建设工程合同管理期末试题
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
建设工程合同管理期末考
建设工程合同管理期末考
本次考试旨在评估学生对建设工程合同管理理论与实践的理解和应用能力。
考试内容涵盖民法典基础、合同类型及特点、合同风险控制、索赔管理、合同变更和结算等方面。
一、选择题（每题2分，共40分）
选择题部分将覆盖教材中的基础知识点，包括但不限于民法典原则、合同条款解读、违约责任认定等。
请仔细阅读题目，选择最合适的答案。
二、判断题（每题1分，共10分）
判断题用于检验学生对课程内容理解的准确性。
每个陈述只有两种可能的答案：正确或错误。
请根据所学知识作出判断。
三、简答题（每题10分，共30分）
简答题要求学生简要回答特定的问题，这些问题可能涉及合同管理的关键概念、流程或案例分析。
答案应简洁明了，直接回答问题的核心。
四、案例分析题（每题20分，共40分）
案例分析题将提供具体的工程合同管理场景，要求学生运用所学知识进行分析，并提出解决方案。
这部分旨在考察学生的综合分析能力和实际操作能力。
注意事项：
1. 请认真阅读每个题目的要求，确保答案准确、完整。
2. 对于案例分析题，建议先概述问题背景，再逐步展开分析，最后给出明确的解决方案。
3. 保持字迹清晰，条理分明，便于阅卷老师阅读和评分。
4. 考试时间为120分钟，请合理分配时间，确保每一部分都能完成。
5. 考试结束后，请将答题纸交回监考老师处，切勿携带出考场。
通过本次考试，学生不仅能够复习和巩固建设工程合同管理的理论知识，还能够提高解决实际问题的能力。
希望每位学生都能够认真准备，展现出自己最好的水平。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
建设工程合同管理考试真题
建设工程合同管理考试真题一、选择题1. 建设工程合同中，关于变更管理的说法，正确的是：A. 任何变更都需要得到甲方书面同意. 乙方可以单方面提出变更C. 变更指令只能由项目经理发出D. 变更应当按照合同约定的程序进行2. 以下哪项不是建设工程合同违约责任的承担方式？A. 修复. 赔偿损失C. 支付违约金D. 提供履约担保二、判断题1. 在建设工程合同中，如果乙方未能按时完成工程，甲方有权直接解除合同。
（错）2. 合同中的质量保证期限是指工程交付使用后，乙方对工程质量承担责任的时间期限。
（对）三、简答题1. 请简述建设工程合同中变更管理的一般程序。
2. 如何理解建设工程合同中的“不可抗力”条款？四、案例分析题某建筑工程合同规定，工程总造价为1000万元，工期为一年。
在施工过程中，由于设计变更，导致工程量增加，甲乙双方协商一致决定延长工期一个月，并增加工程造价50万元。
请分析：1. 设计变更对合同执行产生的影响。
2. 甲乙双方应如何修订合同以适应新的工程要求。
五、论述题论述在建设工程合同管理中，如何有效地进行风险分析和控制。
六、实务操作题假设你是某建筑公司的合同管理人员，公司即将与一家设计单位签订工程设计合同。
请列出你在签订合同前需要进行的准备工作和注意事项。
答案解析一、选择题1. D2. D二、判断题1. 错误。
通常情况下，甲方需要先发出整改通知或者采取其他补救措施，只有在乙方拒不整改或者延误严重的情况下，甲方才可能解除合同。
2. 正确。
质量保证期限确实是对工程质量承担责任的时间期限。
三、简答题1. 变更管理的一般程序包括变更的提出、评估、批准、实施以及最终的确认和结算。
每一步都需要严格按照合同约定的程序进行，确保变更得到有效管理和控制。
2. “不可抗力”条款指的是由于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况造成合同无法履行时，受影响的一方可以免除责任。
这通常包括自然灾害、战争等情形。
四、案例分析题1. 设计变更会导致原合同的工程量、造价和工期发生变化，需要对合同进行相应的调整。
建设工程合同管理-试题及答案5篇
建设工程合同管理－试题及答案5篇篇1一、填空题1. 建设工程合同是承包人根据发包人的要求，______完成一定工作，发包人据以支付报酬的合同。
2. 建设工程合同包括______、勘察合同、设计合同、施工合同。
3. 建设工程合同的发包人，即建设工程的投资人，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
4. 建设工程合同的承包人，即从事工程建设的施工单位，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
5. 建设工程合同的标的物是______，具体包括建设工程的土地、建筑物、构筑物等。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程合同是承揽合同的一种特殊形式B. 建设工程合同包括工程咨询合同、勘察设计合同、施工合同等C. 建设工程合同的发包人可以是自然人、私营企业、企业法人等D. 建设工程合同的承包人必须是具有法人资格的企业单位2. 下列关于建设工程合同的表述中，正确的是（）A. 建设工程合同是诺成合同B. 建设工程合同是双务合同C. 建设工程合同是有偿合同D. 建设工程合同是实践合同3. 关于建设工程合同的成立，下列说法中正确的是（）A. 建设工程合同的成立，必须经过发包人和承包人的协商一致B. 建设工程合同的成立，只需发包人或承包人一方的意思表示即可成立C. 建设工程合同的成立，需要国家建设主管部门的批准才能成立D. 建设工程合同的成立，不需要任何条件即可成立三、简答题1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述建设工程合同的类型。
四、论述题1. 论述建设工程合同的成立条件。
2. 论述建设工程合同的生效条件。
五、案例分析题1. 某建设单位与一施工单位签订了一份建设工程施工合同，合同中约定了工程的开工日期、竣工日期、工程造价等内容。
但在施工过程中，由于建设单位的原因，导致施工单位无法按时完成施工任务。
