一.合同签订后，甲方一次性支付乙方工程总造价款的100%，(即人民币________元)，乙方应于收到款项后，三个工作日内组织开工。
二.乙方在收到全额工程款后，乙方受理该区内用户办理报装手续。
三.国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程所在地地方税务部门缴纳。
第五条.双方责任
一.甲方责任:
1.协助乙方做好工程计划安排,以便有计划地安排施工力量。
2.于开工前向乙方提供材料存放场地、施工场地、施工电源、水源的方便，并保证
施工期间需要。
3.在道路铺设及绿化设施安装前提前5天通知乙方预埋管线。
4.如有部分管线、孔洞已经预埋，需向乙方提供有关资料，保证位置准确，质量合
格。
5.确定和处理施工中需改变原计划的问题。
6.委派专人配合乙方施工，协同解决施工中碰到的问题。
7.按设计要求在各层设备间甲方须免费提供专线220V供电电源及良好地线。
二.乙方责任：
1.必须按照双方确认的有线电视设计图纸及有关资料进行施工。
2.合理组织妥善安排施工力量,按图、按期、保质保量施工。
3.负责施工所需工具、仪表、车辆及一切设备。
4.施工期间负责工程范围内有线电视的保修工作。
5.在施工中必须做到文明施工、安全施工，加强防火、防盗、防破坏等安全措施，
杜绝施工事故发生。
6.工程竣工后，要清理现场，做到工完场清。
第六条.违约责任
一.乙方不得以任何借口拖延甲方工期，如故意拖延工期，乙方应承担每日总造价千分之三
的违约金。
二.甲方不得以任何借口拖欠乙方工程款，如故意拖欠工程款，甲方应承担每日总造价千分
之三的违约金。
三.工程完工及验收合格后，若甲方还未能按期支付工程款，乙方有权终止提供电视信号。
由此产生的后果由甲方承担，责任不在乙方。
四.甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先加强联系友好协商，协商不成
时，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条.其它事项
一.甲方与乙方签订合同后，甲方未能提供施工场地给乙方施工，致乙方超过半年未能开工
，或已开工但因甲方原因中途停工超过半年，合同自动解除，甲方已付的工程款不再退回。
二.不属乙方工程范围内的工程，如有发生质量问题由甲方自行解决。
三.本合同一式六份，甲乙双方各执三份。合同需修改或补充时，可另立补充协议。
四.本合同自双方签订之日起生效，至工程完工，并付清工程款，合同终止。
第八条.附件
一.报价清单，编号：
二.施工图纸，编号：
第九条.双方签章
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
签订日期：2017年月日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
有线电视工程施工合同文件
有线电视工程施工合同文件 （合同编号：） 工程名称：XXXXXXXXX有线电视安装工程 建设单位： 施工单位：
有线电视安装工程合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙方双方友好协商，甲方同意将XXXXXXXX有线电视安装工程委托乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，特订立本合同，以共同遵守执行。 第一条. 工程概况 一. 工程名称：XXXXXXXX有线电视安装工程 二. 工程地点： 三. 工程内容：按甲方提供的图纸及双方确认资料由乙方进行有线电 视工程设计，以双方确认的有线电视工程设计图纸进行施工。 四. 工程范围：根据设计图纸，图号：______________，具体范围如 下： 1.主干光缆、主干同轴射频电缆穿放； 2.楼内支干同轴射频电缆穿放至用户门口接线盒(不含接线盒)； 3.安装相关的有线电视传输设备(详见分部分项工程费汇总表)。 五. 工程说明： 1、各器件箱处甲方须免费提供专线220V供电电源及良好地线。 2、本工程不包含小区内的线槽及管道敷设；施工期间甲方要确保此 部分管道畅通，供有线电视单独永久使用。 第二条. 工程价款 一. 本工程材料设备及工程质量要求：按国家相关施工验收规范和技 术质量标准进行施工，确保所施工项目达到优良质量标准。 二. 承包方式：工程以总造价包干方式承包。
三. 工程总造价为大写：____________(人民币含税) 四. ￥: ___________元 (人民币含税) 五. 本合同不含用户开户时所缴交的装机工料费，装机工料费按现行 的市物价局文件标准执行。 第三条. 工程期限 一. 开工日期：合同成立后，乙方收到全额工程款后三个工作日内组 织开工。 二. 竣工日期：乙方在收到全额工程款后15天内完成工程。 三. 工期顺延：有以下原因之一的，工期可以顺延： 1.甲方在施工期间修改设计； 2.甲方不能按合同支付工程预付款； 3.甲方未能提供施工场地而使乙方不能如期开工； 4.因不可抗拒的自然灾害等事件影响。 5.管道集约化建设影响本工程的信号接入。 第四条. 付款方式 一. 合同签订后，甲方一次性支付乙方工程总造价款的 100%，(即人 民币________元)，乙方应于收到款项后，三个工作日内组织开工。 二. 乙方在收到全额工程款后，乙方受理该区内用户办理报装手续。 三. 国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙 方向工程所在地地方税务部门缴纳。 第五条. 双方责任 一. 甲方责任: 1.协助乙方做好工程计划安排,以便有计划地安排施工力量。 2.于开工前向乙方提供材料存放场地、施工场地、施工电源、水 源的方便，并保证施工期间需要。
