建设工程造价管理D卷答案
二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识通关题库(附答案)
2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识通关题库(附答案)单选题（共100题）1、建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从投资估算阶段的投资预计，到竣工决算的实际投资，形成最终的建设工程的（）。
A.合同价B.概算造价C.预算造价D.实际造价【答案】 D2、下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】 A3、与X线吸收衰减系数无关的是A.物质的厚度B.物质的密度C.物质的原子序数D.扫描时间E.扫描所采用的能量大小【答案】 D4、下列情形中，可构成缔约过失责任的是（）。
A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失D.合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失【答案】 C5、根据《注册造价工程师管理办法》，属于一级造价工程师业务范围的是（）。
A.建设项目投资估算与批准B.施工预算编制与审核C.建设工程保险中的造价裁定D.工程造价纠纷的裁决【答案】 B6、某建筑工程的造价组成见下表，该建筑工程的税前造价是（）万元。
A.6578B.5980C.5500D.5000【答案】 C7、甲与乙签订了采购10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8吨，向丙交付2吨，这种情况表现为（）。
A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务【答案】 B8、X线信息影像转换成可见密度影像，转换介质不含A.电影胶片B.观片灯C.影像增强器系统D.增感屏一胶片系统E.荧光屏【答案】 B9、对于产褥感染描述恰当的是A.产褥期病原菌侵入生殖道和乳腺组织，造成局部和全身炎性改变的生殖系统疾病B.产褥期病原菌侵入生殖道，造成局部和全身炎性改变的生殖系统疾病C.产褥期病原菌侵入全身任何组织、器官和系统，造成的局部和全身炎性改变的疾病D.产褥感染病原菌侵入的范围仅局限于盆腹腔及女性生殖道E.以上描述均恰当【答案】 B10、以拟建项目的主体工程费或主要工艺设备费为基数，以其他辅助或配套工程费占主体工程费的百分比为系数，估算项目总投资的方法叫( )。
2023年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案
2023年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案1.【单选题】下列建设工程投资构成中，属于静态投资的是（）。
A.铺底流动资金B.基本预备费C.建设期利息D.涨价预备费正确答案：B2.【单选题】建设工程全要素造价管理的核心是按优先性原则，协调和平衡()之间的对应统一关系。
A.工期、质量、安全、环保与成本B.人工费、材料费与施工机具使用费C.直接工程费、措施费与间接费D.施工技术、施工组织与施工成本正确答案：A3.【单选题】根据《造价工程师职业资格制度规定》，下列工作内容中，属于一级造价工程师执业范围的是()。
A.审批工程投资估算B.实施工程竣工审计C.编制工程设计概算D.仲裁工程造价纠纷正确答案：C4.【单选题】《建设工程造价咨询合同》(示范文本)由()组成。
A.中标通知书、通用条件和专用条件B.中标通知书、协议书和通用条件C.协议书、专用条件和履约保函格式D.协议书、通用条件和专用条件正确答案：D5.【单选题】在美国安全市场化的工程造价管理模式下，工程造价并非无章可循，美国建筑标准协会（CSI）发布的适用于大多数建筑工程的统一造价标准是（）。
A.工程分项细目划分标准及编码体系B.工程分项细目划分标准及计算规则C.工程计算规则及编码体系D.工程计算规则及工程定额正确答案：A6.【单选题】对于工程设计文件中选用的通用设备，设计单位可以规定或指定该设备的事项是()。
A.价格B.生产厂C.供应商D.型号正确答案：D7.【单选题】建设单位申请领取建筑工程施工许可证时，对工程建设资金条件的要求是()。
A.开工当年施工所需资金已到位B.有满足施工需要的资金安排C.建设单位已向施工单位支付工程预付款D.到位资金不低于施工承包合同价款的30%正确答案：B8.【单选题】招标人采用两阶段招标方式对某技术复杂的项目进行招标时，投标人在招标第一阶段需要提交的文件是()。
A.不带报价的技术建议B.带报价的实施方案C.投标保证金证明材料D.不带投标保证金的投标报价正确答案：A9.【单选题】根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
2024年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识真题精选附答案
