桩基础施工合同(精选10篇)
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
桩基础施工合同范本
桩基础施工合同范本桩基础施工合同范本篇一：桩基础工程合同甲方：（以下简称甲方）乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守：一、工程概况1、工程名称2、：工程范围：3、桩径及型号：Φ500mm、AB型桩、壁厚125mm；具体以设计图纸要求为准。
1）单桩承载力特征值2）静截压力要求边桩锤击桩锤重4、工期要求桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。
二、承包方式包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。
三、工程造价1、高强预应力管桩施工单价：2、引孔桩施工单价：以上“含税工程单价”已包含并不限下列：施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔（包括入强风化岩费用）、送桩、管桩桩芯封砼（送桩前填2灰斗C25砼）、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测（但桩基第三方检测费用由甲方负责）、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。
决算时，高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算，有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度；桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。
，实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。
四、付款方式1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价, 次月经甲方审核确认，并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方；2、桩基础分片（栋）验收时，该片（栋）的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片（栋）的桩基础已完工程总造价的95%；3、分片（栋）的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100%；4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。
五、质量要求按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工，不得低于国家和行业的强制性标准。
桩基工程施工合同12篇
桩基工程施工合同桩基工程施工合同12篇在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的桩基工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
桩基工程施工合同1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况1.甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。
2.承包范围：第二条工程造价与承包方式1.工程预算总值：2.承包方式：第三条工期1.开工定于年月日2. 竣工定于年月日3.对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延;①.工程量变化或设计变更;②.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时;③.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;④.不可抗拒的外界因素。
第四条材料供应第五条结算方式1.合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款;2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的 ;3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。
第六条双方责任甲方责任1.施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2.将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。
3.开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
乙方责任1.按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
2.向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
3.按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程施工合同5篇
桩基工程施工合同5篇第1篇示例：桩基工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行桩基工程施工，双方经平等协商，达成以下合同条款，共同遵守履行：第一条工程内容1.1 乙方承包甲方委托的桩基工程施工项目，具体包括但不限于桩基础设计、施工方案、施工材料采购、现场施工作业等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和规定开展桩基工程施工，确保工程质量和安全。
第二条工程期限2.1 本合同工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等外部因素影响工程进度，应当及时通知甲方并经协商确定工程期限调整方案。
第三条工程质量3.1 乙方应按照相关设计要求、规范和合同约定完成工程，并保证工程质量合乎国家标准及甲方要求。
3.2 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应当立即采取有效措施予以整改，确保工程质量。
第四条施工安全4.1 乙方应严格遵守国家施工安全法律法规，建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。
4.2 施工期间如发生安全事故，乙方应当及时通知甲方，并积极配合相关部门处理，承担相应的责任。
第五条施工款支付5.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付施工款项。
5.2 乙方应对施工款项使用进行合理规划和管理，并及时向甲方提供项目进度、材料采购及施工费用等相关报告。
第六条变更与索赔6.1 如因设计变更、政策调整或不可抗力等原因需要对合同进行变更的，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
6.2 如因合同履行过程中，乙方认为有权向甲方提出索赔申请的，应当及时向甲方提出，并提供相关证明材料。
第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
7.2 如甲方未按合同约定支付施工款项的，应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金及由此造成的其他损失。
第八条合同解除8.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。
桩基础施工合同5篇
桩基础施工合同5篇篇1桩基础施工合同一、双方协议甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）经过友好协商，甲乙双方就桩基础施工项目签订如下合同：二、项目概述甲方委托乙方进行桩基础施工项目，项目地点位于____________，项目包括设计、勘察、施工等工作。
三、合同条款1. 价格：本项目的总价为____________，其中设计费用为____________，勘察费用为____________，施工费用为____________。
2. 付款方式：双方约定，合同签订后，甲方需在施工开始前支付设计费用的50%，在勘察开始前支付勘察费用的50%，剩余的施工费用将按照合同约定的进度进行分期支付。
3. 工期：约定本项目的工期为____________，如因不可抗力等原因导致工期延迟，双方将协商解决。
4. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行设计、勘察和施工，保证施工质量符合相关要求，如出现质量问题，乙方需承担相应责任。