专家咨询服务合作框架协议书样本
专家咨询服务合作框架协议书样本 专家咨询服务合作框架协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 专家咨询服务合作框架协议书国家新闻出版广电总局出版融合发 展（四川新华）重点实验室本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 月日甲方::国家新闻出版广电总局出版融合发展（四川新华）重 点实验室乙方:经双方友好协商，甲乙双方现根据《中华人民共和国 合同法》、《出版融合发展重点实验室运行管理实施细则》及《实验室专家费用管理办法》，就乙方向甲方提供专家咨询服务、甲方向乙方支付咨询服务费用并承担乙方工作费用（如有）事宜，达成框架性一致意见如下:: 一、合作框架（一）咨询内容 （11）甲方聘任乙方为实验室专家顾问，为甲方进行长期专家咨 询服务。 （22）甲方在实验室运行过程中，根据业务具体内容和要求，结 合乙方的业务专长情况，共同参与实验室各项工作。 （33）乙方承担甲方关于实验室建设方案、课题体系、研究项目（课题）方案、申报资料等咨询、鉴定、评审工作。
（44）乙方在甲方统筹安排下，结合个人业务及专长不定期举办研讨会、培训会，帮助提高甲方工作人员业务技能。 （二）咨询方式本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本协议所指专家咨询活动的组织形式主要有会议、现场访谈或勘察、通讯三种形式。 （11）以会议形式组织的咨询，是指通过召开专家参加的会议，征询专家的意见和建议。 （22）以现场访谈或勘察形式组织的咨询，是指通过组织现场谈话，或者查看实地、实物、原始业务资料等方式征询专家意见和建议。 （33）以通讯形式组织的咨询，是指通过信函、邮件、电话等方式征询专家的意见和建议。 （三）合作期限按照总局《出版融合发展重点实验室运行管理实施细则》规定，实验室学术委员会专家任期五年，故此协议自签订日起，直至学术委员会换届调整为止，换届后甲乙双方重新签订合作协议。 二、甲方权利、义务（一）甲方有权要求乙方提供约定的专家咨询服务。 （二）甲方有权对乙方及其专家的咨询进行监督，并提出意见和建议。
智能化系统工程合同(最终版)
中冶昆庭项目智能化系统分包工程 施 工 合 同 甲方：中冶置业（昆山）有限公司 乙方： 日期：２０１１年 第1页共71页
中冶昆庭项目智能化系统分包工程 合同协议书 甲方：中冶置业（昆山）有限公司 乙方：北京中航弱电系统工程有限公司 鉴于： 中冶置业（昆山）有限公司为中冶昆庭项目的建设投资单位（以下简称甲方），中国建筑第八工程局有限公司为甲方确定的本项目总承包单位（以下简称总承包人），北京中航弱电系统工程有限公司为甲方选择确定的智能化系统分包工程（以下简称本工程）的分包单位（以下简称乙方）。甲方接受了乙方为履行本合同项下全部义务所作的报价，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合本工程的具体情况，经友好协商，达成以下协议： 一、工程概况 １．工程名称：中冶昆庭项目智能化系统分包工程 ２．工程地点：江苏省昆山市震川路太湖路交界处 二、工程承包范围 １．承包方式：包深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工等施工措施、包竣工验收。 ２．承包范围（包含但不限于以下所有与智能化专业有关的工作）： ２．１根据招标文件、招标图纸、技术要求、智能化工程施工界面划分确定的智能化系统工程，包括闭路电视监控系统、周界报警系统、家庭安防报警系统、背景音响系统、停 车管理系统、电梯五方通话系统、有线电视系统、电话系统、门禁系统、电子巡更系 统、室外管网等的施工（包括不限制于供应安装等）及深化设计；服从、配合甲方单 位深化设计直至完成整个项目智能化分包工程深化设计方案及施工图的出图。 ２．２须服从、配合甲方单位对智能化分包工程的各阶段设计方案送政府部门报审、程序审批等手续；服从配合总承包人关于工程质量政府主管部门的各阶段验收工作。 第1页共71页
安装有线电视工程合同书
安装有线电视工程合同书 甲方： 乙方： 甲方在＿＿＿＿＿小区预留的有线电视机房、楼外地缆沟及过线井、出土、楼内外箱体，必须符合有线电视布缆规范要求。甲方应对以下各项在乙方进场前确保完成，乙方有线电视布缆规范要求如下： 一、机房要求： 1.机房应选择在小区公建处，尽量不选择居民用房和地下室。 2.房面积：机房独立面积不小于15平米。 3.出局管道；机房不小于4孔（Ф90）。 4.机房应简单装修（墙面、地面）。 5.机房应具备防盗门窗，方便独立进出机房。 6.机房需安装小区气冷式中央空调，或独立普通空调，并配置排 水口，不能安装水冷式中央空调。 7.机房电源需接入变电站或小区主要变电机柜〔电业局黑号站〕，机 房电源线5×16平方铠装防火，机房需100A独立电表。空气开关63A。 8.机房需独立地极电阻不大于4欧。地极要求：50×50×5×2500 毫米。角铁三组，每组间距5-2.5米，每组连接40毫米，使用镀锌扁铁。 9.机房地面承重要求每平方米1000公斤。不足承重要求应在机柜部 位加承重梁。 以上9项中所述是保证网络正常运行的必须条件，无论何种情况下。甲方均应保证乙方对该机房享有独家无偿使用权。 二、小区管道、井、出土管、基础台的要求： 1、管道：主管道要求需建设四孔Ф90管道，支线管道要求需建设两 孔Ф90管道，管道埋深800-1000mm。60mm汞包封，入楼管两孔塑管Ф80（内径）；首层箱至井有带线，做好与光电的接井，做好出局管道。 2、井：小区管井（小直800×700mm，中直900×1200mm，），井 臂加装排架。 3、小区出土管：出土位置需依现场情况确定，一般情况下，小区红 线内，需做2-3处出小区的出土管，主干线出土管为Ф90mm×4镀锌铁管，支干线出土管为Ф90mm×2镀锌铁管，管高2m-2.5m，并且安装牢固。若出土管在红线外，则需另立出土杆，或与广电井接通。
