招投标与合同管理试卷及答案

合集下载

招投标与合同管理试卷一及答案

招投标与合同管理试卷一及答案

一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上)1、全部使用国有资金投资,依法必须进行施工招标的工程项目,应当(A )。

A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( B )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。

A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。

A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。

A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。

A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是( C )。

A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅,包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。

A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。

A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。

A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(B)。

A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。

A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。

(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。

A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。

(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。

(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。

(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。

(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。

A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。

A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。

A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。

招投标与合同管理练习题含答案

招投标与合同管理练习题含答案

招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。

撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。

A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。

A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。

A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。

A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。

A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。

A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。

《招投标与合同管理》试题及答案1

《招投标与合同管理》试题及答案1

1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。

A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。

A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。

A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。

A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。

A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。

A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。

A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。

A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。

A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。

A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。

A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。

《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案

《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案

《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度,它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台,实现了建设项目的最优选择。

2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分,包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。

二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中,公开招标是最常用的方式。

按照公开、公平、公正的原则,向不特定的多数潜在投标人发出招标公告,邀请其参与投标竞争。

2、【答案】D 在合同履行过程中,合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。

其中,合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。

三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面:(1)通过招投标可以选择优秀的施工企业,保证工程质量,提高投资效益。

(2)合同管理是工程项目管理的重要组成部分,对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制,确保合同的履行。

(3)加强合同管理,可以降低风险,避免纠纷的发生,保证工程项目的顺利进行。

(4)合同管理还包括合同相关方的管理,如业主、承包商、设计单位等,对工程项目的影响较大,需要加强管理。

2、【答案】工程招投标流程包括以下环节:(1)公告发布:在指定的媒体上发布招标公告,说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。

(2)资格预审:对潜在投标人进行资格审查,确定符合条件的投标人名单。

(3)投标申请:符合条件的投标人提交投标申请书,包括技术方案、施工组织设计等内容。

(4)评标定标:评标委员会对投标人进行评审打分,确定中标候选人名单,并公布中标结果。

(5)中标公示:公示中标候选人名单,接受社会监督。

(6)合同签订:中标人与招标人签订合同,约定双方的权利义务。

3、【答案】合同管理的内容包括以下方面:(1)合同签订管理:包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。

(2)合同履行管理:对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理,确保合同的顺利履行。

06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案

06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案

1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。

招投标与合同管理试题库+答案

招投标与合同管理试题库+答案

招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。

A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。

A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。

A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。

A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。

承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。

村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。

村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。

在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。

A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应()。

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。

承包商()A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。

A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。

A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由()决定。

A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在()合同中承担的风险最小。

A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。

A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中, ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。

A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

A、二B、三C、四D、五12、根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少(B)天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、10B、15C、20D、3013、某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其它因素,则评标价和合同价分别为(A)。

A、 2900万元,3000万元B、 2900万元,2900万元C、 3100万元,3000万元D、 3100万元,2900万元14、某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中(B)的投标书为最优投标书。

A、投标报价1000万元,评标价950万元B、投标报价1050万元,评标价940万元C、投标报价980万元,评标价970万元D、投标报价950万元,评标价960万元15、“评标价”是指(D)。

A、标底价格B、预算价格C、投标报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币,概算时算得成本是950万元人民币,预算时算得成本是900万元人民币,投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币,则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。

该承包商投标时报价不得低于(D)。

A、1000万元B、950万元C、900万元D、800万元17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是(C)。

A、某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是(A)。

A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体,投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后,应选择其中一方代表与招标人签订合同19、在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可以提出索赔。

这种索赔属于(C)引起的索赔。

A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险20、开标时间应为(B)。

A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内二、多项选择题(每小题2分,共20分)1、我国《招投标法》规定,招投标活动应当遵循(ABCD )的原则。

A 、公开 B 、公平 C 、公正 D 、诚实信用 E 、平等2、我国招投标法规定,开标时由(CE )检查投标文件密封情况,确认无误后当众开封。

A 、招标人B 、评标委员会C 、投标人或投标人推选的代表D 、地方政府相关行政主管部门E 、公正机构3、按照施工合同示范文本的规定,由于(ACE )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延。