2024年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识真题精选附答案单选题（共180题）1、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。
A.工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决【答案】 D2、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时，责令被检查单位停工整改【答案】 B3、羊水栓塞产妇的死亡率高达A.80%～90%B.100%C.60%以上D.60%～70%E.50%～60%【答案】 C4、36岁妇女，继发性不孕5年，8年前有结核性盆腔炎病史，已治愈。
子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管阻塞，月经正常，丈夫精液常规检查正常。
治疗的方法应选择A.夫精宫腔内人工授精B.体外受精和胚胎移植C.单精子卵胞浆内注射D.胚胎植入前遗传学诊断E.供精人工授精【答案】 B5、下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】 A6、长期使用高效类固醇制剂涂擦外阴可导致下列何种情况A.菌群失调B.癌变C.局部皮肤萎缩D.阴道炎E.局部破溃【答案】 C7、股票和债券根据是否可以上市流通分别采用（）确定其价值。
A.市场法和收益法B.政府定价法和市场法C.市场法和政府定价法D.收益法和计划法【答案】 A8、关于高千伏摄影特点的叙述，不妥的是A.宜用高比值的滤线器B.需选用高对比度的胶片C.使气管、主支气管、肺门部支气管及肺纹理显示更加清晰D.提高了影像的对比度E.可以相应减少毫安秒【答案】 D9、根据《民法典》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
2021年建设工程造价管理试卷和答案(4)
2021年建设工程造价管理试卷和答案（4）一、单选题(共40题)1.（2021年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。
A：使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B：秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标C：工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D：所有分包不通过招标的方式展开竞争【答案】：A【解析】：CM承包模式在工程设计尚未结束之前，当工程某些部分的施工图设计已经完成时，就开始进行该部分工程的施工招标，从而使这部分工程的施工提前到工程项目的设计阶段，选项B错误；承包模式是指由建设单位委托一家单位承担项目管理工作，该单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动。
选项C 错误；采用CM承包模式时，施工任务要进行多次分包，施工合同总价不是一次确定，而是有一部分完整施工图纸，就分包一部分，将施工合同总价化整为零。
而且每次分包都通过招标展开竞争，每个分包合同价格都通过谈判进行详细讨论，从而使各个分包合同价格汇总后形成的合同总价更具合理性。
选项D错误；2.根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤消的合同的是（）合同。
A：以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B：以合法形式掩盖非法目的C：因重大误解订立或订立时显失公平D：恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】：C【解析】：2021版教材P51可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。
当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
3.（2021年考题）下列不同计价方式的合同中,建设单位最难控制工程造价的是（）。
A：成本加百分比酬金合同B：单价全同C：目标成本加奖罚合同D：总价合同【答案】：A【解析】：表6.3.2，成本加百分比酬金合同对于建设单位造价控制难度最大。
(完整版)建设工程造价管理章节习题及答案
第一章工程造价管理及其基本制度第一节工程造价的基本内容1．建设项目进行决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据是（）。
A．投资估算B．概算造价C．预算造价D．合同价2．工程造价的计算是分步组合而成的，这一特征与建设项目的（）有关。
A．组合性B．多次性C．多样性D．复杂性3．由发承包双方根据市场行情通过招标投标等方式达成一致、共同认可的成交价格是工程造价的（）。
A．概算造价B．结算价C．合同价D．决算价4．在工程项目的计价多次性中能反映工程项目实际造价的是（）。
