风电场升压站建筑安装工程施工合同模板
升压站施工合同3篇
升压站施工合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就升压站施工事宜达成以下协议。
一、工程概况工程名称：升压站施工工程工程地点：_____________承包范围：升压站所有土建、安装工程的施工作业，包括但不限于升压站设备基础施工、设备安装、电气接线、调试及试运行等工作。
承包方式：本工程采用包工包料方式承包，即乙方负责工程的材料采购和施工设备的提供及安装等所有工作内容。
二、合同工期开工日期：__________竣工日期：__________（或因不可抗力因素顺延）三、质量与检验标准本工程施工质量应符合国家相关标准规范，并达到优良标准。
具体质量要求和检验标准按照合同附件的技术要求和国家现行相关规定执行。
乙方必须接受甲方的质量监督和检查，并按照甲方提出的要求整改。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币__________元（大写：__________元整）。
该合同总价已包括工程所需的材料费、人工费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付时间和金额为：基础开挖完成后支付合同总价的XX%；主要设备安装完成后支付合同总价的XX%；工程竣工并通过验收后支付合同总价的XX%；剩余XX%作为质保金，自工程竣工之日起一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的电源、水源及临时设施。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保乙方施工顺利进行。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定，确保工程质量，按时竣工。
2. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
3. 乙方应保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应加倍赔偿。
风电场建设工程施工合同协议书
风电场建设工程施工合同协议书1. 合同背景2. 合同内容根据甲方的要求以及双方的协商一致，本合同包括下列主要内容2.1 项目简介甲方将委托乙方进行风电场建设工程，项目位于省市县，总装机容量为X兆瓦，工期为X个月。
2.2 工程范围风电场建设工程的范围包括但不限于地基平整与清理风力机组的安装与调试输电线路敷设变电站建设与运行具体工程范围详见工程量清单和设计图纸。
2.3 工程造价本工程的总造价为X万元，双方经协商一致确定付款方式为预付款和进度款。
2.4 工期要求本工程的工期为X个月，双方应共同制定详细的施工进度计划，确保工期的合理安排和工程进展。
2.5 资质与保证金乙方须具备相应的风电场建设工程施工资质，并按照合同约定提供相应的保证金，以确保施工质量和工程进展的顺利进行。
2.6 质量与安全要求乙方需按照相关法律法规和行业标准，严格把控施工质量与安全，确保工程的质量合格，达到甲方的要求。
3. 合同履行3.1 施工方案与设计变更乙方在合同履行过程中，应协调各方资源，制定施工方案，并在必要时提出设计变更方案，经甲方同意后方可实施。
3.2 施工进度管理乙方应按照双方共同制定的施工进度计划进行施工管理，定期向甲方汇报工程进展情况，及时解决施工中遇到的问题，确保工期的合理安排和工程进展。
3.3 工程质量检验乙方完成施工后，应按照相关标准及合同约定完成工程质量的检验，确保工程达到甲方的要求。
3.4 工程变更和索赔管理若因不可抗力等原因导致工程的变更或发生索赔事项，双方应及时协商解决并签署变更协议或索赔协议。
4. 合同支付4.1 付款方式甲方将按照预付款和进度款的支付方式结算工程款项。
预付款将于合同生效后的30日内支付，进度款将根据施工进度及验收合格的情况支付。
4.2 发票开具乙方应按照甲方的要求及法律法规的规定正常开具发票，甲方应及时支付工程款项。
5. 违约责任5.1 乙方违约责任乙方如未按照合同约定的工期完成施工，或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求赔偿相应的损失。
升压站安装工程合同
升压站安装工程合同烟台牟平****48MW项目升压站安装工程施工合同合同编号:发包人：****技术承包人：****20**年****月第一章合同条件1．定义和说明1.1.定义合同(如下文定义)中以下的用词及词句,除依照上下文另有要求外,应具有本条所给予它们的涵义:1.1.1.“发包人”指:****技术及其法定继承人,不包括其任何受让人(承包人同意的除外)。
1.1.2.“承包人”指****或其法定继承人,不包括其任何受让人(发包人同意的除外)。
1.1.3.“分包商”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或发包人同意已分包了部分工程的任何当事人,及取得该当事人资格的法定继承人,但不包括其任何受让人(发包人同意的除外)。
