岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本(总5
页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
GF－2000－0203
建设工程勘察合同(一)
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探]
项目名称：XXXX岩土工程勘察
项目建设地点: XXXX
合同编号： 2010勘字第号
勘察证书等级：综合甲级
发包方:湖南XXXX置业有限公司
勘察人：湖南省XXXX设计院
签订日期：二0一0年月日
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
发包人：湖南XXXX置业有限公司
勘察人：湖南省XXXX设计院地址：
法定代表人：
发包人委托勘察人承担XXXX岩土工程勘察，根据《中华人民共和国合同法》及
国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1 工程名称：XXXX岩土工程勘察
1.2工程建设地点：XXXX
1.3 工程规模、特征：高层建筑，共13栋（详见勘察任务书）。
1.4 工程勘察任务委托文号、日期：
1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：详见勘察任务书
1.6 承接方式：委托。
1.7工程量：勘探钻孔124个。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1 本工程的勘察工作定于2010年 11 月 27 日开工，2010年 12 月 25 日提交勘察成果资料，2010年 12 月 5 日提交中间报告，2010年12月15日提交二次
中间报告。
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程勘察费用按总价包干方式计取，按现状地形包干总价为XXXX万元（XXXX元整）包含施工中所产生的一切费用。
4.2.2勘察人提交勘察报告后10天内，发包人支付勘察费的90%，剩余的勘察费，2011年6月支付总价的5%，2011年春节前一次付清，勘察费凭税票支付。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料，发包人负责提供一个取水点及一个以上坐标控制点。
5.1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿），并承担其费用（但不包括双方已商定的由乙方自行解决水上施工和山坡推平后施工中所产生的费用）。
5.1.3 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察的人员一起验收。
5.1.4 勘察过程中发包人单方提出的变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。
5.1.6 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.7 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2 勘察人责任
5.2.1 勘察应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付全额赔偿金。
5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4 勘察人须负责在发包人基础及其他地下工程施工时，派人到现场进行土质和地基承载力的确认。
5.2.5 在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6 在工程勘察施工中，乙方施工所发生的一切安全事故均由乙方负责。
5.2.7 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，并承担发包人因此遭受的损失。
6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或因发包人违约发包人要求解除合同时，勘察人已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.3 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的百分之一逾期违约金。
6.4 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费百分之一。
6.5 本合同签订后，勘察人不履行合同时，无权要求支付费用，如果给发包人造成损失，勘察人应负责赔偿。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项，协商解决。
第九条：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
(一)提交长沙仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式肆份，发包人贰份、勘察人贰份。
发包人名称：勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
年月日年月日
附：1、勘察人营业执照复印件
2、勘察人资质证书复印件------------------------------------精心分享，希望可以
帮到你。
岩土工程勘察合同（精选6篇）
岩土工程勘察合同（精选6篇）岩土工程勘察篇1工程名称：_________工程地点：_________合同编号：_________(由承包人编填)勘察证书等级：_________发包人：_________承包人：_________发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：_________1.2工程地点：_________1.3工程立项批准文件号、日期：_________1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日1.5工程规模、特征：_________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________1.7承接方式：_________1.8预计的岩土工程工作量：_________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│第四条工期本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
岩土工程勘察合同范本3篇
岩土工程勘察合同范本3篇篇一岩土工程勘察合同范本甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（受托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方承担岩土工程勘察任务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程规模：_______________________4. 工程内容：_______________________二、勘察范围和技术要求1. 勘察范围：根据甲方提供的勘察任务书和相关资料，确定本次勘察的范围。