请问，在这种情况下，施工单位应该如何维护自己的合法权益？篇2一、填空题1. 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括（）、（）、（）、（）等合同。
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应建立、实施、保持和改进_____，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同协议书的生效条件一般为：合同经_____签字或盖章后生效。
3. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应按照合同约定以及_____在施工现场进行工作。
4. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在承包人提交结算文件后，按照合同约定进行_____。
5. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应对其承包范围内的_____负责。
二、选择题1. 下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程施工合同是发包人和承包人为完成建设工程施工任务而订立的书面协议B. 建设工程施工合同的发包人可以是自然人，也可以是法人或其他组织C. 建设工程施工合同的承包人必须是法人或其他组织，不能是自然人D. 建设工程施工合同的效力自合同成立之日起生效2. 关于建设工程的竣工验收，下列说法中错误的是（）A. 竣工验收是建设工程的最后一道工序，是全面考核建设工作质量的重要环节B. 竣工验收应由发包人组织，邀请设计、施工等单位参加C. 竣工验收应按照国家有关标准、规范和设计要求进行D. 竣工验收应在承包人提交结算文件后进行3. 在建设工程施工过程中，承包人应对其承包范围内的哪些内容负责？（）A. 工程的质量B. 工程的进度C. 工程的安全D. 工程的设计4. 关于建设工程施工合同的生效条件，下列说法中正确的是（）A. 合同经双方签字或盖章后生效B. 合同经公证机关公证后生效C. 合同经发包人审查批准后生效D. 合同经承包人提交结算文件后生效5. 在建设工程施工过程中，承包人应按照合同约定以及哪些要求在施工现场进行工作？（）A. 发包人的指令B. 设计文件的要求C. 施工图纸的要求D. 监理人的指示三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人的主要义务。
工程合同管理期末考试真题
工程合同管理期末考试真题一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同中，关于工期延误的责任归属，以下说法正确的是：A. 不可抗力导致的延误，承包商不承担责任. 业主提供的图纸延误，应由业主承担责任C. 材料供应不及时导致的延误，应由承包商承担责任D. 所有延误都应由承包商承担责任2. 在工程合同中，变更命令通常由谁发出？A. 项目经理. 工程师C. 业主代表D. 政府监管部门3. 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决. 仲裁C. 诉讼D. 强制停工4. 以下哪项不是工程合同风险管理的策略？A. 风险识别. 风险评估C. 风险转移D. 风险忽视5. 工程合同中的索赔通常指的是：A. 业主对承包商的财务要求. 承包商对业主的财务要求C. 双方对第三方的财务要求D. 政府对项目的财务要求二、简答题（每题10分，共60分）1. 简述工程合同管理的主要内容及其重要性。
2. 描述工程合同中常见的风险类型，并提出相应的管理措施。
3. 解释什么是工程合同的变更管理，并说明变更管理的流程。
4. 如何理解工程合同中的索赔管理？请举例说明。
5. 阐述工程合同争议的解决途径，并分析其优缺点。
6. 讨论在工程合同管理中，如何平衡业主和承包商的利益。
三、案例分析题（每题20分，共40分）1. 某工程项目在执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商提出了额外的费用索赔。
请分析业主应如何应对此类情况，并给出合理的解决方案。
2. 在一个大型基础设施项目中，承包商因材料价格上涨导致成本增加，请求调整合同价格。
请分析业主应如何处理此类请求，并考虑可能的后果。
建设工程合同管理期末试题
建设工程合同管理期末试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 在建设工程合同中，关于合同价款的调整，以下说法正确的是：A. 任何情况下都不得调整合同价款. 因市场波动导致的材料价格变化可以作为调价的理由C. 只有甲方提出变更请求时，才可调价D. 合同双方应事先约定调价的条件和方式2. 工程量清单计价模式下，实际工程量的增减对合同价款有何影响？A. 增加的实际工程量必须由承包商承担. 减少的实际工程量应由承包商退还相应款项C. 实际工程量的增减一般不影响合同总价D. 实际工程量的增减应根据合同条款进行调整3. 下列哪项不是违约责任的承担方式？A. 赔偿损失. 违约金C. 强制履行D. 利润分成...二、判断题（每题1分，共10分）1. 建设工程合同的变更必须得到双方当事人的书面同意。
（）2. 在合同履行过程中，若发现设计图纸有误，应及时通知对方并协商解决。
（）3. 如果合同约定了固定总价，那么无论实际工程量多少，合同价款均不作调整。
（）...三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述建设工程合同中的风险分担原则。
2. 描述在建设工程合同管理中，如何进行有效的成本控制。
3. 解释什么是索赔，以及在工程实践中常见的索赔情形。
四、案例分析题（共20分）某建筑公司与开发商签订了一份施工合同，合同规定工期为一年，合同价款为1000万元。
在施工过程中，由于遭遇不可抗力因素导致工期延误两个月，同时，市场上钢材价格上涨导致建筑公司成本增加。