1.1.4.“监理单位”指为执行监理合同规定的任务的山东新世纪工程项目治理咨询或其法定继承人,不包括其任何受让人(发包人同意的除外)。
1.1.5.“监理工程师”是指监理单位的授权代表,负责现场监理部并直截了当指挥工程的监理工作实施。
监理工程师正常情形下应是指总监理工程师,或由项目法人书面通知承包人代行监理工程师职权的当事人。
1.1.6.“项目治理人员”是指项目法人指定的监理工程师和发包人工程建设部的工作人员。
1.1.7.“监理工程师代表”指依照3.2条规定,由监理工程师以后任命的个人。
1.1.8.“承包人授权代表”是指由承包人任命,由发包人批准,在本合同项下代行承包人全权的个人。
“项目经理”指由承包人投标时任命,中标后由发包人批准,在本合同项目施工过程中代行承包人全权的个人。
项目经理必须按投标文件承诺进场，专门缘故需要更换，由监理工程师及发包人批准后，并处以每人次 1万元的处罚（发包人和监理要求承包人更换项目经理的除外）。
项目经理离开工地3天以上时，应书面向发包人请假，并指定代理人，经发包人同意后方可离开，并通知监理工程师。
关于未经发包人或监理工程师批准，发包人将对擅自离开工地的项目经理按每天罚款2000元进行处理；项目经理擅自离开工地15天以上的罚款 1 万元。
风电厂升压站主体劳务工程承包合同(3篇)
风电厂升压站主体劳务工程承包合同（3篇）风电厂升压站主体劳务工程承包合同（通用3篇）风电厂升压站主体劳务工程承包合同篇1甲方乙方甲方将湖南省风电厂升压站主体劳务工程承包给修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。
一、工程名称：湖南省城步县风电厂升压站二、工程地点：三、工程日期：年月日------- 年月日四、承包方式：清包主体劳务五、劳务单价：1、房建主体按建筑面积计算每平方米元2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方元3、扎钢筋元/吨，模板按展模面积元/平方4、外脚手架元每平方;浇地坪元每平方;雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。
5、计时工资：大工元/天;小工元/天六、工作内容：本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。
不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任：1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作4、确保民工的生活费和劳务工资5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资八、乙方责任：1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放九、付款方法：1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________ 法定代表人：__________________年____月____日 _________年____月____日风电厂升压站主体劳务工程承包合同篇2甲方：(以下简称甲方)_________乙方：(以下简称乙方)_________根据《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关规规定的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方共同协商，甲方将内江市第六小学校房屋维修工程承包给乙方进行装饰设计施工。
风电场建设施工合同范本
风电场建设施工合同范本合同编号： [合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人][甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人][乙方电话]经以下双方自愿协商，达成以下合同条款：1. 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方关于风电场的建设施工事项的权益和责任，并确保双方的合作顺利进行。
2. 合同内容2.1 甲乙双方同意以合法合规的方式进行风电场的建设施工。
2.2 甲乙双方应遵守国家法律法规和相关标准，确保风电场的安全、环保和质量。
2.3 建设施工范围和工期将在合同签订后另行约定，以书面补充协议形式确认。
2.4 甲方应提供风电场建设所需的土地、用电等基础设施，并承担相关费用。
乙方应按照约定完成建设施工工作。
2.5 乙方应制定详细的建设施工计划，并按照计划进行施工。
如因乙方原因导致建设施工延期，乙方应承担相应责任。
2.6 甲乙双方应互不侵害对方的商业利益，并保持商业秘密的保密性。
3. 合同价款3.1 乙方完成风电场建设施工后，甲方应按照约定支付相应的价款。
具体价款数额和支付方式将在合同签订后另行约定，以书面补充协议形式确认。
3.2 甲方按时支付价款，乙方应保证建设施工的质量和进度。
4. 违约责任4.1 若甲方未按照约定提供所需的基础设施或支付价款，导致建设施工无法进行或延期，甲方应承担相应违约责任。
