建设工程合同条款试题及答案
您的位置：考核练习>> 习题浏览--------------------------------------------------------------------------------单选测验一--------------------------------------------------------------------------------一、单项选择题1、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。
（分数：1分）A. 损害公共利益的B. 以合法活动掩盖非法目的的C. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D. 以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的正确答案：D2、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。
（分数：1分）A. 建设行政主管部门B. 设计单位C. 监理单位D. 人民法院正确答案：D3、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
（分数：1分）A. 未成立B. 补签后成立C. 成立D. 备案登记后成立正确答案：C4、下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( ) （分数：1分）A. 代理期间届满B. 代理事项完成C. 作为代理人的法人终止D. 被代理人死亡正确答案：D5、在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )（分数：1分）A. 保证B. 质押C. 定金D. 留置正确答案：D6、当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定( )（分数：1分）A. 向上级仲裁机构申请执行B. 向人民法院申请执行C. 向首席仲裁员申请执行D. 向人民法院起诉正确答案：B7、对于投保人而言，保险的根本目的必须通过( )实现。
（分数：1分）A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 索赔正确答案：D8、监理公司具有法人资格的时间为( )日。
（分数：1分）A. 注册资金到位B. 公司成立C. 工商行政管理机关核准登记D. 建设行政主管部门颁发资质证书正确答案：C9、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。
（分数：1分）A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案：A10、某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是( )。
（分数：1分）A. 发包人办理申报手续并承担费用B. 发包人办理申报手续，承包人承担费用C. 承包人办理申报手续，发包人承担费用D. 承包人办理申报手续并承担费用正确答案：D11、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按( )的市场价格履行。
（分数：1分）A. 订立合同时订立地B. 履行合同时订立地C. 订立合同时履行地D. 履行合同时履行地正确答案：C12、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。
（分数：1分）A. 公共行为引起的延误B. 对竣工检验的干扰C. 业主提前占用工程D. 施工中遇到古迹正确答案：B13、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。
（分数：1分）A. 无权代理B. 委托代理C. 法定代理D. 指定代理正确答案：C14、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
（分数：1分）A. 颁发工程接收证书日B. 颁发履约证书日C. 结清单生效日D. 签发最终支付证书日正确答案：C15、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。
（分数：1分）A. 将财产返还给对方B. 赔偿损失C. 继续履行D. 追缴财产正确答案：B16、对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。
（分数：1分）A. 人民法院B. 监理单位C. 建设行政主管部门D. 建设单位正确答案：A17、合同法律关系内容包括( )。
（分数：1分）A. 行为B. 权利C. 当事人D. 智力成果正确答案：B18、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
（分数：1分）A. 乙项目经理B. 甲施工企业C. 建设单位D. 具体施工人员正确答案：B19、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )。
（分数：1分）A. 没收全部定金补偿损失B. 要求发包人支付双倍的定金C. 要求发包人补偿实际发生的损失D. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D20、在施工合同中，( )是承包人的义务。
（分数：1分）A. 提供施工场地B. 办理土地征用C. 在保修期内负责照管工程现场D. 工程施工期内对施工现场的照管负责正确答案：D21、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。
（分数：1分）A. 应从委托人方获得附加监理酬金B. 应从委托人方获得额外监理酬金C. 应从承包方获得合理化建议的奖金D. 不应从任何一方获得额外奖励或酬金正确答案：D22、合同生效应当具备的条件不包括( )。
（分数：1分）A. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 意思表示真实C. 不违反法律或者社会公共利益D. 必须采用一定的合同形式正确答案：D23、在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