A．概算造价B．结算价C．合同价D．决算价3．在施工图设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件、预先测算和确定的工程造价是指（）。
A．概算造价B．预算造价C．修正概算造价D．结算价5．下列关于静态投资与动态投资的关系，说法错误的是（）。
A．静态投资与动态投资是相对的B．静态投资属于动态投资C．动态投资的计算基础是静态投资D．静态投资是动态投资最主要的组成部分6．完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和是（）。
A．静态投资B．动态投资C．项目总投资D．固定资产投资7．下列关于建设项目投资说法错误的是（）。
A．建设项目总投资是投资主体为获取预期收益，在选定的建设项目上所需投入的全部资金B．建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目C．非生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资D．建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额8．下列属于工程造价组合过程的是（）。
A．分部分项工程造价B．建设项目总造价C．单位工程造价D．单个工程造价E．单项工程造价9．工程计价依据的复杂性包括（）。
A．人工、材料、机械等实物消耗量计算依据B．工程单价、设备单价计算依据C．措施费、间接费和工程建设其他费用计算依据D．政府规定的税、费E．业主方投资金额数目10．关于工程计价的特征，说法错误的是（）。
A．建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价B．多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程C．工程结算文件一般由建设单位编制，由发包单位审查D．计价方法不同，决定了计价依据的复杂性E．工程项目多次计价有不同的计价依据，每次计价的精确度要求也不同11．下列不属于工程中静态投资的是（）。
造价工程师《造价管理》试题及答案
造价工程师《造价管理》试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于工程造价管理内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定正确答案是：D.竣工阶段工程计量的确定。
2、在建设工程项目中，设计阶段的工程造价管理的主要任务是（）。
A.确定工程造价B.控制工程造价C.预测工程造价D.分析工程造价正确答案是：B.控制工程造价。
3、下列各项中，不属于工程造价管理特点的是（）。
A.单一性B.过程性C.动态性D.层次性正确答案是：A.单一性。
4、在建设工程项目中，关于工程变更的说法正确的是（）。
A.工程变更不涉及设计变更B.工程变更不涉及工程量清单的变化C.工程变更不涉及合同价款的调整D.工程变更需要及时进行签证确认正确答案是：D.工程变更需要及时进行签证确认。
5、在工程量清单计价模式下，关于分部分项工程综合单价的计算方法正确的是（）。
A.以直接费为计算基础，综合费用直接进入综合单价B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价C.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用不进入综合单价D.以分部分项工程为基础计算综合单价正确答案是：B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价。
二、多项选择题1、下列各项中，属于工程造价管理体制的内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定E.全过程工程造价的控制正确答案是：ABE。
造价工程师《建设工程造价管理》考试试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（）。
A.设备及工器具购置费B.预备费C.土地使用费D.建设期利息正确答案是：D.建设期利息。
本题考查建设投资的构成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中工程费用包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费。
建设工程造价管理
一、单选( 每题参考分值2.5分 )1、编制技术设计修正概算时使用（）。
A. 概算定额B. 概算指标C. 预算定额D. 预算指标错误:【A】2、通常发生（）时，在索赔款额的计算中可包括利息。
A. 工程扣款B. 工程延期C. 工程变更D. 未按约定时间付款错误:【D】3、施工投标报价的主要工作有：①取得招标信息，②复核工程量，③编制投标文件，④选择报价策略调整报价，其正确的工作流程是（）。
A. ①②③④B. ②③①④C. ①②④③D. ②①③④错误:【C】4、在详细可行性研究阶段，投资估算的误差率为（）。