4.2 若乙方未按照约定完成建设施工或质量不达标，导致甲方无法正常使用风电场或发生其他损失，乙方应承担相应违约责任。
5. 合同终止5.1 本合同在以下情况下终止：- 双方协商一致解除合同；- 根据法律法规的规定解除合同；- 根据本合同其他条款的执行情况解除合同。
5.2 合同终止后，双方应进行结算，并彼此清偿相应的权益和责任。
6. 争议解决本合同的签订、解释和争议解决，均适用中华人民共和国相关法律法规。
如双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
50MW风电项目升压站安装工程施工合同
合同编号：XXXXXXXXXXXXXXX50MW风电项目升压站土建工程施工合同发包人：承包人：北京·大兴区2020年2月第一部分协议书发包人（全称）：（简称甲方）承包人（全称）：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4资金来源：2.工程承包范围承包范围：升压站内的各类设备基础、综合楼、附属用房、围墙、大门、道路等土建施工；综合楼室内装修；架构施工；升压站内的建筑给排水、消防给水、生活污水处理设施施工；建筑照明施工等。
3.合同工期3.1开工日期：2020年03 月01日3.2完工日期：2020年06月10日3.3合同实际施工工期总日历天数 100 天。
3.4合同工期必须严格执行，在无法满足业主及发包人要求的计划工期时，发包人有权要求承包方另行增加工作面，相关费用由承包方承担。
因承包人原因现场工期滞后或出现施工安全及质量等方面问题，得不到及时整改效果，发包人可按合同原价切出部分或剩余全部施工工作内容另行发包，承包人需无条件接受。
4.质量标准4.1本工程质量标准全面执行国家和电力行业、建筑业颁布的有关规范、技术要求、标准规定的合格标准，达标投产。
4.2 工程质量保修期见《附件一：质量保修协议书》规定。
5.合同价款5.1合同金额：￥元，（大写：），其中包含安全文明措施费￥元，（大写：）。
合同金额为含税价，税率9%。
5.1合同价款形式：固定总价合同（1）工程价格包含以下风险（包括但不限于）：任何原因引起的材料涨价风险、二次进场等；（2）合同价款为在工程项目建设期和保修期内，完成合同工作内容的各项费用，应包括人工、材料、机械、设备、施工管理(包括采用发包人输变电工程建设管理系统、编制声像资料等相关费用、安全文明施工策划等)、建设场地准备、生产临时设施、各种施工措施费、维护、间接费、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及合同包含的文明施工、安全措施、各种形式的检查验收费用等。
风电场建设工程施工合同
风电场建设工程施工合同甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________鉴于甲方拟建设风电场工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同基本情况1. 工程名称：[风电场建设工程具体名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：- 风机基础施工：包括基础浇筑、预埋件安装等。
- 风机安装：塔筒、机舱、叶片等的组装和安装。
- 场内道路建设：满足风机运输和运维的道路施工。
- 集电线路铺设：连接风机与升压站的线路敷设。
- 升压站建设：包括土建、电气设备安装等。
4. 工程规模：- 风机数量及型号。
- 总装机容量。
- 场内道路长度和标准。
- 集电线路长度和规格。
5. 工程期限：- 开工日期：[具体日期]- 竣工日期：[具体日期]- 总工期：[工期时长]二、价格与支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元。
2. 支付方式：- 合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款。
- 风机基础施工完成一定数量后，支付工程总价的[X]%。
- 风机安装完成一定数量后，支付工程总价的[X]%。
- 场内道路建设完成并验收合格后，支付工程总价的[X]%。
- 集电线路铺设完成并验收合格后，支付工程总价的[X]%。
- 升压站建设完成且整体工程竣工验收合格后，支付工程总价的[X]%。
- 剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后支付。
3. 支付账户：- 乙方收款账户：开户银行：[银行名称]账户名称：[乙方账户名]账号：[具体账号]三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 有权监督工程进度、质量和施工安全。
风电场建设工程合同三篇