融合业务合作框架协议-广电战略合作框架协议
融合业务合作框架协议 甲方：中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司乙方：中国铁通集团有限公司潮州分公司 丙方：广东省广播电视网络股份有限公司潮州分公司签署地点：广东省潮州市
目录 一、合作内容 二、合作期限 三、三方权利和义务 四、保密 五、信息安全 六、违约责任 七、不可抗力 八、通知和送达 九、争议及解决 十、协议的生效、修改、变更与终止
鉴于： 1、中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司（以下简称甲方）是中国移动通信集团广东有限公司在潮州市设立的、以经营GSM、TD-SCDMA（3G）基础电信业务为主的国有基础通信运营商，具有丰富的互联网出口带宽资源、众多优质客户资源，并具有强大的营销推广能力。 2、中国铁通集团有限公司潮州分公司（以下简称乙方）是中国移动通信集团下属子公司中国铁通集团有限公司在潮州市设立、以经营基础电信业务和增值电信业务的国有基础电信运营企业，提供本地电话业务、国内、国际长途电话业务、互联网业务、智能业务、出租电路业务、分组交换业务、网络资源出租、代维业务及综合信息服务业务等服务，具有较为丰富的网络资源和互联网宽带业务建设、推广能力。 3、广东省广播电视网络股份有限公司潮州分公司（以下简称丙方）是广东省广播电视网络股份有限公司在潮州市设立的，负责全市有线电视网络统一规划建设和经营管理的，是以广播电视节目传输为主业的大型现代化有线广电网络运营商，具有覆盖潮州的城域网和市区有线电视接入网络，具备高普及率的电视用户和抵达千家万户的线路资源，具有成熟的网络业务服务和运营体系。 三方依照优势互补、资源合作、平等互利、风险共担、共同发展的原则，在遵守国家相关法律法规的前提下开展业务合作，致力于共同开发潮州市媒体化和信息化市场。 经三方友好协商，达成本合作协议，以资共同遵守。 一、合作内容 1.1在我国“三网融合”政策的背景下，三方通过国家政策引导与优势互补相结合的模式，平等互利、共谋发展，进行战略合作，推动潮州市三网融合的发展，服务地方经济发展和精神文明建设。
有线电视施工合同
有线电视施工合同
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
有线电视施工合同 甲方：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司（以下简称甲方）乙方：同方股份有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法律、法规及规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视系统工程事宜达成一致意见，并订立本合同，以资共同遵守合同内的条款。 第一条工程概况 1、工程名称：畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视暗管 系统工程。 2、工程地点：（1）畅心园棚改小区。 （2）清馨雅居棚改小区。 第二条工程内容及承包范围 1、工程内容：畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视系统工程。 2、承包范围：畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区的有线电视系统楼内的暗管暗箱敷设，乙方依据有线电视台技术室提供的设计方案进行施工，以保证有线电视的顺利开通，乙方按照设计所提供的材料通过甲方的检验达到标准方可使用。 乙方施工的范围是整栋楼的进户暗管，单元之间的连接
暗管，单元内的分户箱进入每户客厅的暗管，包括倒手盒与室内暗盒。楼外小区内的管道工程与进入小区的光缆接口由电视台设计施工，乙方负责协调电视台乙方施工之外的所有工程，保证小区居民入户之后有线电视的开通，满足用户的使用功能，乙方所施工的范围所有权和使用自主权归甲方所有。 第三条工程开工和竣工期限 1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方开工通知后到本合同全部完工验收，进度与建筑主体同步，具体工期进度根据甲方工期安排。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整 （1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的变更）造成的工期变化，并经甲方书面确认。 （2）甲方书面通知的计划工期改变。 （3）不可抗力。 第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式：包工、包料、包工期、包质量，达到用户能使用的 功能，完成甲方与有线电视入户开通的要求； 2、本工程总造价约：户数（暂定7000户）×每户一百六十元 3、合同价款预计7000户×160元=1,120,000元 4、人民币（大写）约：壹佰壹拾贰万元整 第五条双方责任 甲方责任： 1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及运输条件。
施工合同文件组成包括