A. ≤±30%B. ≤±20%C. ≤±10%D. ≤±5%错误:【C】5、工料单价法计价程序不包括以（）为计算基础的工料单价法计价程序。
A. 直接费B. 直接工程费C. 人工费和机械费D. 人工费错误:【B】6、在初步可行性研究阶段，投资估算的误差率为（）。
A. ≤±30%B. ≤±20%C. ≤±10%D. ≤±5%错误:【B】7、当一个招标工程总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，已期既不提高报价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益，这种报价技巧叫做（）。
A. 根据招标工程的不同特点采用不同报价B. 多方案报价C. 可供选择项目报价D. 不平衡报价错误:【D】8、（）是限额设计的关键。
A. 投资决策阶段B. 初步设计阶段C. 招投标阶段D. 施工阶段错误:【A】9、某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60％，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102％，2001年1月结算时，综合价格指数为115％，则该主要材料的结算款为（）万元。
A. 1530.00B. 1014.71C. 1035.00D. 918.00错误:【B】10、企业缴纳所得税后形成的净利润应首先用于（）。
工程造价考试题及答案
工程造价考试题及答案一、单项选择题1、以下哪一项不是工程预算的编制原则？A.严格执行国家的经济政策和有关规章制度B.坚持经济效益与社会效益相统一的原则C.随意编制，无需考虑实际情况D.按照建设程序，分阶段编制正确答案：C.随意编制，无需考虑实际情况。
2、下列哪一项不是工程概预算的编制依据？A.施工图纸和设计说明书B.施工组织设计C.工程概预算定额D.施工合同正确答案：D.施工合同。
3、在工程预算中，下列哪一项不是按照建设阶段划分的？A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工决算正确答案：A.投资估算。
二、多项选择题1、下列哪些是工程预算编制应考虑的因素？A.施工方法的选择B.材料设备的采购C.工期和进度安排D.工程地质条件的影响正确答案：A.施工方法的选择；B.材料设备的采购；C.工期和进度安排；D.工程地质条件的影响。
2、工程预算在工程建设中的作用包括哪些？A.控制投资额度的依据B.编制年度计划的依据C.选择施工方案的依据D.签订工程合同的依据正确答案：A.控制投资额度的依据；B.编制年度计划的依据；C.选择施工方案的依据；D.签订工程合同的依据。
三、判断题1、工程预算是工程造价管理的基础，也是工程建设中各项管理工作的基础。
（）正确答案：对。
2、工程预算定额是只针对某一个工程项目而确定的，不适用于其他工程项目。
（）正确答案：错。
造价员考试题及答案一、选择题1、在下列建筑材料中，哪一种材料的强度最高？A.混凝土B.砖C.木材D.玻璃答案：A.混凝土解释：混凝土是一种复合材料，由水泥、砂、石和添加剂等组成，具有较高的强度和耐久性。
砖、木材和玻璃的强度均不如混凝土。
2、下列哪一项不是建筑工程造价的特点？A.多次性计价B.组合性C.流动性D.复杂性答案：C.流动性解释：建筑工程造价的特点包括多次性计价、组合性、复杂性和阶段性。
流动性不是建筑工程造价的特点。
3、在下列各项中，哪一项是工程造价控制的主要目标？A.最低成本B.最高质量C.最短工期D.最大利润答案：C.最短工期解释：工程造价控制的主要目标是合理确定和有效控制工程造价，即在最短工期内以最小的成本实现最大的效益。
工程造价与管理试题及答案
工程造价与管理试题及答案一、选择题1、工程造价的第一种含义是从（）角度定义的。
A 建筑安装工程承包商B 建筑安装工程发包商C 设备材料供应商D 建设项目投资者答案：D解析：工程造价的第一种含义是从建设项目投资者角度定义的，指建设项目从筹建到竣工验收交付使用所需的全部费用。
2、建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在量上（）。
A 相等B 不相等C 前者大于后者D 前者小于后者答案：A解析：固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等，工程造价是固定资产投资的一部分。
3、以下不属于工程造价计价特征的是（）。
A 单件性B 多次性C 组合性D 统一性答案：D解析：工程造价计价特征包括单件性、多次性、组合性、方法的多样性、依据的复杂性等，统一性不属于其计价特征。
4、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中，正确的是（）。
A 静态投资中包括涨价预备费B 静态投资中包括建设期贷款利息C 动态投资中包括建设期贷款利息D 动态投资是静态投资的计算基础答案：C解析：动态投资包含了建设期贷款利息、涨价预备费等，静态投资则不包括。