建筑公司向开发商提出了延长工期和增加合同价款的要求。
请问：1. 建筑公司的要求是否合理？请结合民法典的相关规定进行分析。
（10分）2. 如果开发商不同意延长工期和增加合同价款，建筑公司应如何维护自己的权益？（10分）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理期末试题篇一：工程合同管理试题一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。
2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。
3.合同法律关系内容包括( B )。
4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(C)。
6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。
7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FID施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A.10B.10.5 D.C.118.合同生效应当具备的条件不包括( D )。
9.在施(转载自： 小草范文网:建设工程合同管理期末试题)工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。
11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( A )确定价款。
12.设计合同正常履行情况下,应在(D)时终止合同。
13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( B )承担。
14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是( C )。
15.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( C )。
16.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位(A)。
17.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。
B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效18.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由( B )组织试车。
19.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。
施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A )个月。
A.19B.19.5 D.C.2120.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。
21.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失22.下列哪些财产可以抵押( A )。
23.某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用(D)合同。
24.承包人负责采购的材料和设备,应( C )。
A.发包人负责检验试验,费用发包人承担B.发包人负责检验试验,费用承包人承担C.承包人负责检验试验,费用承包人承担D.承包人负责检验试验,费用发包人承担25.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( A )。
26.FID施工合同条件规定,用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
篇二：建筑工程合同管理考试答案单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1.某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。
(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年30年(C) 基础及主体结构(D) 供热工程4个采暖期你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：C解答参考：2.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。
(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。
(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。
(A) 提前(B) 提前(C) 提前(D) 提前24h书面通知工程师来参加验收 24h电话通知工程师来参加验收48h书面通知工程师来参加验收 48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5.购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。
(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：6.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。
(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：7.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。