（分数：1分）A. 发包人单位法定代表人B. 承包人单位法定代表人C. 总监理工程师D. 发包人代表正确答案：B24、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。
（分数：1分）A. 签订B. 登记C. 履行D. 主合同生效正确答案：B25、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( ) （分数：1分）A. 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B. 工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C. 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D. 重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失正确答案：B26、下列哪些财产可以抵押( )。
（分数：1分）A. 土地所有权B. 抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C. 抵押人所有的房屋D. 有争议的财产正确答案：C27、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。
（分数：1分）A. 可调价的总价B. 不可调价的总价C. 单价D. 成本加酬金正确答案：D28、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。
（分数：1分）A. 1个月B. 3个月C. 6个月D. 12个月正确答案：C29、承包人负责采购的材料和设备，应( )。
（分数：1分）A. 发包人负责检验试验，费用发包人承担B. 发包人负责检验试验，费用承包人承担C. 承包人负责检验试验，费用承包人承担D. 承包人负责检验试验，费用发包人承担正确答案：C30、建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
（分数：1分）A. 单价B. 总价可调C. 总价不可调D. 成本加酬金合同正确答案：D31、监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目，必须进行招标。
（分数：1分）A. 50B. 100C. 200D. 500正确答案：A32、能够作为保证人的为( )。
（分数：1分）A. 法人的职能部门B. 公司C. 学校D. 幼儿园正确答案：B33、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。
（分数：1分）A. 标的B. 数量C. 质量D. 价款正确答案：A34、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
（分数：1分）A. 开工日起至颁发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C. 颁发接收证书日起至颁发履约证书D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书正确答案：D35、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期。
（分数：1分）A. 工程师应以书面形式通知承包人B. 应当经过承包人批准C. 发包人与承包人协商D. 应当经过建设行政主管部门批准正确答案：A36、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。
（分数：1分）A. 初步设计编制的概算价B. 施工图设计编制的预算价C. 投标书中标明的报价D. 评标委员会算出的评标价正确答案：C37、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。
（分数：1分）A. 投标截止日B. 风险事件发生日C. 投标截止日前第28天D. 承包商接到中标通知书日正确答案：C38、施工合同文本规定，承包人有权( )。
（分数：1分）A. 自主决定分包所承包的部分工程B. 自主决定分包和转让所承担的工程C. 经发包人同意转包所承担的工程D. 经发包人同意分包所承担的部分工程正确答案：D39、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。
（分数：1分）A. 定金B. 留置C. 抵押D. 质押正确答案：C40、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。
（分数：1分）A. 合法行为B. 违法行为C. 自然事件D. 社会事件正确答案：D41、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同是价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。
但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
（分数：1分）A. 100B. 110C. 120D. 130正确答案：D42、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。
（分数：1分）A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 设计人正确答案：A43、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。
（分数：1分）A. 参与竞争的投标人B. 招标单位的董事会C. 上级行政主管部门D. 省、市政府部门提供的专家名册正确答案：D44、在下列各项中，符合代理特征的是( )。
（分数：1分）A. 代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B. 代理人以自己的名义实施代理行为C. 代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D. 代理行为的民事责任由代理人承担正确答案：C45、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。