竭诚为您提供优质文档/双击可除施工合同文件组成包括 篇一：对施工合同文件的组成及解释顺序的说明 1、施工合同协议书（双方有关工程的视为施工合同协议书的组成部分。） 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、施工合同专用条款 5、施工合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 关于以上解释的说明： 1、上述合同文件应能够互相解释、互相说明。 2、当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。 3、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，
按照合同争议的解决方式处理。 4、在不违反法律、行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同。此变更的协议或文件，效力高于其他合同文件，签署在后的协议或文件高于在先的。 5、招标文件其实应是最高的，不响应招标文件早就是废标了。所以招标文件不在“施工合同”的解释顺序里，但可以在施工合同中约定招标文件为合同的组成部分。 以下是律师对“施工合同解释顺序”的法律解释： 《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了组成合同的文件内容和优先解释顺序，承发包双方也可以在专用条款对合同文件组成和优先解释顺序进行调整或增减。该条款确定总的原则是：以顺序在先的文件约定或规定为准，解释顺序在后的相关条款无效。争议解决过程中，当合同文件内容含糊不清或不相一致时，工程师、仲裁员、法官会依据该款约定对适用文件优先性做出判断。 承包人在约定合同文件组成和解释顺序时应参照《建设工程施工合同》通用条款第2条规定，同时应注意以下几个问题： 一、合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件的解释顺序。《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了9项文件后，注明“合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部
专家咨询服务合作框架协议书
专家咨询服务合作框架协议书 国家新闻出版广电总局出版融合发展 （四川新华）重点实验室 2017年月日 甲方：国家新闻出版广电总局出版融合发展（四川新华）重点实验室 乙方： 经双方友好协商，甲乙双方现根据《中华人民共和国合同法》、《出版融合发展重点实验室运行管理实施细则》及《实验室专家费用管理办法》，就乙方向甲方提供专家咨询服务、甲方向乙方支付咨询服务费用并承
担乙方工作费用（如有）事宜，达成框架性一致意见如下： 一、合作框架 （一）咨询内容 （1）甲方聘任乙方为实验室专家顾问，为甲方进行长期专 家咨询服务 （2）甲方在实验室运行过程中，根据业务具体内容和要求，结合乙方的业务专长情况，共同参与实验室各项工作。 （3）乙方承担甲方关于实验室建设方案、课题体系、研究项目（课题）方案、申报资料等咨询、鉴定、评审工作。 （4）乙方在甲方统筹安排下，结合个人业务及专长不定期 举办研讨会、培训会，帮助提高甲方工作人员业务技能。 （二）咨询方式 本协议所指专家咨询活动的组织形式主要有会议、现场访谈或勘察、通讯三种形式。 （1）以会议形式组织的咨询，是指通过召开专家参加的会议，征询专家的意见和建议。 （2）以现场访谈或勘察形式组织的咨询，是指通过组织现场谈话，或者查看实地、实物、原始业务资料等方式征询专家意见和建议。
（3）以通讯形式组织的咨询，是指通过信函、邮件、电话等方式征询专家的意见和建议。 （三）合作期限 按照总局《出版融合发展重点实验室运行管理实施细则》 规定，实验室学术委员会专家任期五年，故此协议自签订日 起，直至学术委员会换届调整为止，换届后甲乙双方重新签订合作协议。 二、甲方权利、义务 （一）甲方有权要求乙方提供约定的专家咨询服务。 （二）甲方有权对乙方及其专家的咨询进行监督，并提出意见和建议。 （三）甲方应当按照约定，支付乙方咨询费用，并承担乙方的工作费用（如有）。 （四）乙方若未按照甲方要求提供专业有效的咨询服务达三次以上，则视为不能正常履行其职责，甲方有权终止本协议。 （五）甲方在进行咨询时应当向乙方专家提供完整、真实、必要的背景信息、资料，并对乙方的工作予以配合。 （六）甲方不得要求乙方提供违反国家法律法规、国家政策、侵犯国家利益、社会公共利益、他人合法权益、泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的咨询服务。
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价： 合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。 甲方：乙方： 盖章：盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日附：详细清单 篇二：弱电综合布线施工合同 有限公司无线网络施工 合
对施工合同文件的组成及解释顺序的说明