A 、 发包人未按约定提供施工场地B 、 分包人对承包人的施工干扰C 、 设计变更D 、 承包人的主要施工机械出现故障E 、 发生不可抗力4、《招标投标法》规定,投标文件(BD )的投标人应确定为中标人。

A 、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B 、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C 、满足招标文件各项要求,并且报价最低D 、满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低,但是投标价格低于成本的除外E 、满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最高5、下列关于建设工程总承包合同的说法,正确的是(BCD )。

A 、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包B 、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C 、建设工程总承包合同订立后,发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行D 、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E 、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任6、投标单位在下列(ABE )情况,将被没收投标保证金。

A 、 投标有效期内撤回其投标文件B 、 中标单位未在规定期限内提交履约保证金C 、中标单位签订了合同后D 、领取招标文件,但未参加投标的E 、中标单位未在规定期限内签订合同的7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为(ADE )。

A 、合同内索赔B 、工期索赔C 、费用索赔D 、合同外索赔E 、道义索赔8、下列(ADE )等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家规定可以不进行招标。

A 、涉及国家秘密B 、使用国际组织或者外国援助资金的项目C 、国家特许的融资项目D 、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的E 、停建或缓建后恢复建设的单位工程,且承包方未发生变更的 9、采用公开招标方式,(CE )等都应当公开。

A 、评标的程序B 、评标人的名单C 、开标的程序D 、评标的标准E 、中标的结果10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定,下列说法正确的有(BCE )。

A 、A 单位资质不够,可以与别的单位组成联合体参与竞标B 、B 、C 两单位组成联合体投标,他们应当签订共同投标协议。

C 、D 、E 两单位构成联合体,他们签订的共同投标协议应当提交招标人D 、F 、G 两单位构成联合体,他们各自对招标人承担责任E 、H 、I 两单位构成联合体,两家单位对投标人承担连带责任三、判断题(每小题1分,共10分)1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。

( × )2、由同一专业单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质。

( × )3、依照我国建筑法,国内施工工程可以转包。

(× )4、如果否决不合格投标者后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。

招标人应当依法重新招标。

( √ )5、要约通知发出后即生效。

(× )四、案例题(共40分)1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定:预付款额为合同价的30%,开工后三日内支付,主体结构工程完成一半是一次性全额扣回,工程款按季度支付。

某承包商通过资格预审后对该项目投标,经造价工程师估算,总价为9000万元,总工期为24个月,其中:基础工程估价为1200万元,工期为6个月;主体结构工程估价为4800万元,工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元,工期为6个月。

该承包商为了既不影响中标,又能在中标后取得较好的收益,决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整:基础工程调整为1300万元,主体结构工程调整为5000万元,装饰和安装工程调整为2700万元。

另外,该承包商还考虑到,该工程虽然有预付款,但平时工程款按季度支付不利于资金周转,决定除按上述调整后的数额报价外,还建议业主将支付条件改为:预付款为合同价的5%,工程款按月支付,其余条款不变。

该承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后,在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。

次日下午,在规定的开标时间前1小时,该承包商又递交了一份补充材料,其中声明将原报价降低4%。

但是,招标单位的有关工作人员认为,一个承包商不得递交两份投标文件,因而拒收承包商的补充材料。

开标会由市招标办的工作人员主持,市公证处有关人员到会,各投标单位代表均到场。

开标前,市公证处人员对各投标单位的资格进行审查,并对所有投标文件进行审查,确认所有投标文件均有效后,正式开标。

主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。

问题: (1)该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?为什么?(3分)恰当。

因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高,而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低,可以在施工的早期阶段受到较多的工程款,从而可以提高承包商所得工程款的现值;调整后工程的总价也没有受到影响,而且,这三类工程单价的调整6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。

(× )7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。

( × )8、目前,我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。

(× )9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。

( √ )10、索赔与反索赔具有同时性。

相关文档
最新文档