2. 技术要求：按照国家和地方现行的岩土工程勘察规范、标准及甲方的要求进行勘察。
三、勘察工作内容1. 查明场地的地形地貌、地层结构、岩土性质、地下水情况等。
2. 对场地的稳定性和适宜性进行评价。
3. 提供地基基础设计所需的岩土参数。
4. 对地基基础类型、基础形式、地基处理方案等提出建议。
5. 提供勘察报告及相关图件。
四、勘察工作期限1. 本合同生效后，乙方应在______天内完成现场勘察工作，并提交勘察报告初稿。
2. 甲方应在收到勘察报告初稿后______天内提出修改意见，乙方应在______天内完成修改并提交勘察报告正式稿。
五、勘察费用及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元（大写______元整）。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本第一篇范文：合同编号：__________岩土工程勘察合同甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________一、合同标的1.1 乙方根据甲方的要求，对甲方指定的地块进行岩土工程勘察，包括但不限于地质调查、工程测量、岩土试验、岩土工程设计等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
三、合同价款3.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 乙方按照合同约定的进度完成勘察工作后，甲方按照合同约定的付款方式支付合同价款。
四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方应按照约定的时间、地点提供勘察所需的资料、图纸等。
4.1.2 甲方应按照约定的时间支付合同价款。
4.1.3 甲方有权对乙方的勘察成果进行审核，并提出合理化建议。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成勘察工作。
4.2.2 乙方应确保勘察成果的真实性、准确性和合法性。
4.2.3 乙方应按照甲方的要求，对勘察成果进行修改和完善。
五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 甲方未能按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、附件附件一：岩土工程勘察任务书附件二：岩土工程勘察成果报告九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（勘察方）： [乙方全称]鉴于甲方拟在[具体地点]进行[项目名称]项目的建设，需要对场地的岩土工程条件进行勘察，乙方具有相应的勘察资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条勘察内容1.1 乙方应根据甲方提供的项目资料和勘察要求，对[具体地点]进行岩土工程勘察。
1.2 勘察内容包括但不限于：场地的地形地貌、地层结构、土质土性、地下水条件、不良地质作用等。
1.3 乙方应提交的勘察成果包括：勘察报告、地质剖面图、土工试验报告、建议的地基处理方案等。
第二条勘察标准2.1 乙方应按照国家和地方现行的岩土工程勘察规范、标准和规程进行勘察。
2.2 勘察过程中，乙方应保证勘察数据的准确性和完整性。
第三条合同价款3.1 本合同勘察费用总计为[金额]元，包括所有勘察工作的费用。
3.2 甲方应在合同签订后[时间]内支付勘察费用的[百分比]%作为预付款。
3.3 勘察工作完成后，乙方提交勘察报告，甲方应在收到报告后[时间]内支付剩余勘察费用。
第四条勘察期限4.1 本合同勘察工作应在[起始日期]至[结束日期]内完成。
4.2 如遇不可抗力因素导致勘察工作延期，双方应协商解决，并签订补充协议。
第五条双方权利与义务5.1 甲方应提供勘察所需的相关资料和条件，并保证资料的真实性。
5.2 乙方应按照合同约定的时间、内容和标准完成勘察工作，并保证勘察成果的质量。
5.3 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
5.4 乙方有权按照合同约定收取勘察费用。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
6.2 保密期限为[具体年限]年，自合同终止之日起计算。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付勘察费用，应按未支付金额的[百分比]%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按合同约定完成勘察工作，应按未完成工作部分的[百分比]%向甲方支付违约金。
岩土工程勘察合同书样本4篇
岩土工程勘察合同书样本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1岩土工程勘察合同书甲方：（甲方全称）、法定代表人（负责人）、联系地址、联系电话、传真、开户银行名称、账号。
乙方：（乙方全称）、法定代表人（负责人）、联系地址、联系电话、传真、开户银行名称、账号。
鉴于甲方欲进行岩土工程勘察，乙方具有从事岩土工程勘察的合法资质和技术，双方经友好协商，一致签订本合同。
第一条服务内容乙方接受甲方委托，负责甲方岩土工程勘察的相关服务，包括但不限于地质勘查、岩土物理分析、勘察设计、报告编制等工作。
第二条服务标准乙方应按照国家有关规定以及行业标准，完成所承担的工作任务，确保勘察报告的准确性和可靠性。
第三条合同报价1. 本次工作的报价为（具体金额），甲、乙双方经友好协商，确定此次勘察工作的费用。
2. 乙方应按照报价中约定的时间节点及服务内容，按时提交相应的勘察报告，并如实反映勘察情况。
第四条付款方式1. 甲方应按照本合同约定的报价金额及付款时间节点，按时支付合同款项。
2. 乙方应按照本合同约定，提交开具正规发票，并确保发票的真实有效；因乙方原因导致发票无法开具的，需提供书面说明并延期支付。
第五条违约责任1. 如果一方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。
2. 乙方未按照约定时间节点提交勘察报告，导致甲方无法继续后续工作的，应承担相应的违约责任。
第六条保密条款1. 双方在履行本合同过程中所涉及的商业秘密及技术资料，须严守保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方应妥善保管相关文档和资料，离开原工作地点时，务必将相关资料带离。
如有遗失或泄露，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决本合同发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至有关法律部门解决。
第八条合同变更任何一方在履行本合同过程中有更改合同内容的要求，需提前与对方协商一致，并签署书面变更合同。
第九条合同解除1. 经协商，双方一致认为需要解除合同的，应提前书面通知对方，经签署解除合同，方可解除合同。
建设岩土工程勘察合同(6篇)
