500KVA箱变施工安装合同
箱变施工工程合同(3篇)
第1篇合同编号： XM-2023-00001甲方（采购方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于：1. 甲方因建设需要，需在[项目地点]进行箱变施工工程。
2. 乙方具备完成该工程所需的资质、技术能力和施工经验，愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求进行施工。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [具体工程名称]2. 工程地点： [具体工程地址]3. 工程内容：箱变基础施工、箱变安装、电气接线、调试等。
4. 工程规模： [具体工程规模]5. 工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
二、工程承包1. 乙方负责本工程的全部施工，包括但不限于材料采购、施工组织、人员安排、施工设备、施工管理等。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和设计要求进行施工。
三、工程价款1. 本工程总价款为人民币[工程总价款]元，大写：[大写工程总价款]。
2. 付款方式：[付款方式，如分期付款、按工程进度付款等]。
3. 甲方在收到乙方提交的工程验收报告和结算资料后，[具体付款时间]内支付工程款。
四、工程质量1. 乙方应确保工程质量符合国家有关质量标准和设计要求。
2. 乙方应建立完善的质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时处理。
五、安全生产1. 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。
3. 乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024版500KVA箱变施工安装工程测量合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版500KVA箱变施工安装工程测量合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 术语定义2. 工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 发票开具4. 工程进度4.1 施工计划4.2 工程延期4.3 工程暂停4.4 工程复工5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量问题处理6. 施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理6.3 安全生产责任7. 材料设备7.1 材料设备供应7.2 材料设备验收7.3 材料设备保管8. 技术交底与培训8.1 技术交底8.2 培训事项9. 变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除10. 违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同生效12.2 合同变更12.3 合同终止13. 其他条款13.1 保密条款13.2 广告宣传13.3 知识产权13.4 不可抗力14. 附件14.1 施工图纸14.2 技术说明书14.3 相关资质证书14.4 工程量清单14.5 其他重要文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：×××公司甲方地址为：×××路×××号1.2 乙方名称及地址乙方全称为：×××工程公司乙方地址为：×××路×××号1.3 术语定义本合同所述“500KVA箱变施工安装工程”是指按照甲方提供的施工图纸和技术要求，在甲方指定的工程地点进行箱变设备的施工安装，包括但不限于设备的运输、安装、调试、验收等环节。
500kVA箱变增容工程施工合同
500kVA箱变增容工程施工合同甲方（业主方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方需对现有500kVA箱式变电站进行增容改造，以满足不断增长的用电需求，经双方协商一致，就500kVA箱变增容工程施工事宜达成如下合同：一、工程概况本工程旨在对现有500kVA箱式变电站进行增容改造，包括但不限于更换变压器、增设配电设备、升级控制系统等，以提高供电能力和可靠性。
二、工程质量标准乙方应严格按照国家及行业标准执行施工，确保工程质量符合《电力设施安装工程质量验收规范》等相关要求，并接受甲方或第三方的质量监督。
三、工期要求乙方须在合同签订后30天内组织进场施工，自进场之日起计算，总工期不超过90天。
如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、工程造价与支付方式工程总造价为人民币______万元整（￥______），包含所有材料费、人工费、管理费等。
甲方应按以下方式支付工程款：首期款占总造价的30%，在合同签订后5个工作日内支付；进度款占总造价的40%，在工程进度达到50%时支付；尾款占总造价的30%，在工程竣工验收合格后15个工作日内支付。
五、施工安全管理乙方负责施工现场的安全管理，遵守相关安全生产法律法规，采取有效措施预防事故发生，并对施工人员进行安全教育培训。
如因乙方原因导致安全事故，应承担相应责任。
六、违约责任若甲方未按约定时间支付工程款，每逾期一日需向乙方支付应付款项千分之一的违约金；若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，需负责返工改进或如数补。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定双方可根据工程实际情况协商确定其他具体事项，并以书面形式作为本合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结清所有款项后终止。
变压器安装施工合同协议书范本模板8篇
变压器安装施工合同协议书范本模板8篇篇1甲方（委托方）：XXX公司乙方（施工方）：XXX变压器安装公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：变压器安装施工工程地点：XXX施工内容：变压器的拆卸、运输、安装、调试及验收二、工程期限本工程自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX元（大写：XXX）。
甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：1. 合同签订之日起XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）；2. 乙方完成变压器安装并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付乙方合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XXX）。
四、权利和义务1. 甲方应确保施工现场具备安装条件，如因现场条件不具备导致乙方无法按时完成安装，责任由甲方承担；2. 乙方应按照合同约定的质量标准和工期完成变压器安装工作；3. 乙方应在安装过程中采取必要的安全措施，确保施工安全；4. 甲方应按照合同约定的时间和金额支付合同价款。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定的时间和金额支付合同价款，应承担违约责任，并支付违约金，违约金按未支付部分的XX%计算；2. 乙方如未按照合同约定的质量标准和工期完成安装工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX公司法定代表人（签字）：XXX乙方（盖章）：XXX变压器安装公司法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