1、施工合同协议书（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同协议书的组成部分。） 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、施工合同专用条款 5、施工合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 关于以上解释的说明： 1、上述合同文件应能够互相解释、互相说明。 2、当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。 3、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，按照合同争议的解决方式处理。 4、在不违反法律、行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同。此变更的协议或文件，效力高于其他合同文件，签署在后的协议或文件高于在先的。 5、招标文件其实应是最高的，不响应招标文件早就是废标了。所以招标文件不在“施工合同”的解释 顺序里，但可以在施工合同中约定招标文件为合同的组成部分。 以下是律师对“施工合同解释顺序”的法律解释： 《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了组成合同的文件内容和优先解释顺序，承发包双方也可以在专用条款对合同文件组成和优先解释顺序进行调整或增减。该条款确定总的原则是：以顺序在先的文件约定或规定为准，解释顺序在后的相关条款无效。争议解决过程中，当合同文件内容含糊不清或不相一致时，工程师、仲裁员、法官会依据该款约定对适用文件优先性做出判断。 承包人在约定合同文件组成和解释顺序时应参照《建设工程施工合同》通用条款第2条规定，同时应注意以下几个问题： 一、合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件的解释顺序。 《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了9项文件后，注明“合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分”，但对其解释顺序并没有明确，因此合同承发包双方应当在专属条款中给与明确。因其形成时间在后，更能反映双方履行合同的权利义务关系，因此建议将其放在上述列明文件的首位。 另一个冲突表现在分包协议中的条款与工程主合同（协议）有一些规定上的不同，如果在分包协议中注明“优先性条款”，则该条款将高于与之矛盾的主合同条款优先适用。 二、招标文件是否成为合同组成部分？ 实践中一些合同，承发包双方在专属条款中将招标文件约定为合同组成文件。应该来说，将招标文件约定为合同组成文件符合《建设工程施工合同》通用条款第2条规定，同时也不违反法律的强制性规定，不应该产生争议。况且每个工程有其特殊性，不能一概而论，对其加以限制。
卫星电视接收系统工程协议书
协议书 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 经甲乙双方友好协商，甲方决定将所属卧龙公寓卫星电视接收系统工程（以下简称“该工程”）承包给乙方进行，现就相关事项约定如下： 一、工程内容与要求 1、甲乙双方约定，由乙方负责在甲方所属的卧龙公寓安装卫星电视接收系 统和相应的客房房间有线电视网络接入系统，一并负责该工程的设计、设备选型、采购、安装调试、维修保养，并负责代甲方按国家相关规定向政府主管部门办理接收卫星电视的合法手续。 2、双方约定该工程完成后能够接收以下卫星电视节目： 3、①② 4、③④ 5、⑤⑥ 6、⑦⑧ 7、⑨⑩ 8、现上述节目均使用亚洲3S卫星 C波段转发。乙方应确认上述节目的 接收是不需要另付其他收视费用的，但如在该工程完成后属于卫星电视节目源提供方调整的除外。 9、该工程应用于甲方所属卧龙公寓客房房间，乙方应保证完成该工程后卧 龙公寓客房房间电视终端能够有效的接收到上述电视节目，并同时可以接收现有的闭路电视节目（终端设备技术条件达不到要求的除外）。终端收视标准应达到国家相关规范要求。甲方有权选择按自主目测终端接收质量或按国家相关标准为工程验收标准之一。 10、该工程中乙方所采用的设备另附清单作为协议附件，乙方应保证按 清单要求配置和施工，如因其他原因需要更改设备型号的，需要事先征得甲方同意，并保证替用设备性能和价值不低于约定型号的设备。
11、乙方应于本协议签定后3日内开工，并保证在10个工作日内完工通 过验收并交付甲方使用。 二、费用与结算 1、甲方采取包干价方式将该工程承包给乙方，总包干价为元。 2、以上包干价包含第一条所述所有约定内容，乙方应保证全部达到要求。 其中以达到甲方实际使用需求为第一条件，如有因乙方设计和设备选型失误使该工程达不到甲方实际使用要求，造成需要重新增加设备而增加的工程造价甲方不予承担；如甲方在施工过程中提出增加本协议约定的范围以外的功能要求，由双方另行协商需要追加的造价及相关事宜，签定本协议的补充协议。 3、该工程完工后，由甲方按第一条所述标准组织验收，甲方确认合格后在 _______期限内付给乙方工程款元，其余元留作质量保证金。乙方按要求履行质量保证义务至质量保证期满后，甲方负责全额返还质量保证金给乙方。 4、工程质量达不到双方约定要求，在整改期间发生的所有费用均由乙方负 责，甲方并保留扣罚乙方延误工期罚金的权利，每延误一天扣罚工程款总额的 %。 三、工程质量保证 1、该工程质量保证期为年，从工程竣工交付使用之日起计算。乙方 负责在约定的质量保证期内免费对该工程的设备进行定期的维修和保养，常规维保每月应当不少于一次。其中在工程竣工交付使用之日起3个月内乙方负责免费更换有故障和存在故障隐患的设备。 2、乙方应在接到甲方报修电话后分钟内赶到现场维修，维修中尽量 采用最快速度的途径恢复设备正常使用，包括采用备件临时整体替换，乙方应尽量满足此要求，不得以维修为由延误甲方使用卫星电视系统。 双方约定，接到报修后超过小时的维修仍不能恢复即为乙方违约，甲方可以采用任何措施包括自行采购全新配件用于维修，其间所有发生的费用均由乙方承担。 3、乙方不能按约定要求履行质量维保义务的，甲方有权选择第三方进行维
农商银行支行与广播电视台宣传合作协议书