5、某项目中建筑安装工程费用为 560 万元，设备工器具购置费用为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费为 55 万元，建设期贷款利息为 59 万元，则静态投资为（）万元。
A 1023B 1125C 1180D 1239答案：B解析：静态投资＝建筑安装工程费用＋设备工器具购置费用＋工程建设其他费用＋基本预备费＝ 560 ＋ 330 ＋ 133 ＋ 102 ＝ 1125（万元）6、按照我国现行工程造价构成的规定，下列属于工程建设其他费用的是（）。
A 基本预备费B 税金C 建设期贷款利息D 与未来企业生产经营有关的其他费用答案：D解析：与未来企业生产经营有关的其他费用属于工程建设其他费用。
基本预备费属于预备费；税金属于建筑安装工程费用；建设期贷款利息属于建设期利息。
2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识测试卷附答案详解
2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2．5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。
A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】 C2. 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（）。
A.合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录B.合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、施工合同专用条款C.合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标函及其附录D.合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录、施工合同协议书【答案】 B3. 劳务询价相比在劳务市场招募零散劳动力，承包人选择成建制公司具有( ) 特点。
A.价格低，管理强度低B.价格低，管理强度高C.价格高，管理强度低D.价格高，管理强度高【答案】 C4. 在我国建设项目投资中，取得土地使用权而支付的土地使用权出让金属于（）。
A.工程费用B.建设用地费C.与项目建设有关的其他费用D.与未来生产经营有关的其他费用【答案】 B5. 利用各种表格进行成本分析和控制方法称为（）。
A.工期-成本同步分析法B.成本分析法C.价值工程法D.目标利润法【答案】 B6. 编制材料消耗定额的基本方法中，用（）主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。
A.统计法B.试验法C.现场技术测定法D.理论计算法【答案】 C7. 对比剂应具备的条件，不正确的是A.与人体组织密度对比度相差大，显影清晰B.无毒性，刺激性小，副作用小C.包装安全，易于运输质D.理化性能稳定，能久储不变E.使用方便，价格力求低廉【答案】 C8. 下面哪项不是颅脑扫描技术A.平扫B.脑血流灌注C.脑池碘水造影D.增强扫描E.脑血管造影【答案】 C9. 政府投资项目建议书中论述的内容是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
201803考试批次2建设工程造价管理D卷
A
B
C
D
2、工程内容是指完成该清单项目可能发生的
A
B
C
D
3、承包方在工程变更确认后
A
B
C
D
4、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是
A
B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额
D、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额
5、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，如果验收质量合格，费用应从( )支付。
A、建设单位的基本预备费
B、建设单位的管理费
C、检验实验费
D、研究实验费
6、工程造价合理性的前提是( )。
A、项目决策的深度
B、项目决策的内容
C、项目决策的正确性
D、项目投资的多少
7、下列项目中，( )包括在自有资金现金流量表中而不包括在全部投资现金流量表中。
A、借款利息支出
B、经营成本
C、回收固定资产余值
D、所得税
8、关于限额设计的表述正确的是( )。
A、限额设计侧重于投资控制，而优化设计侧重于质量控制
B、限额进行施工图设计时，应把握以造价标准为主、质量标准为辅的原则
C、限额设计使用不当可能会出现项目的功能水平低、全寿命费用高的现象
D、限额设计控制工程造价区分纵向控制和横向控制两种方法，且以纵向控制为主
9、在竣工决算的工程造价比较分析中，侧重分析的内容不包括（）。
A、建设单位管理费、建安工程其他直接费、现场经费和间接费
B、主要实物工程量
C、主要材料消耗量
D、工程材料价款的支付与结算