2024年500KVA箱变工程安装合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年500KVA箱变工程安装合同本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称：2024年500KVA箱变工程安装合同1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________2. 合同主体2.1 发包方：____________________2.2 承包方：____________________3. 工程进度与交付3.1 工程开工日期：____________________3.2 工程竣工日期：____________________3.3 工程交付条件：____________________4. 工程质量与标准4.1 工程质量标准：____________________4.2 验收标准：____________________5. 工程款项5.1 合同总价：____________________5.2 付款方式：____________________5.3 付款进度：____________________5.4 价款调整：____________________6. 工期延误6.1 工期延误的责任：____________________6.2 工期延误的违约金：____________________7. 保险与安全7.1 承包方保险：____________________7.2 发包方保险：____________________7.3 安全措施：____________________8. 违约责任8.1 承包方违约：____________________8.2 发包方违约：____________________9. 争议解决9.1 争议解决方式：____________________9.2 争议解决地点：____________________9.3 适用法律：____________________10. 合同的变更与解除10.1 合同变更的条件：____________________10.2 合同解除的条件：____________________11. 保密条款11.1 保密内容：____________________11.2 保密期限：____________________11.3 违约责任：____________________12. 合同的生效与终止12.1 合同生效条件：____________________12.2 合同终止条件：____________________13. 其他条款13.1 ____________________13.2 ____________________13.3 ____________________14. 附件14.1 工程设计图纸：____________________14.2 技术规格书：____________________14.3 其他附件：____________________第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年500KVA箱变工程安装合同1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于500KVA箱变的采购、运输、安装、调试、验收及保修服务等。
变压器安装施工合同样本_变压器安装施工合同模板(合同版本)5篇
变压器安装施工合同样本_变压器安装施工合同模板(合同版本)5篇篇1变压器安装施工合同合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方变压器安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装施工2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：变压器安装及施工相关配套服务4. 工程质量：符合国家及行业标准要求二、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币[合同价款]元整（大写：[合同价款汉字大写]）2. 支付方式：银行转账3. 支付节点：签订合同后支付合同价款的XX%，工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。
三、工期及进度要求1. 工期：自合同签订之日起XX个工作日内完成。
2. 进度要求：乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。
四、双方权利义务1. 甲方权利：对工程质量、进度进行监督，确保工程符合合同约定。
在合同约定的期限内享有使用变电器权利。
2. 甲方义务：按照合同约定支付合同价款，提供必要的水电等施工条件。
3. 乙方权利：按照合同约定进行变压器安装施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
在合同约定的期限内享有收取合同价款权利。
4. 乙方义务：严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。
按照合同约定完成施工任务，确保工期按时完成。
五、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约：甲方未按照合同约定支付合同价款或提供必要施工条件，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
具体赔偿标准为合同价款的XX%。
2. 乙方违约：乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合国家标准和合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
具体赔偿标准为合同价款的XX%。
六、争议解决方式及管辖法院1. 争议解决方式：协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
具体选择哪种方式，由双方协商确定。
500kva配电工程合同
500kva配电工程合同合同编号： [填写合同编号]甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于甲方需进行500kVA配电工程建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经过友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下合同条款：一、工程内容1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地址：[填写工程详细地址]3. 工程规模：新建500kVA配电室一座，包括但不限于变压器安装、高低压配电柜安装、电缆敷设、接地系统建设等。
4. 技术要求：按照国家现行相关电力行业标准及甲方提供的技术文件执行。
二、工程造价1. 合同总价：[填写合同金额]元，包括材料费、人工费、管理费等全部费用。
2. 付款方式：预付款[百分比]%，进度款根据实际完成的工程量支付，尾款在工程竣工验收合格后结清。
三、工期要求1. 开工日期：[填写具体日期]2. 竣工日期：[填写具体日期]3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应根据实际情况协商解决。
四、质量标准1. 工程质量必须符合国家标准及行业规范，确保安全、可靠。