建设工程合同(含FIDIC)条款四川省2016年4月自学考试(试题+答案)
四川省2016年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题1.下列合同属于无偿合同的是A.施工合同B.运输合同C.借用合同D.监理合同2.甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.债权人可行使撤销权B.债权人可行使不安抗辩权C.债权人可请求法院进行财产保全D.转让合同自签订之时起无效3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是A.招标公告B.商品价目表C.拍卖公告D.投标文件4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应A.提前24h书面通知工程师来参加验收B.提前24h电话通知工程师来参加验收C.提前48h书面通知工程师来参加验收D.提前48h电话通知工程师来参加验收5.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权A.自行将该工程抵押B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.将工程直接收归已有D.自行将该工程卖给他人6.由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是A.总承包人违约，发包人亦违约B.总承包人违约，发包人不违约C.总承包人不违约，发包人违约D.总承包人不违约，发包人亦不违约7.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果A.由双方协商处理B.无效C.按合同约定处理D.有效8.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工A.验收前由发包人负责B.验收前由工程师负责C.验收后由发包人负责D.验收后由工程师负责9.FIDIC合同条件中，被称为“新红皮书”的是A.《施工合同条件》B.《土木工程合同文件格式》C.《EPC/交钥匙项目合同条件》D.《设备和设计——建造合同条件》10.FIDIC施工合同文本结构一般包括A.通用条件、专用条件和合同协议B.通用条件、专用条件和其他标准化文件格式C.合同协议、通用条件和投标文件D.协议书、专用条件和招标文件11.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以随时指示承包商暂停施工。
建设工程合同考题
建设工程合同考题1. 考题一：建设工程合同通常包含哪些基本要素？请列举并简要解释每个要素的含义。
答：建设工程合同通常包含以下基本要素：当事人信息、工程概况、合同价款、工期要求、质量标准、支付方式、违约责任等。
当事人信息包括甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址及联系方式；工程概况则涉及工程名称、地点、规模和技术要求；合同价款是指双方约定的工程总价或单价；工期要求明确工程的起止日期；质量标准规定了工程必须达到的质量水平；支付方式包括预付款、进度款和结算款等；违约责任则涉及违反合同约定时的法律后果。
2. 考题二：如何界定建设工程合同中的“合理工期”？答：“合理工期”是指在正常情况下，完成约定工程量所需要的时间。
它应当基于工程的规模、复杂性、施工条件以及行业标准等因素综合考虑。
合理工期的确定应保证工程质量，避免因赶工导致的安全隐患或质量问题。
3. 考题三：在建设工程合同中，如何处理变更和索赔？答：合同中应明确规定变更和索赔的程序和条件。
一旦发生变更，应及时书面通知对方，并由双方协商确定变更内容、工期调整和增减费用等。
索赔通常发生在一方未能履行合同义务或出现违约情况时，受损方有权要求赔偿。
处理索赔时应提供充分的证据，按照合同约定或相关法律法规进行。
4. 考题四：建设工程合同中常见的风险分担机制有哪些？答：风险分担机制包括但不限于风险预警、保险要求、违约金设置、保证金制度等。
通过这些机制，可以在合同履行过程中将风险降至最低。
例如，通过设立保证金来确保承包方履行合同义务，或者要求投保适当的保险以覆盖特定风险。
5. 考题五：如何确保建设工程合同的法律效力？答：确保建设工程合同的法律效力，首先要确保合同内容的合法性，不得违反法律法规的强制性规定。
合同应当由具有完全民事行为能力的当事人自愿签订，且意思表示真实。
合同的形式应当符合法定要求，如需要公证的应当办理公证手续。
合同一经签订，双方应当严格按照约定履行各自的义务。
建设工程合同考试题卷及答案
建设工程合同考试题卷及答案一 、 单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案的填在括号内。
（每小题 1 分，共 10 分） 1.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于．．． （ ）天前，将任何生产设备或每项其他主要 货物将运到现场的日期通知工程师。
A.7B.14C.21D.282.因进场道路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用由（ ）承担。
A.雇主B.承包商C.工程师D.分包商3. FIDIC 施工合同条件中，争端的最终解决方式是( )A. 国际仲裁B.DAB 的决定 C 工程师的决定 D.友好决定4.在承包商提交（ ）之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权。
A.结清证明B.履约证书C.投标保函D.履约保函5.缺陷通知期限的延长不得．． 超过．． ( )A. 四年B.三年C.二年D.一年6.竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向工程师提交（ ）及操作和维护手册。
A.支付文件B.变更文件C.履约文件D.竣工文 件7.为签定合同协议书，依法征收的印花税和类似费用，应由（ ）承担。
A.分包商B.工程师C.承包商D.雇主8.雇主应在（ ）前，将其取得的现场地下，水文及环境方面的数据提交给承包商。