＃＃农商银行支行与广播电视台宣传合作协议书 甲方：＃＃农商银行＃＃支行 乙方：＃＃新视界文化传播有限公司 一、合作背景 以“服务发展关注民生”为办台宗旨＃＃电视台经过近20年的发展，除拥有传统的有线电视频道、无线电视频道、图文频道之外，＃＃电视台还率先开办了网络电视（ww cn），恢复了＃＃人民广播电台播出，并且与＃＃传媒集团合作，开办广播电视周刊——《视界＃＃》，形成了全方位、立体式的宣传格局。 二、宣传重点 在合作期间，＃＃电视台通过《＃＃新闻》、《第一精彩》等新闻、专题以及《视界＃＃》周刊杂志等多种宣传手段，深入宣传报道＃＃农商银行＃＃支行隆重开业以及开业后各项工作推进的最新讯息等。通过电视、杂志连续不断的形象宣传，在短时间内形成＃＃农商银行是四川“最佳本土银行”的印象。 三、宣传形式 为进一步做好＃＃农商银行＃＃支行隆重开业及开业后的一系列举措，营造良好的发展舆论氛围，经＃＃农商银行＃＃支行与＃＃县广播电视台共同协商，特拟定以下宣传合作模式。 A、电视宣传方面 1、在农商银行＃＃支行开业前后一月内，精心制作“农商银行＃＃支行”的15秒形象广告片，在＃＃电视台黄金时段每天播出3次以上，以进一步提高农商银行＃＃支行的知晓度和对外影响力。 2、甲方负责向乙方提供新闻信息。乙方组织专人负责报道。 3、乙方在《＃＃新闻》反映甲方的重点工作、日常工作和工作动态，每两周至少有一条报道，并做好各项重点工作的资料收集。 4、全年滚动播出甲方文字宣传资料，并且不定期在播出农商银行＃＃支行工作最新通知和其他信息，内容由甲方提供，真实性由甲方负责。 5、农商银行＃＃支行的重点、亮点工作视频资料由＃＃电视台
有线电视外线管道预埋施工合同范本
有线电视外线管道预埋施工合同 甲方： 乙方： 兹有甲方开发建设的有线电视外管道预埋工程，委托乙方施工。经甲乙友好协商，本着平等、互利原则，特订立如下协议，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 二、工程内容：根据有线电视管网示意图，本小区共设电视放大器：座，单元手井座，进入主井座，以及室外有线电视外线管道预埋工程，具体详见《施工图纸》（附见一）。 三、工程造价及工程款支付： 1、本工程实行包工包料承包方式。 2、本工程结算根据乙方报价（见附件二）的编制定额及相应定额子目按实结算，按定额计价额的80%作为双方工程的结算价。管道埋深均按50CM，单管挖沟宽为40cm，双管挖沟宽度为60cm，四管挖沟宽度为100cm。 3、工程款支付按我小区分期建设进行付款，每期工程完工后付50%；工程验收合格后且双方结算完毕付该期结算款的90%(以六安电视台
出具验收证明为依据),余额作为质量保证金，保修期满时付清（保修期为竣工验收合格之日起一年） 四、工程工期：自甲方通知乙方进场之日起开始计算，总工期不得影响我小区配套管网建设，除不可抗拒的自然灾害不得拖延工期。 五、乙方使用的电视放大箱体和波纹管等主材须经甲方验收合格后方可使用，乙方应根据双方确认的设计图纸和相关项目规范要求组织施工，工程质量应符合国家相关标准合格等级。施工中接受甲方现场施工管理人员的监督，及时做好工程各分项隐蔽验收和工程业内资料。如造成工程质量及安全事故所产生的一切费用由乙方承担。 六、结账方式：银行转账，凭建安发票。 七、其他条款 1、如果验收不合格，乙方须承担返工损失以及由此给甲方带来的经济损失。 2、由于乙方施工不及时造成的道路破坏，乙方须承担修复费用。 3、因甲方导致管网工程等问题，使其不具备验收条件，甲方必须按时支付乙方工程款。 4、乙方须做到安全文明施工，施工期间一切安全责任均由乙方负责。 5、乙方在每段沟槽开挖好以后，应及时通知甲方，以便小区其他管道一并同槽埋设。 6、管道施工完成后，乙方应立即组织甲方及相关单位进行验收，
施工合同组成部分
竭诚为您提供优质文档/双击可除 施工合同组成部分 篇一：对施工合同文件的组成及解释顺序的说明 1、施工合同协议书（双方有关工程的视为施工合同协议书的组成部分。） 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、施工合同专用条款 5、施工合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 关于以上解释的说明： 1、上述合同文件应能够互相解释、互相说明。 2、当合同文件(:施工合同组成部分)中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。 3、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，
按照合同争议的解决方式处理。 4、在不违反法律、行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同。此变更的协议或文件，效力高于其他合同文件，签署在后的协议或文件高于在先的。 5、招标文件其实应是最高的，不响应招标文件早就是废标了。所以招标文件不在“施工合同”的解释顺序里，但可以在施工合同中约定招标文件为合同的组成部分。 以下是律师对“施工合同解释顺序”的法律解释： 《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了组成合同的文件内容和优先解释顺序，承发包双方也可以在专用条款对合同文件组成和优先解释顺序进行调整或增减。该条款确定总的原则是：以顺序在先的文件约定或规定为准，解释顺序在后的相关条款无效。争议解决过程中，当合同文件内容含糊不清或不相一致时，工程师、仲裁员、法官会依据该款约定对适用文件优先性做出判断。 承包人在约定合同文件组成和解释顺序时应参照《建设工程施工合同》通用条款第2条规定，同时应注意以下几个问题： 一、合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件的解释顺序。《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了9项文件后，注明“合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部