10、FIDIC合同条件规定，当工程量的变更直接造成该项工程每单位工程量费用的变动超过( )%时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。
A、5
B、0.01
C、0.1
D、1
二、多项选择题(共10 题、0 / 20 分)
1、建设项目竣工决算的内容包括( )。
A、新增资产价值的确定
B、投标报价书
C、竣工财务决算报表
D、竣工财务决算说明书
E、工程造价比较分析
2、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。
A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者
C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
3、资格预审的内容主要有( )。
A、信誉
B、诉讼经历
C、技术
D、是否交纳了投标保证金
E、资质条件
4、施工过程按照其完成方法不同，可以分为（）。
A、建筑安装过程
B、建筑过程
C、半机械化过程
D、手工操作过程
E、机械化过程
5、材料预算价格包括( )。
A、供应价
B、准备与结束的工作时间
C、采购及保管费用
D、运输损耗费用
E、不可避免中断时间
6、设计变更不包括( )。
A、工程项目的变更
B、工程质量标准的变更
C、工程量变更
D、乙方施工场地平面布置的变更
E、临时设施的变更
7、在编制竣工决算时，下列各项费用中列入新增递延资产价值的有（）。
A、项目可行性研究费
B、土地使用权出让
C、土地征用及迁移补偿费
D、以经营方式租入的固定资产改良工程支出
E、开办费
8、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，属于业主的工作是( )。
A、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫
等
B、提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实准确
C、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担费用
D、组织设计单位进行图纸会审
E、保证施工场地清洁并符合环境卫生管理的有关规定
9、工程竣工结算的审查，一般应包括( )。
A、落实设计变更签证
B、检查隐蔽验收记录
C、注意各项费用计取
D、核对合同条欺
E、工程量清单及其单价组成
10、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，
下列费用中属于规费的是( )。
A、财产保险费
B、社会保障费
C、危险作业意外伤害保险
D、工程排污费
E、职工教育经费
三、判断题(共 5 题、0 / 10 分)
1、工程量清单综合单价即全部费用单价。
正确错误
2、材料消耗定额即直接使用在工程上的材料净用量。
正确错误
3、邀请招标不需要公开进行。
正确错误
4、工程索赔只能是承包商提出。
正确错误
5、建设投资即建筑安装工程费用。
正确错误
四、计算题(共 3 题、0 / 30 分)
1、某工程使用临时板房100㎡，使用日期为150天，该板房平方米造价300元，使用年限3年，利用率80％，一次拆除费每平方米3元，那么该工程周转使用临建费为多少？
答：工程周转使用临建费＝100×300×150/3×365×0.8+3×100＝5436.99（元）。
2、某建设项目向银行贷款2000万元，期限为3年，年利率为8％，若该笔贷款的还款方式为期间按季度付息、到期后一次偿还本金，则开发商每次为该笔贷款支付的利息总和是多少?如果计算先期支付利息的时间价值，则贷款到期后开发商实际支付的利息又是多少?
解：已知P＝2000万元，n＝3×4＝12，i＝8％／4＝2％
（1）则开发商每次为该笔贷款支付的利息之总和＝P×i×n＝2000×2％×12＝480(万元)
（2）计算先期支付利息的时间价值，则到期后开发商实际支付的利息
＝P[(1+i)n-1]＝2000[(1+2％)12－1]＝536.48(万元)
或者把每期支付的利息看做年金A，
求出的终值F＝40[(1+2％)12－1]/2％＝536.48(万元)
3、某土方工程估计工程量为2000m3，合同规定土方工程单价为25元/ m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为20/ m3元。
当实际的工程量为2400 m3，最终结算的工程款为多少？
答：超过原计划工程量10%的部分为2400-2000（1+10%）=200m3
结算工程款=2400×25+200×20=64000元。
五、问答题(共 2 题、0 / 20 分)
1、招标工作程序包括哪些？
答：成立招标工作小组、编制招标文件、编制标底、公告或邀请、资格预审、编制和发售招标文件、勘察现场、投标答疑会、接受投标、开标、评标、定标，发出中标通知书、签订承包合同。
2、什么是工程造价的计价依据?
答：所谓计价依据,是指运用科学合理的调查、统计和分析测算方法,从工程建设经济技术活动和市场交易活动中获取的可用于测算、评估和计算工程造价的参数、数量、方法等。