建设岩土工程勘察合同（6篇）建设岩土工程勘察合同（精选6篇）建设岩土工程勘察合同篇1[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：工程地点：合同编号：(由勘察人编填)勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担工作任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6承接方式1.7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
岩土工程勘察合同样本3篇
岩土工程勘察合同样本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1岩土工程勘察合同样本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方为（建设单位或施工单位名称），拟定进行岩土工程勘察工作，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实守信的原则，就岩土工程勘察事宜，达成如下协议：第一条勘察工作范围1.1 乙方应根据甲方提供的相关资料和要求，对建设工程场地进行岩土勘察工作，包括但不限于现场勘查、取样、试验分析等。
1.2 乙方应根据实际情况，在勘察报告中提出相关工程设计建议和技术要求。
第二条勘察工作费用2.1 乙方应按照双方商定的勘察费用标准向甲方收取费用。
2.2 勘察费用包括但不限于勘察人员工资、勘察设备使用费、勘察报告编制费等。
第三条勘察工作时间3.1 乙方应在双方协商确定的时间内完成勘察工作，并按照约定时间提交勘察报告。
第四条报告编制和提交4.1 乙方应在完成勘察工作后，按照甲方的要求编制勘察报告，并于约定时间提交给甲方。
4.2 勘察报告中应包括勘察范围、勘察结果、相关建议等内容。
第五条保密条款5.1 乙方应对勘察过程中获取的甲方资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。
5.2 甲方应对乙方提供的勘察报告进行保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方透露。
第六条违约责任6.1 如因乙方原因未能按照约定时间完成勘察工作或提交勘察报告，乙方应承担相应责任。
6.2 如因甲方原因未能按照约定时间支付勘察费用，甲方应承担相应责任。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成并报告提交之日止。
7.2 本合同的修改、补充或解释，应经双方协商一致。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________以上为《岩土工程勘察合同样本》，请双方签字盖章确认。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本第一条合同当事人信息甲方（全称）：_________地址：_________法定代表人或授权代表：_________联系电话：_________乙方（全称）：_________地址：_________法定代表人或授权代表：_________联系电话：_________第二条合同目的本合同旨在明确甲乙双方就_________（项目名称）的岩土工程勘察工作内容、质量要求、工期安排、费用支付等相关事宜达成的协议。
第三条工作范围和内容1. 乙方根据国家相关规范和标准，负责对甲方指定的工程区域进行岩土工程勘察。
2. 勘察内容包括地质测绘、土壤采样、现场试验、地下水位观测等。
3. 乙方应提供详细的勘察报告，包括勘察结果、数据分析及建议等。
第四条质量要求乙方应保证勘察工作的准确性和专业性，满足国家规定的标准和要求，并对所提供的报告负法律责任。
第五条工期要求1. 勘察工作自____年____月____日开始，至____年____月____日完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第六条费用支付1. 合同总价为人民币____元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付合同价款的____%作为定金。
3. 余款在乙方提交最终勘察报告并经甲方验收合格后支付。
第七条违约责任1. 若乙方未能按合同约定时间完成勘察工作，应按每日未完成部分的合同金额的____%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的日千分之____向乙方支付滞纳金。
第八条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
第九条其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本1. 甲方（委托方）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（勘察方）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、勘察范围和内容1. 甲方委托乙方承担[具体项目名称]的岩土工程勘察工作。
2. 勘察范围包括但不限于[具体勘察范围]。
3. 勘察内容包括但不限于[具体勘察内容，如地质钻探、取样、试验等]。
二、工作周期1. 乙方应在[预计开始日期]开始勘察工作，并在[预计完成日期]前完成勘察报告。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，工作周期应相应顺延。
三、费用及支付方式1. 本合同勘察费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在合同签订后[具体日期]内支付勘察费用的[预付款比例]作为预付款；勘察工作完成后，甲方应支付勘察费用的[尾款比例]；剩余勘察费用在勘察报告审查通过后[具体日期]内支付。
3. 乙方应在收到款项后及时提供发票。
四、双方责任1. 甲方责任：提供勘察所需的相关资料，并对其真实性和准确性负责。
按照合同约定支付勘察费用。
派员参加勘察工作的协调会和必要的现场勘察。
2. 乙方责任：按照国家和地方相关规范、标准进行勘察工作。
按时提交勘察报告，并对其质量负责。
负责勘察过程中的安全保障工作，避免发生安全事故。
五、报告提交1. 乙方应在勘察工作完成后[具体日期]内提交勘察报告一式[报告份数]份。
工程概况及勘察目的、要求。
勘察方法和工作量布置。
场地地形、地貌、地质构造等。
岩土工程分析评价及建议。
结论及相关附图、附表。
六、质量保证1. 乙方应保证勘察报告的真实性、准确性和可靠性。
2. 如甲方对勘察报告提出异议，乙方应在[合理时间]内进行修改或补充。
七、保密条款1. 双方应对本合同及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。
八、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
岩土工程勘察合同范本优选5篇
岩土工程勘察合同范本优选5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!岩土工程勘察合同范本优选5篇岩土工程勘察合同范本第一篇发包人(甲方)：承包人(乙方)：根据《中国合同·法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担地质勘探工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。