有线电视网络配套工程建设协议
有线电视网络配套工程建设协议 甲方：南京金盛装饰市场经营管理有限公司（合同编号：）乙方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司（合同编号：） 甲乙双方根据省物价局、省建设厅《关于全面实施住宅商品销售“一价清”制度的意见》（苏价服[2003]303号）以及南京市物价局《关于新建商品住宅有线电视网络工程配套费的批复》（宁价服[2009]303号）的有关规定，甲方应为NO.2011G22地块配套建设有线电视网络。为保障用户权益，提升新建商品住宅的整体品质，甲乙双方就实施NO.2011G22地块的有线电视网络配套工程建设达成一致意见并签订本协议。具体内容如下： 一、工程名称：NO.2011G22地块 二、工程地址：南京市建邺区水西门大街北侧，江东路西侧，燕山路东侧 三、工程开工时间：以甲方书面通知为准 四、合作内容 1、甲方按照市物价局核定的标准向乙方缴纳工程建设配套费，乙方按照下一代有线电视网络NGB标准承担小区有线电视网络建设（含小区管道建设）、开通信号，并承担后续有线电视维护工作。 2、本有线电视配套工程新建地上建筑面积60934.3平方米，楼栋总数1幢，具体楼号金盛装饰城。 3、本有线电视配套工程金盛装饰城非住宅地上新建建筑面积60934.3平方米，根据项目实际情况，经甲乙双方协商一致，该部分有线电视分配网采取基础布网模式，为用户预留接口，不布放至终端。用户可根据需求自行交费申请户内布网和户内信号开通（450元/终端）。 五、工程配套费用
1.工程配套费用预算。根据宁价服[2009]303、[2011]347号文件规定，有线电视网络工程配套费按照小区商品住宅建筑面积计收。本工程金盛装饰城非住宅按6元/平方米计算，工程建设总费用为365605.8元（人民币大写：叁拾陆万伍仟陆佰零伍元捌角）。 2.工程配套费决算。NO.2011G22地块竣工后实际建筑面积与规划建筑面积不符的，甲方在竣工后向乙方付清尾款时，按实际建筑面积重新计算的价格支付。 六、费用结算方式 合同签订后于2012年11月30日前甲方向乙方支付本合同总额的20%，计73121.16元（人民币大写：柒万叁仟壹佰贰拾壹元壹角陆分）；乙方或乙方委托的建设方、施工方进场施工前，甲方向乙方支付50%，计182802.9元（人民币大写：壹拾捌万贰仟捌佰零贰元玖角）；余款在竣工验收合格开通信号前按实一次性付清，并按实际竣工测量面积重新计算的价格支付。乙方按甲方分期支付的费用分期开具发票。 七、双方权利和义务 1.甲方应向乙方出示加盖甲方公章的项目总平图（含经济技术指标，图纸设计证书甲级编号:A132002898），待甲方拿到该项目最终正式《建设工程规划许可证》后，再向乙方提供上述许可证复印件，并按规划许可证上核准的面积重新计算支付价格。 2.甲方向乙方提供小区管线综合图、小区楼栋弱电系统平面图、单体管线设计图、设计户数清单、全套电子文档资料，由乙方进行审核确认后作为本合同附件。甲方协助乙方将审核后图纸报规划主管部门，领取有线电视专项规划许可证。楼外管线施工完成后，甲方协助乙方办理规划验线等手续。 3.甲方提供的楼内管网设计应符合乙方设计规范要求。 4.甲方按照合同约定及时、足额向乙方缴纳工程建设配套费。 5.甲方应及时通知乙方小区楼外管道及楼内线路施工时间，派专人协助乙方在小区内的施工。对乙方在施工过程中的临时用电、用水、设备存放，甲方应免费提供必要的方便。甲方对乙方网络的线路、设备器材负有协助保管责任。 6.甲方为乙方的设备用电提供不计量的表前电，如小区用电是高压计量，须承诺小区内乙方设备用电免费。
新媒体公司战略合作协议
新媒体战略合作协议 甲方：（以下简称甲方） 法定代表人： 地址： 电话： 乙方：（以下简称乙方） 法定代表人： 地址： 电话： 甲、乙双方本着诚实守信、互惠、互利的原则，通过友好协商，形成战略合作伙伴关系。在甲乙双方以后共同的发展中，共同利用双方资源，互相支持，共同发展，实现双赢的共同目标。由双方共同意愿，达成战略合作协议，共同遵守以下各项条款： 一、合作期限 经双方协商，合作期为年，即自年月日至年月日。双方中任何一方均有权在本协议到期前一个月内向对方提出续约通知，否则协议到期后将自行终止。 二、合作目标 通过甲、乙双方强大的影响力及良好平台的相互借助，达到以下目标： 1、展示甲、乙双方良好的公众形象，推动双方品牌价值的同步提升。 2、形成长期的战略合作伙伴关系，通过多种形式的资源互换，优化宣传模式，扩充宣传渠道，提升社会认知度。 3、通过网络平台宣传、晚会活动摄制、宣传片微电影摄制等形式，增进甲、乙双方的销售额，开拓更多元化、多形式的媒体合作。 三、双方权利和义务