(A) 在(B) 在(C) 在(D) 在4h内以书面形式通知工程师 8h内以书面形式通知工程师 12h内以书面形式通知工程师 24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。
(A) 发包人(B) 承包人(C) 工程师(D) 设备供应商正确答案：A解答参考：9.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应将竣工工程交付给发包人的时间期限是（）。
(A) 7天内天内天内天内(B) 14 (C) 28 (D) 42正确答案：B解答参考：10.关于分包工程，下列说法中正确的是（）。
(A) 总承包人可自行决定将劳务作业分包给劳务公司(B) 经发包人同意，分包人可将分包工程再分包给另一公司施工(C) 分包工程款应由发包人与分包人直接结算(D) 未经发包人同意，总承包人土方工程分包给私人施工你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：11.下列合同类型中不属于承揽合同的是（）。
(A) 加工合同(B) 测试合同(C) 修理合同(D) 技术合同你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：12.材料采购合同的订立方式不包括（）。
(A) 邀请招标(B) 公开招标(C) 直接定购(D) 询价、报价、签订合同正确答案：A解答参考：二、不定项选择题(有不定个选项正确，共5道小题)13.合同法律关系的主体为（）。
[不选全或者选错，不算完成](A) 自然人(B) 法人(C) 其他组织(D) 任何人(E) 其他人正确答案：A B C解答参考：14.代理的种类包括（）。
[不选全或者选错，不算完成](A) 委托代理(B) 法定代理(C) 有效代理(D) 无权代理(E) 指定代理你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A B E解答参考：15.建设法规中关于工程承发包，下列表述正确有（）。
[不选全或者选错，不算完成](A) 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包(B) 禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承承揽工程(C) 不同资质等级的单位联合承揽工程时应按资质等级高的承揽工程(D) 建筑工程主体结构工程不允许分包(E) 禁止分包单位将其承包的工程再分包你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B D E解答参考：16.下列建设工程必须进行监理的是（）。
[不选全或者选错，不算完成](A) 国家重点建设工程、大中型公用事业工程(B) 成片开发建设的住宅小区(C) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程(D) 国家规定必须实行监理的其他工程(E) 利用政府国债资金的项目你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A B C D E解答参考：17.《担保法》规定担保方式主要有（）。
[不选全或者选错，不算完成](A) 保证(B) 抵押(C) 留置(D) 定金(E) 违约金你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A B C D解答参考：（注意：若有主观题目，请按照题目，离线完成，完成后纸质上交学习中心，记录成绩。
在线只需提交客观题答案。
)三、主观题(共12道小题)18.共同延误参考答案：答案：在实际施工过程中，单一的原因造成的索赔是很少见的，经常是几种原因同时发生，交错影响，形成所谓的共同延误。
19.索赔预防参考答案：答案：是采取各种可行的措施来预防索赔事件的发生，尤其是尽量避免由于己方失误所造成的对方索赔。
20.索赔谈判参考答案：答案：通常是业主和承包商或受业主委托的监理工程师和承包商的工地代理人—项目经理之间谈判的主要事项。
21.索赔成立必须具备的条件是什么参考答案：答案：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用支出或工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。
3、按合同规定造成的费用增加或工期损失不少应由承包商承担的风险。
4、承包商在事件发生后的规定事件内提出了索赔的书面意向通知。
22.索赔起因主要有哪些篇三：建筑工程合同管理考试答案一、单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1.在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）。
(A) 监理工程师(B) 监理单位(C) 项目经理(D) 建设单位你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：2.根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。
(A) 7(B) 14(C) 21(D) 28你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：3.由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是（）。
(A) 承包商自己承担损失(B) 发包人应给予承包商赔偿(C) 承包人给予赔偿(D) 按一定比例双方共同分担你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：4.索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是（）。