招投标与合同管理单选
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题(含答案)2022
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择2022二、单项选择题1．（ A ）是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
单选题(1 分) 1分A. 广义的建筑市场B. 狭义的建筑市场C. 有形的建筑市场D. 无形的建筑市场正确答案: A2．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（A ）。
单选题(1 分) 1分A. 政府主管部门B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构正确答案: A3.建筑市场的客体是（A ）。
单选题(1 分) 1分A.建筑产品B. 业主C.承包商D. 咨询服务机构正确答案: A4.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（ A ）功能。
单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D. 集中办公正确答案: A5.按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ B ）日之内订立书面合同。
单选题(1 分) 1分A. 20B. 30C. 25D. 35正确答案: B6.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
单选题(1 分) 1分A. 40%B. 50%C. 60%D. 70%正确答案: B7.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
单选题(1 分) 1分A. 30%B. 40%C. 50%D. 60%正确答案: A8.《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和（）两种。
单选题(1 分) 1分A. 私下招标B. 秘密招标C. 聘任招标D. 邀请招标正确答案: D9.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为（）。
单选题(1 分) 1分A. 有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D. 委托代理招标正确答案: B10.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中邀请招标又称为（）。
单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标正确答案: A11.建设工程的投标人一般不包括（）。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
（完整）工程招标与合同管理
（完整）⼯程招标与合同管理06289⼯程招标和合同管理(11.10)单选题，共15⼩题，每⼩题1分，共15分。
1. 公民委托律师代理诉讼属于A.法定代理B指定代理C约定代理D.委托代理正确答案：D2. 在合同的订⽴中，当事⼈⼀⽅向另⼀⽅提出订⽴合同的要求和合同的主要条款，并限定其在⼀定期限内作出答复，这种⾏为是A.谈判B要约邀请C.要约D.承诺正确答案：C3. 经济合同⼀⽅当事⼈在规定期限内不履⾏仲裁裁决时A.另⼀⽅可请求法院强制执⾏B仲裁机构可强制执⾏C另⼀⽅可以请求公安机关强制执⾏D另⼀⽅可要求对⽅开户银⾏从其帐户内强⾏拨款正确答案：A4. 保证合同是()签订的合同。
A.债权⼈与债务⼈B债权⼈与保证⼈C债务⼈与保证⼈D.保证⼈与被保证⼈正确答案：B5. 某⽔泥⼚因技术问题使⽔泥质量达不到国家标准，该⼚⽤其他⼚家⽣产的⽔泥换上⾃⼰的包装后，作为样品与采购⽅签订合同，则该合同属于A..⾤取欺诈⼿段B⾤取胁迫⼿段C.超越经营范围D.⽆效代理正确答案： A6. 建设⼯程纠纷解决的⼏种途径中，()是依靠国家强制⼒来实现的。
A和解B调解C.诉讼D仲裁正确答案： C7. 采⽤()⽅式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A公开招标B邀请招标C.议标D.⽐价招标正确答案：A8. 业主与中标单位签订施⼯合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其A购买招标⽂件费⽤B.编制投标⽂件费⽤C.投标保证⾦D现场考察费正确答案： C9. 根据《招标投标法》的有关规定，⼀项⼯程采⽤邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于()家。
A.2B 3C.4D 7 正确答案：B10. 根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是A.开标应当在招标⽂件确定的提交投标⽂件截⽌时间的同⼀时间公开进⾏B开标地点由招标⼈在开标前通知C.开标由建设⾏政主管部门主持，邀请中标⼈参加D.开标由建设⾏政主管部门主持，邀请所有投标⼈参加正确答案：A11. ⼯程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A.设计⽅案的优劣B设计任务完成的进度C.设计取费的标准D.设计单位的资历正确答案：A12. 监理⼯程师通知承包商进⾏⼯程计量后，承包商在约定时间未派⼈参加计量，则A.监理⼯程师应推迟计量时间B监理⼯程师单独计量⽆效C.监理⼯程师单独计量有效D监理⼯程师可不必再计量正确答案：C13. 采⽤FIDIC合同条件的施⼯合同，计⼊合同总价内的暂定⾦额使⽤权由()控制。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要工作（）。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
（某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格，……框架柱强度不够……）A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验时，无论工程师是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或者开孔，并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内，向工程师递交索赔意向通知，该一定期限为（）。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C ）。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露，检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主B．监理单位C．承包商D．业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延7、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位（招标人）签订施工合同。