2. 乙方负责组织专业技术人员进行施工，并对工程质量负责。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付工程款，应赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方代表（签字）：_______________________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______________________日期：____年__月__日。
箱变安装合同范本
箱变安装合同范本甲方：（乙方名称）乙方：（甲方名称）本合同由甲方和乙方共同订立，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，根据相关法律法规，就箱变安装事宜达成如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行箱变安装的具体条件和双方的权利义务。
二、合同内容1.甲方要求乙方为其进行箱变安装，并提供相应的技术支持。
2.箱变安装的具体内容和进度将在双方签订本合同后协商确定，并以书面形式记录。
3.乙方应按照相关标准和规范进行箱变安装，保证安装质量和安全性。
4.箱变安装过程中所需的设备、工具和材料由乙方自行准备。
5.甲方需提供符合安装要求的场地，并协助乙方完成安装工作。
三、验收标准1.箱变安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2.甲方有权对安装成果进行检查，并根据相关标准和规范进行验收。
3.若发现安装不合格或存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应积极配合并尽快完成整改。
四、费用支付及结算方式1.甲方应按照合同约定支付箱变安装的费用。
费用包括乙方的工程费用、设备费用及其他相关费用。
2.双方约定的相关费用应详细列明并在合同签订后三日内支付给乙方。
3.费用结算以现金/支票/银行转账等方式进行。
五、违约责任1.若一方严重违约，给对方造成损失的，违约方应负责赔偿损失，并承担相应责任。
2.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任。
3.除不可抗力情况外，任何一方需提前15天书面通知对方解除合同，否则需支付违约金。
六、保密条款1.双方在合作过程中涉及到的商业秘密、技术资料等应保密，不得外泄或非法使用。
2.甲方和乙方均应对该合同内容及执行过程进行保密。
七、法律适用和争议解决1.本合同适用中国法律。
2.若在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同终止1.合同期限届满或完成合同目的后，本合同自动终止。
2.双方协商一致可以解除合同，需提前15天书面通知对方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10／0.4KV变配电站1台箱变施工安装合同
甲方：内蒙古鸿凯房地产有限责任公司
乙方：内蒙古苏蒙科技电力设备有限公司
根据国家有关法律、法规、规定，双方就 10 ／0.4KV变配电站1台， 1600KV A 箱式变压器制造、施工、安装达成一致，订立以下协议：
一、工程概况
1、项目名称：星光佳苑住宅小区
2、项目地点：教育路南兴昌路西
3、施工范围：星光佳苑住宅小区高压配电施工与安装。
①箱变基础：给基础图纸
②箱变制造、安装、实验、调试；
③电缆沟挖填、电缆敷设；
④接火送电。
3、质量要求：.箱变设备符合国家有关规定，符合10kV及以下变电设计规范GB50053－94设计要求，箱变指标系数要明确，要求箱变制造、安装、调试等必须达到规范要求，通过甲方监理乌兰察布市兴和县电业等主管部门验收，必须保证接火送电达到规范要求。
（箱变指标系数要明确，漆包线等重要高低压线路必须是铜线箱变材质规格尺寸）
4、工期：计划2014年8月7日开工，2014年8月27日完工。
总工期20 天，签订合同5天内完成基础，设备进场安装完毕，15 天内接火送电。
二、双方责任
1、甲方责任：
（1）指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方；
（2）按协议约定支付工程款；
（3）施工过程中发现质量问题时，甲方有权要求乙方及时进行整改，并经甲方、监理重新检查认可。
如乙方不予整改或整改不及时，甲方有权按照500元/次进行处罚，同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。
（4）甲方配合乙方提供送电所需要的甲方资料。
2、乙方责任
（1）乙方必须加强自身的施工现场管理，指派为乙方驻工地代表，解决由乙方负责的各项事宜。
执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设和电业主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。
乙方必须采取必要的安全防护措施，避免火灾和人员伤害事故和财产损失。
（2）乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方代表及监理工程师的合理管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施，确保安全生产。
对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。
（3）甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。
甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。
（4）乙方必须严格按照箱变设计图纸进行制造、施工、安装，确保符合国家建设标准设计图集符合乌兰察布市兴和县电业主管部门验收要求，确保验收通过，在本合同约定期限内送电成功，可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级，高低压配电装置室和高压电容
器室的耐火等级不应低于二级。
三、合同价款及支付方式
1、合同总价为大写：伍拾玖万元整（人民币）：59万元（含税价）
2、本合同价格为完成本工程所需的成本、利润、机械进出场费等各项试验费、检测验收、配合费、管理费、缺陷修复、政策性文件规定、保险、保修、技术服务、咨询、税金、各项措施费用、规费及完成本工程所有责任、义务、风险、与各相关单位间配合服务费用。
该费用为含税价格，在甲方支付费用95%时，乙方应依法提供等额发票。
3、支付方式：
星光佳苑住宅小区签订合同后2日内付20万元，箱变安装调试完毕并经验收合格后通电正常使用后10日内付至总价的36万元，剩余3万元在满两年质量保修期后一周内付清，保修期自接火送电正常之日起两年。
四、违约责任
1、甲方应按照合同付款方式付款，因甲方原因工程拖期，乙方不承担责任，同时工期顺延。
2、乙方必须严格按照设计要求和电业局有关规定施工，由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金按1000元/天计算。
如乙方擅自更改设计或其他原因导致不能按时接火送电，甲方有权终止合同，同时扣留乙方进场设备，不再支付任何费用，同时追回已经拨付工程款，加罚与本合同价款数额相等的罚款补偿甲方的损失。
3、因乙方原因造成火灾或安全事故的，由乙方承担所有处罚、赔偿、责任、费用和风险（包括赔偿甲方供材），甲方不承担任何处罚、赔偿、责任和风险。
五、其他
1、谈判文件及乙方报价文件、谈判过程中的承诺或说明等一切谈判中的资料，作为本合同的附件。
2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向工程所在地人民法院提出诉讼。
4、本合同一式陆份，甲方四份，乙方两份，自各方盖章签字后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
签约日期：年月日。