A.基准日期B.投标日期C.开工日期D.检验日 期9.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（ ）的前一半支付给承包商。
A.期中支付B.保留金C.最终支付D.预付款10.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用，且（ ）应相应进行调整 .A 暂定金额 B.合同价格 C.支付款额 D.预付款二 、 多项选择题： 在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案， 正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
（每小题 2 分，共 20 分）11.投保方为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时， 保险金额应不底于全部复原的费用， 包括( )A.拆除 、运走废气物的费用 B 税费 C.专业费用 D.手续费E.利润12.尽管已有先前的任何试验或证书，工程师仍可以承包商进行（）工作A.将已验收的隐蔽工程剥开、拆除B.将不符合合同要求的人和生产设备或材料移出现场，并进行交换C.去除不符合合同繁荣其他工作并重新实施D.实施因意外、不可预见的事件引起的为工程安全迫切需要的E.实施因意外、不可预见的事件引起的提高雇主收益的13.除非规范中另有说明，承包商应为下列事项支付所有的土地使用费、租金和其他款项的有( )A.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置开挖的天然材料B.从现场以外地区得到的天然材料C.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置剩余的人工材料D.从现场取得的天然材料E.在合同规定的现场范围内的弃置地区以外，弃置拆除材料14.在（）情况下，承包商有权提出延长竣工时间。
建设工程合同法规习题和答案
建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同答案：A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法，正确的是（）。
A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案：B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法，正确的是（）。
A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案：A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法，正确的是（）。
A. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款答案：B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，承包人可以解除合同答案：C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有（）。
建设工程合同考题简答
建设工程合同考题简答一、名词解释（每题5分，共25分）1. 建设工程合同：建设工程合同是指发包人与承包人之间，按照一定的建设标准、工程质量、工程进度和投资预算，约定由承包人完成工程建设任务的合同。
2. 发包人：发包人是指在建设工程合同中，委托他人完成工程建设任务的当事人。
3. 承包人：承包人是指在建设工程合同中，接受发包人委托完成工程建设任务的当事人。
4. 合同履行：合同履行是指合同双方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。
5. 违约责任：违约责任是指当合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。
二、简答题（每题10分，共50分）1. 简述建设工程合同的主要内容。
答：建设工程合同的主要内容包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、工程进度、投资预算、合同金额、付款方式、保修期限、违约责任等。
2. 简述建设工程合同的签订程序。
答：建设工程合同的签订程序包括：发包人提出工程建设任务，要求承包人提交投标书；发包人审查投标书，确定中标人；双方进行合同谈判，达成一致；签订建设工程合同；合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
3. 简述建设工程合同的履行管理。
答：建设工程合同的履行管理包括：合同双方按照合同约定的工程质量、工程进度、投资预算等要求，进行工程建设；合同双方定期进行合同履行情况的检查和评估；合同双方及时解决合同履行过程中出现的问题和纠纷；合同双方按照约定完成工程验收和付款手续。
4. 简述建设工程合同的变更管理。
答：建设工程合同的变更管理包括：合同双方在合同履行过程中，因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更时，应当协商一致，并签订书面变更协议；变更协议应当明确变更的内容、范围、工程量、投资预算、工期等；合同双方按照变更协议约定，调整合同履行计划，并办理相关手续。
5. 简述建设工程合同的解除条件。
答：建设工程合同的解除条件包括：发包人解除合同：发包人因国家政策调整、投资预算变化等原因，要求解除合同的，应当提前通知承包人，并承担相应的违约责任；承包人解除合同：承包人因发包人未履行合同约定、工程质量不合格等原因，要求解除合同的，应当提前通知发包人，并承担相应的违约责任。
建设工程合同题目及答案
建设工程合同题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的是（）。
A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 供应合同答案：D2. 下列关于建设工程合同特点的说法，错误的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同履行期限较长C. 合同主体双方具有较强的专业性D. 合同风险较高答案：A3. 下列不属于建设工程合同示范文本的是（）。