5. 监理：甲方有权对本项目的设计、勘察和施工进行监督，乙方应配合监理工作。
6. 合同变更：如有需要修改合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 违约责任：如一方违约导致合同无法履行，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
以上内容为甲乙双方达成的桩基础施工合同，双方应遵守合同约定，共同完成项目，保证双方利益。
如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助解决。
愿本合同能够成为双方友好合作的开始。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期：____________签订地点：____________篇2桩基础施工合同一、总则本合同由乙方承包甲方指定的桩基础工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法规，遵循公平、公正、信用原则，经甲乙双方友好协商达成，并签署的一份合同文件。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基工程施工合同（精选12篇）
桩基工程施工合同（精选12篇）桩基工程篇1甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《民法典》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。
四、违约责任1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款 %的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础施工合同（精选10篇）桩基础施工合同篇1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf—91—0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价： ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的'自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款元。
第五条、付款方式：（一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
（二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。
甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
3、水电费负责：由乙方负责。
第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度；待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
第八条、乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
第九条、注意事项；1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。
双方签定的补充条款同具法律效力。
如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日桩基础施工合同篇2发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容4、工程造价二、双方责任甲方：1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。
2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。
3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。
4、协调施工现场周围居民环境。
甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。
乙方：1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。
2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。
3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。
4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。
5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。
乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。
三、合同工期1、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）人力不可抗拒；（2）设计变更；（3）甲方计划调整；（4）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；（5）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；（6）在施工中如因停电、停水影响正常施工；（7）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；（8）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
四、工程质量1、质量要求：2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。
五、工程价款支付与结算六、违约责任乙方：1、因施工造成工程质量不符合合同规定的`，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。
甲方：1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。
七、其它1、乙方食宿问题自行解决。
2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。
4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。
5、本合同壹式份，甲乙方各执份。
发包方（盖章）承包方（盖章）桩基础施工合同篇3发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：工程名称：工程地址：签订地点：一、管桩( )规格、数量、项目单位、工期、总量、造价进场时间: 年月日二、承包方式本工程采用重工智静力压桩机，以包工、保质量、包安全的形式包干。
施工的水电费由甲方负责外，其它如接桩焊接及焊条，桩机进退、施打(静压)等全部施工过程所需要设备、辅助材料均由乙方承担。
三、质量要求工程必须按设计要求《预应力混凝土管桩技术规程》：国家行业标准JGJ—99《建筑施工安全检查标准》。
国家省市颁布的有关施工规范和法规进行施工。
保质、保量、保工期完成管桩基础工程施工任务。
四、结算以付款方式1、工程量计算：以桩入土深度按实结算。
合同签订或试桩时付拾万元;以后按施工进度付款;压桩完成办理结算手续，桩机转场或十日结算工程款(材料按实计)。
2、若乙方代为甲方定桩：根据甲方所讨的额供桩，合同签订付拾万元作为管桩定金。
五、甲方负责负责清理现场，确保施工工地“三通一平”，场地不塌陷能满足压桩机施工作业要求;派专职人员常驻工地，及时办理工程签证，配合乙方现场施工、及时忇调甲方负责范围内事宜;根据施工进度时授付工程款。
六、乙方负责负责派专业技术人员及工程必用的机械设备按设计图纸要求的极限值进行压桩和配桩;施工质量及安全生产由乙方负责;压桩工程完成后，提供压桩记录资料一份。
七、其它约定事项1、如因甲方原因或设计变更图纸，造成进场后或施工过程停工满四天，第五天算起，甲方1000元/日补偿乙方误工费;并允许停工满十天，补偿全部误工费由乙方安排桩机转场。
2、对于压桩使土层形成挤压，可能给周边建(构)筑物带来轻微影响;或压桩遇到二下障碍物需要清障，因障碍物或场地陷机造成工程桩破碎(或移位)需要扩基补强，对上述产生的工、料、费均由甲方负责;乙方只能提供相关信息资料。
3、由于乙方施工机械引起的工程质量，工、料、费均由乙方负责(但不包含人力不可抗拒的因素)。
4、本合同一式二份，双方各执一份，如有尽事宜，由双方当事人友好的协调商解决或另补充协议。
全同自签订之日起生效，至交讨下道工序及付清工程款时自行失效。