1、甲方的权利和义务 （1）甲方成为乙方的战略合作伙伴； （2）甲方授权乙方为“媒体支持单位”，并在网站显眼位置宣传中体现“媒体支持：成都捷森文化传播有限公司”，并提供网站链接，但乙方网站不得有涉嫌违规违法虚假宣传内容，若因此给甲方造成行政处罚或者负面影响应由乙方负责处理。 （3）甲方具有刊登经乙方授权的部分文字、新闻通稿、照片、图片、影音等相关资料的资格； （4）甲方委托于乙方制作的宣传片、微电影、晚会视频、晚会执行等享受乙方的优惠价格； （5）甲方为乙方提供资源置换项，具体置换范围及内容经双方协商后确定。 2、乙方的权利和义务 （1）乙方成为甲方的战略合作伙伴； （2）乙方授权甲方为“战略合作单位”，并在网站显眼位置宣传中体现“战略合作：有限公司”，并提供网站链接，但甲方网站不得有涉嫌违规违法虚假宣传内容，若因此给乙方造成行政处罚或者负面影响应由甲方负责处理。 （3）乙方具有刊登经甲方授权的部分文字、新闻通稿、照片、图片、影音等相关资料的资格，并以优先冠名方式提供给甲方部分栏目； （4）乙方为甲方的宣传片、微电影、晚会视频、晚会制作等提供优惠报价； （5）乙方为甲方的活动提供媒体宣传及新闻发布； （6）乙方为甲方提供资源置换项，具体置换范围及内容经双方协商后确定。 四、协议变更 本协议包含协议双方所有意向，并取代双方在此之前所达成的一切书面或口头协议；任何对本协议内容的修改或变更均须双方共同书面认可；由本协议所产生的任何权利或义务，未经另一方书面许可不得转让。 五、争议解决 1、甲、乙双方应积极互配合工作，以避免对双方的正常业务产生不利影响。 2、如果双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商。 3、本协议的订立、执行、解释和争议的解决均适用于中华人民共和国法律。 4、双方应对自己所提供的信息、数据的版权负责，因版权问题发生的法律纠纷由提供方承担。 5、因不可抗力导致的责任，双方互不承担责任。
弱电工程承包合同-范本(1)
智能化系统工程承包合同 甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方） 按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围 该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门 第2条工期 工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅 助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内： 本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则 当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。
(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式 乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。 第4条工程款的支付方法 工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币， 于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%， 即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格 后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整 体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付 给乙方。 第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等， 开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。
有线电视系统维保服务合同
有线电视系统维保服务合同 委托方(甲方)：江苏省电力公司职业技能训练基地 服务方(乙方)：江苏省广电有线信息网络股份有限公司连云港分公司 甲乙双方就江苏省电力公司职业技能训练基地有线电视收视系统维保事宜，本着公平诚实和信用的原 则经协商一致，达成协议。为明确双方的权利和义务，订立本合同，以便共同遵守。 一、维保服务范围 甲方委托乙方对安装于甲方经营范围内的电视收视系统实施维修保养服务： 1、信号接收系统的安装调试； 2、电视前端机房的检修、调试； 3、楼层干线信号场强检测，信号分配； 4、测试客房内信号质量（由甲方工程人员协助完成）； 二、保修范围及服务方式： 由乙方委派专人对酒店电视收视系统及时进行维护维修。 1、免费进行操作指导，技术咨询; 2、修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障; 3、系统出现故障的应急维修：市内4小时内上门检修。 4、维保期内定期对甲方设备进行上门检查，每季度不少于1次，保证设备运作正常。 5、乙方对提供的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，由乙方给予免费更换。 6、在维护期内由于乙方原因造成的损失及人身伤亡之事故由乙方承担责任。 7、在本协议生效后乙方向甲方提供指定维护维修人员名单及电话。 三、收费标准，付款方式： 全年维保费用按每年25000元（大写：贰万伍仟元整）收取，以年为结算周期，每个结算周期期满前一个 月由乙方提供相应金额的发票，甲方在期满前完成付款。 四、服务期限 自2014年1月1日起至2018年12月31日止，为期伍年，合同期满由双方协商续签合同。 五、生效 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方代表签字盖章后生效。 六、争议 发生争议，双方友好协商解决，协调不成向连云港市中级人民法院提起诉讼。 甲方：乙方： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：年月日签订日期：年月日 代理记帐业务约定书 甲方: (以下简称甲方)