A．10天B．15天C．20天D．30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A．资历B．能力 C. 报价D．现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A．定金B．留置C．抵押D．质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四家单位参加投标，该投标行为是（A ）。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（C ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
当仲裁机关仲裁施工合同时，监理机构（）。
A. 以仲裁咨询的身份参与仲裁B. 以施工单位代表的身份参与仲裁C. 以第三方身份提供作证的实施材料D. 以建设单位代表的身份参与仲裁正确答案： C工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（）。
A. 设计任务完成的进度B. 设计取费高低C. 设计单位的资历D. 设计方案的优劣正确答案： D体现法人民事行为能力的是（）。
A. 规划部门批文B. 资质等级C. 许可证D. 营业执照正确答案： B监理合同中的“附加工作”是指（）。
A. 监理合同范围以外的工作B. 建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方的工作C. 由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D. 由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作正确答案： D经济法律关系是由( )三要素所构成。
A. 经济管理、经济协作、法律责任B. 主体、客体、内容C. 法人、经济合同、经济权益D. 当事人、经济行为、经济利益正确答案： B工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）。
A. 只交验企业等级证书B. 企业等级证书和企业法人营业执照C. 只交验企业法人营业执照D. 优良工程证书正确答案： B由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，（）有权确定一个价格作为执行价格。
A. 业主B. 定额站C. 承包商D. 监理工程师正确答案： D（）可能导致招标失败。
A. 投标单位数量少于8家B. 标底有严重漏误C. 投标企业均为私营D. 主管部门未参加会议正确答案： A当事人将财或物作为担保而不需要转移给对方的是（）。
A. 抵押B. 质押C. 定金D. 保证正确答案： A如果招标文件在发出后确需要变更和补充的，报经招标投标办事机构批准后，在投标截止日期（）天前通知所有投标单位。
A. 10B. 5C. 7D. 14正确答案： C当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。
A. 延展B. 重新签订C. 不能缩短D. 应缩短正确答案： C工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A. 资历信誉B. 报价C. 规模和经济实力D. 能力正确答案： D中标通知书发出（）天内，中标单位应与建设单位签订工程承包合同。
A. 28B. 7C. 30D. 14正确答案： C下列中（）不是施工招标文件应包含的内容。
A. 单价表B. 标底C. 工程量清单D. 工程设计图纸、资料及技术说明书正确答案： B对于不宜公开招标或者邀请招标的特殊工程，报有关部门批准后可以议标，但参加议标的单位不得少于（）。
A. 5家B. 4家C. 6家D. 3家正确答案： D工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标者的单位是（）。
A. 合同管理部门B. 招投标管理部门C. 评标小组D. 招标单位正确答案： C大中型工程从发出招标文件到投标截止时间，不得少于（）天。
A. 30B. 35C. 28D. 20正确答案： A合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。
A. 行政法律关系B. 经济侵权关系C. 刑事法律关系D. 民事权利义务关系正确答案： D（）不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A. 结算管理B. 审查项目概预算C. 质量管理D. 工期管理正确答案： B不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是（）。
A. 招标文件B. 建设工程施工合同条件C. 建设项目可行性研究报告D. 投标书正确答案： C下列标书有效的是（）。
A. 投标书逾期送达B. 投标书未密封C. 投标单位未参加开标会议D. 投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴正确答案： D当（）时，总包商可提出终止合同。
A. 发生严重的工伤事件B. 业主严重拖欠承包商应得工程款C. 承包商与监理工程师关系紧张D. 出现恶劣的天气正确答案： B下述（）中情况下所签订的合同是有效经济合同。
A. 代理人以被代理人的名义同自己签订的合同B. 代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同C. 代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同D. 代理人超越了代理的权限所签订的合同正确答案： B在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并将其加减到承包商的标价中，这是（）法。
A. 评标价B. A+B值评分C. 综合评分D. 专家评议正确答案： A在监理过程中，总监理工程师发现施工单位工作不力，可以提出（）的要求。
A. 终止施工合同B. 就此向建设单位索赔C. 停工整改D. 更换相关人员正确答案： D评标时，各投标者的标价均超过标底时，应当（）。