A. 《建设工程设计合同》B. 《建设工程施工合同》C. 《建设工程监理合同》D. 《建设工程供应合同》答案：D4. 下列关于建设工程施工合同的说法，正确的是（）。
A. 施工合同必须采用书面形式B. 施工合同的签订主体为发包人和承包人C. 施工合同的履行地点为工程所在地D. 施工合同的付款方式为进度付款答案：B5. 下列不属于建设工程施工合同履行的原则的是（）。
A. 履行合同义务B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 遵守法律法规答案：A6. 下列不属于建设工程施工合同风险管理的方法的是（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险防范D. 风险承担答案：D7. 下列关于建设工程施工合同变更的说法，错误的是（）。
A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更内容应当符合原合同的性质、目的和宗旨C. 合同变更不得违反法律法规D. 合同变更应当经发包人和承包人协商一致答案：A8. 下列不属于建设工程施工合同解除的情形的是（）。
A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方违约，对方无法实现合同目的D. 法律规定解除合同答案：A9. 下列关于建设工程施工合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 违约责任具有惩罚性B. 违约责任应当等同于损害赔偿C. 违约责任可以免除D. 违约责任具有强制性答案：D10. 下列不属于建设工程施工合同争议解决方式的是（）。
A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 行政复议答案：D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同的是（）。
建设工程合同真题及答案
建设工程合同真题及答案【真题】某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求以及合同价款等关键条款。
在合同执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定对合同价款进行调整。
请回答以下问题：1. 设计变更导致工程量增加时，应如何调整合同价款？2. 若双方无法就新的合同价款达成一致意见，应如何解决？3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当如何处理？【答案范本】1. 当设计变更导致工程量增加时，首先应根据变更后的工程量和原定的单价计算出新增部分的价款。
双方应根据实际情况协商确定是否对原合同价款进行调整。
如果双方同意调整，应签订书面的补充协议，明确新增工程量的价款以及调整后的合同总价。
补充协议应作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。
2. 如果双方无法就新的合同价款达成一致意见，可以采取以下几种方式解决：- 继续协商，寻求第三方中介机构或专家的意见，以达成共识；- 请求行业协会或其他专业机构进行调解；- 按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼，依法解决争议。
3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当按照以下步骤处理：- 应及时通知对方，并要求施工单位在合理期限内无偿修复或更换不合格的工程部分；- 如果质量问题严重，影响工程安全或使用功能，甲方有权要求停止施工，并进行整改；- 若施工单位未能在规定时间内完成整改，甲方可以委托第三方进行修复，并从应付给施工单位的款项中扣除相应的费用；- 如果因工程质量问题造成甲方损失，甲方可以要求施工单位赔偿损失。
在处理合同中出现的任何问题时，都应当遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益得到保护。
同时，所有的调整和解决方案都应当以书面形式确认，以便留存证据，防止未来可能出现的纠纷。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
2023年4月自考《04231建设工程合同(含FIDIC)条款[全国]》试题
C. 发包人未按时提交施工场地 D. 承包人租赁的机械未及时进场 22. 下列关于反索赔说法正确的是 A. 反索赔通常是指发包人向分包人或材料供应商的索赔
B. 反索赔的发生率比索赔要高 C. 反索赔时，发包人主要通过提取履约保函金额获得补偿
D. 反索赔时，发包人处于主动的有利地位
23. 建筑工程一切险的投保人多数是
A. 国家或专业的质量检验评定标准 B. 行业协会订立的质量检验评定标准
C. 当事人双方预先约定的标准 D. 施工企业订立的质量检验评定标准
20. 发包人向承包人支付工程进度款，应在双方计量确认后
A.3 天内
B.7 天内
C.14 天内
D.28 天内
21. 承包人不可以提出索赔的情形是因，监理工程师下达工程变更指令
A. 约定解除 C. 法定解除
B. 协议解除 D. 协商解除
10. 施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，合同条款约定材料供应商若不能按时 供货，将支付违约金3万元。施工过程中，因供应商材料短缺造成供应不足，施工 企业损失2.8万元，此时，施工企业可以要求供应商赔偿
A.0.2 万元
B.2.8 万元
第一部分 选择题
一 、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1. 合同在签订后未履行，或者在履行过程中，当事人双方就合同条款达成新的协议， 称为合同
A. 设立 C. 终止
B. 变更 D. 补充
2. 合同法最重要的一条基本原则是订立、履行合同的
A.1 万 元
B.2 万 元
C.3 万 元
D.4 万元
16. 某工程设计合同约定设计费为20万元，定金为3万元。合同履行中，发包人因故
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。