风电场建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主计划建设风电场，并委托承包商承担该风电场的建设任务，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：____风电场建设工程____1.2 工程地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡（镇）____村____1.3 工程规模：____兆瓦____1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），以下简称“合同总价”。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求，完成工程。
2.3 合同总价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（4）工程验收合格并交付使用后，业主支付乙方合同总价款的10%。
第三条工程进度3.1 乙方应按照业主的工程进度计划，确保工程按时完成。
3.2 乙方应在每个关键节点前七个工作日向业主报告工程进度，并相关证明材料。
3.3 若乙方原因导致工程进度严重滞后，业主有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照业主的技术要求和标准，确保工程质量。
4.2 乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照业主要求进行整改，并承担由此产生的费用。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本合同是由甲方（以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)双方根据平等、自愿、互利的原则，就风电场升压站建筑安装工程的施工事宜达成如下合同:
第一章总则
第一条合同目的
根据相关法律法规，经业主与承包商协商一致，为保证升压站建筑安装工程的合理施工和质量达标,双方签署本合同。
第二条合同文本
本合同由以下文件构成:
1.本合同正文；
2.附件１：升压站建筑安装工程施工方案；
３.附件2：升压站建筑安装工程施工图纸；
4．附件3：升压站建筑安装工程材料清单;
5.附件4:升压站建筑安装工程施工进度计划;
６.附件5:工程款支付方式；
7．附件6:工程质量验收标准。
第三条定义和解释
在本合同中,除非有另行约定，下列条款的解释和定义如下：
1.业主:指合同中承担合同责任的单位或个人；
２.承包商:指与业主签订本合同,负责施工工程的承担合同责任的单位或个人；
3．工程:指风电场升压站建筑安装工程;
4.施工图纸:指附件２中所包含的升压站建筑安装工程的图纸;
５.材料清单：指附件3中所列明的升压站建筑安装工程所需的材料列表;
6.施工进度计划：指附件４中所列明的升压站建筑安装工程的施工时间计划;
７.工程款支付方式:指附件５中所列明的支付工程款的方式和进度；
８.工程质量验收标准：指附件６中所列明的对升压站建筑安装工程质量的验收标准。
第二章合同基本条款
第四条工程内容
１.承包商应按照施工图纸和施工方案的要求,对升压站建筑安装工程进行施工，并保证施工质量达到工程质量验收标准的要求。
2．工程内容包括但不限于：地基基础工程、结构工程、电气工程、通风工程、给排水工程等。
第五条工期及延期
1.升压站建筑安装工程工期为天,自合同生效之日起计算。
2．若因不可抗力等合同外原因导致工程延期需延期完成,承包
商应在延期发生之日起天内书面通知业主,并在延期后的第三个工作
日内提供相应的延期方案。
第六条工程款支付
根据工程款支付方式中所列明的进度，业主按进度支付工程款
给承包商。
第七条竣工验收
1.完成工程验收条件后,承包商应向业主提出竣工验收申请。
2．业主应在日内完成竣工验收,并按工程质量验收标准检查验收。
第八条违约责任
任何一方未履行或违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。
第三章其他约定
第九条争议解决
双方应友好协商解决因履行合同发生的争议或纠纷,如协商不成，可提交所属法律管辖区的人民法院解决。
第十条附件解释
本合同附件是本合同的组成部分,具有同等法律效力。
第四章其他条款
第十一条保密协议
本合同的相关信息及施工图纸、供应商名单等涉及商业秘密的内容,双方应保密,并不得向第三方透露。
第十二条协议变更
本合同经双方协商一致,可进行变更或补充,变更或补充后的协议应以书面形式确认。
第十三条本合同的生效与解除
本合同自双方盖章之日起生效,并在升压站建筑安装工程竣工验收后解除。
本文档涉及附件：
1.附件1:升压站建筑安装工程施工方案;
２.附件２：升压站建筑安装工程施工图纸;
3.附件3:升压站建筑安装工程材料清单;
４.附件4：升压站建筑安装工程施工进度计划;
5.附件5：工程款支付方式;
6．附件6：工程质量验收标准。
本文所涉及的法律名词及注释:
1.合同：合法的协议,对当事人具有约束力。
2．业主：实施工程的法人或其他组织。
3.承包商：按合同约定承担施工责任的法人或其他组织。
4．工程:指施工活动的总称，包括工程设备、工程材料、工程技术和工程资金等组成部分。
5.施工图纸:详细描述工程的图纸,包括各部分的位置、尺寸、结构等。
6.工程款：业主按合同约定期限向承包商支付的款项。
7.工程质量验收标准：对工程质量进行检查和评定的标准。