A. 视为废标B. 重新组织招标C. 采纳最低标价D. 重新审核标底正确答案： D监理工程师有权审核核实或批准承包商提出的（）索赔要求。
A. 道义B. 合约外C. 合约内D. 其他正确答案： C若总包商准备讲部分工程分包出去，应在（）中说明。
A. 合同专用条件B. 投标条件C. 招标文件D. 补充协议正确答案： B对于邀请招标来讲，投标单位的资格审查在（）时进行。
A. 资格预审B. 递交投标文件C. 签订合同D. 评标正确答案： D评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（）。
A. 中标通知书的主要内容B. 变更投标报价C. 投标书中含有的技术细节D. 变更投标工期正确答案： C建设工程勘察设计合同必须符合国家规定的（）。
A. 建设期限B. 建设投资额C. 建设规模D. 基本建设程序正确答案： D合同主体义务表现为（）。
A. 权利受到侵害时有权请求法律保护B. 按照自己的意志作出某种行为C. 要求对方不得作出某种行为D. 按照对方的要求作出某种行为正确答案： D工程量清单是投标单位( )的依据。
A. 与招标单位订立合同B. 实施工程施工C. 合理确定标书D. 计算标价正确答案： D如果修改施工图设计内容，必须经（）同意。
A. 总监理工程师B. 施工单位C. 设计单位D. 建设单位正确答案： C当事人保证方式的约定不明确的，被认为是（）保证方式。
A. 特别责任B. 一般责任C. 连带责任D. 混合责任正确答案： C勘察设计合同中，（）是委托方的义务。
A. 明确设计范围和深度B. 负责设计变更和修改预算C. 进行设计技术交底D. 提交勘察设计成果正确答案： A不可抗力事件发生后，承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。
灾害继续发生，承包方应每隔（）向建设单位报告一次灾害情况，直至灾害结束。
A. 24小时B. 10天C. 48小时D. 5天正确答案： B招标人应当自确定中标人之日起（）天没，向有关行政监督部门提交招标情况书面报告。
A. 30B. 15C. 10D. 5正确答案： B监理工程师对承包商（）的工程量，不予计量。
A. 经批准超出设计图纸B. 业主原因造成的返工C. 设计变更而增加D. 自身原因造成的返工正确答案： D关于经济合同担保形式，以下说法正确的是（）。
A. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三方B. 留置物和所有人必须是债务人C. 预付款与定金的一种形式D. 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三方正确答案： A设计方案竞赛时，从发出竞选文件至竞选截止时间，小型项目不少于（）天。
A. 30B. 10C. 15D. 5正确答案： C无效经济合同的确认权属于（）A. 法院或仲裁机关B. 法院C. 工商局D. 建管部门正确答案： A由于甲方违反有关规定，经办银行不能支付工程款，乙方享有（）。
A. 占有权B. 抵押权C. 使用权D. 留置权正确答案： D招标文件的单价表是（）。
A. 上级主管部门核定的单价B. 单价承包时投标报价文件C. 招标单位核定的单价D. 定额站核定的单价正确答案： C《建设工程施工合同》示范文本中规定，乙方（承包商）不能将工程（）。
A. 转包或出让B. 再分包C. 继承D. 分包正确答案： A违约责任条款的作用是（）。
A. 合同形式的要求B. 反映了当事人的愿望C. 体现了市场经济的要求D. 履行合同的保证正确答案： D业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A. 业主B. 业主和承包商C. 工程师D. 承包商正确答案： B（）是采用科学的评估方法将辨识并经分类的风险进行评估，再根据其评估值大小予以排队分级，为有针对性、有重点地管理好风险提供科学依据。
A. 风险回避B. 风险控制C. 风险评估D. 风险分析正确答案： C根据《施工合同》示范文本的规定，工程价款的付款期限，应当在（）中作出具体规定。
A. 协议条款B. 协议书C. 合同条件D. 中标书正确答案： C施工合同履行时，属于乙方的义务是（）。
A. 开通施工道理B. 清理施工场地，具备施工条件C. 水电线路接到协议约定的地点D. 竣工后清理施工现场正确答案： D评标时，投标者的报价超过合理范围时，应视为（）。
A. 废标B. 无效标C. 不合理标D. 弃权标正确答案： A工程建设施工招标的招标单位应在定标（）天内发出中标通知书。
A. 3B. 14C. 7D. 5正确答案： C工程建设施工招标文件中列入的招标须知，是指导投标单位正式履行投标手续的文件，其目的在于避免（），使投标取得圆满成功。
A. 投标单位中标后不与甲方签订合同B. 泄露标底C. 造成废标D. 经常向甲方提出疑问正确答案： C招标代理属于（）。
A. 指定代理B. 复代理C. 委托代理D. 法定代理正确答案： C已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A. 监理单位B. 建设单位C. 施工单位D. 协商确定单位正确答案： C在建设工程施工合同法律关系中，主体是（）。
A. 主要构筑物B. 发包方和承包方的主要负责人C. 主要建筑物D. 发包方和承包方正确答案： D竣工结算在（）之后即可进行。
A. 试车合格B. 保修期满C. 竣工验收报告被批准D. 施工全部完毕正确答案： C抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A. 议标B. 公开招标C. 邀请招标D. 直接委托正确答案： D（）不属于工程付款内容之一。
A. 定金B. 竣工结算款C. 预付款D. 工程进度款正确答案： A《招标投标法》规定，投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。
A. 2B. 7C. 3D. 5正确答案： C监理工程师有权审查核实或批准承包商提出的（）索赔要求。
A. 合约内B. 合约内C. 道义D. 其他正确答案： A当工程变更中减少了工程量或工作内容是，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。
A. 不能缩短B. 应缩短C. 重新签订D. 延展正确答案： A投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。
A. 在承保责任范围内的全部损失B. 规定为除外责任内的损失C. 规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失D. 全部损失正确答案： A建设工程设计合同履行时，属于承包方义务的是（）。